道排施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱為某某道排施工有限公司，是一家專注于道路鋪設和施工的企業，地址位于某省某市某區某街道，法定代表人為張三，聯系方式為電話：XXX-XXXX-XXXX，郵箱：xxx@。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱為某某建筑工程有限公司，是一家專業從事建筑工程的企業，地址位于某省某市某區某街道，法定代表人為李四，聯系方式為電話：XXX-XXXX-XXXX，郵箱：xxx@。

合同簡介：

甲方與乙方經友好協商，就甲方委托乙方進行某項目道排施工的事宜，達成如下合同。本合同的簽訂旨在確保雙方在道排施工過程中的權益，明確雙方的權利與義務，保證工程的順利進行。

本合同的簽訂基于雙方對彼此實力和信譽的認可，以及共同追求項目成功合作的愿望。甲方作為委托方，擁有某項目的道排施工需求，乙方作為服務提供方，擁有專業的道排施工能力和豐富的施工經驗。雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，展開合作。

本合同的簽訂是為了規范雙方在道排施工過程中的行為，明確工程質量、進度、安全等方面的要求，確保項目順利完成。同時，雙方也希望通過本合同的簽訂，建立起長期、穩定的合作關系，實現互利共贏。

在本合同中，甲方負責提供施工項目的要求和標準，乙方負責按照要求進行道排施工。雙方應共同努力，確保施工過程的順利進行，按時完成工程。

本合同的簽訂還體現了雙方對合同履行期限、違約責任、不可抗力等條款的明確規定，以保障雙方的權益。同時，雙方也同意通過友好協商的方式解決合同履行過程中的爭議，確保項目順利進行。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確甲方委托乙方進行某項目道排施工的詳細內容和雙方的責任義務，確保工程質量、進度和安全。具體內容包括但不限于：

1.乙方應按照甲方的要求和標準進行道排施工，確保工程質量符合相關規范和標準。

2.乙方應按照約定的時間和進度完成施工，不得延誤。

3.乙方應負責施工過程中的安全管理和環境保護，確保施工安全、環保。

4.甲方應提供施工所需的材料、設備等資源，并負責協調相關政府部門和企事業單位。

5.甲方應按照約定支付乙方的施工費用，并負責對乙方施工成果的驗收。

第二條定義

為本合同所述，以下術語具有以下含義：

1.甲方：指某某道排施工有限公司，本合同的委托方。

2.乙方：指某某建筑工程有限公司，本合同的服務提供方。

3.道排施工：指按照甲方要求進行的排水管道鋪設、路面鋪設等施工活動。

4.施工要求：指甲方根據項目需要，對道排施工的質量、進度、安全等方面的要求。

5.施工費用：指乙方完成道排施工所需支付的經濟報酬。

第三條雙方權利與義務

一、甲方的權力和義務

1.甲方有權要求乙方按照約定的標準和質量完成道排施工。

2.甲方有權要求乙方按照約定的時間和進度完成施工，不得延誤。

3.甲方有權對乙方施工過程進行監督和檢查，確保施工質量、安全。

4.甲方應按照約定支付乙方的施工費用，不得拖欠。

5.甲方應協助乙方解決施工過程中的問題和困難，提供必要的便利條件。

二、乙方的權力和義務

1.乙方有權要求甲方按照約定提供施工所需的材料、設備等資源。

2.乙方有權要求甲方協調相關政府部門和企事業單位，確保施工順利進行。

3.乙方應按照甲方的要求和標準進行道排施工，確保工程質量符合相關規范和標準。

4.乙方應按照約定的時間和進度完成施工，不得延誤。

5.乙方應負責施工過程中的安全管理和環境保護，確保施工安全、環保。

6.乙方應對施工過程中的問題和困難及時與甲方溝通，共同解決。

7.乙方應按照約定提供相關施工資料和文件，以滿足甲方的需要。

第四條價格與支付條件

1.乙方向甲方提供的道排施工服務，按照雙方協商確定的總價人民幣【】元計價。

2.甲方應按照以下支付方式和時間向乙方支付施工費用：

a)合同簽訂后【】天內，甲方支付乙方施工費用的【】%；

b)工程進度達到【】%后，甲方支付乙方施工費用的【】%；

c)工程完成后，甲方應在驗收合格后【】天內支付剩余的【】%的施工費用。

3.支付方式可以為銀行轉賬、現金支付等，具體方式由雙方協商確定。

4.甲方支付的施工費用不含稅金，若需繳納稅金，由乙方負責按照國家相關政策繳納。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【】年。

2.乙方應按照本合同約定的時間和進度完成道排施工，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

3.甲方應按照本合同約定的時間和要求支付施工費用，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

4.雙方應按照本合同約定履行各自的權利和義務，如有爭議，應通過友好協商解決。

第六條違約責任

1.如乙方未按照本合同約定的標準和質量完成道排施工，甲方有權要求乙方在規定時間內整改，并有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的【】%。

2.如甲方未按照本合同約定的時間和要求支付施工費用，乙方有權要求甲方在規定時間內支付，并有權要求甲方支付違約金，違約金為應支付施工費用的【】%。

3.如雙方因不可抗力或其他不可預見的原因導致無法履行或部分履行本合同，雙方應立即通知對方，并在【】天內協商解決。

4.如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

5.本合同約定的違約金支付事項，不排除甲方根據法律法規、政策變化要求乙方承擔的其他違約責任。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、臺風、洪水等）、社會事件（如戰爭、動亂、政府行為等）。

2.一旦發生不可抗力事件，受影響的一方應立即通知對方，并在【】天內提供相關證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應盡力減少損失，并采取一切合理措施通知對方和協助對方采取相應措施。

4.受不可抗力影響的一方免于承擔因不可抗力事件導致無法履行或部分履行本合同的責任。

5.如果不可抗力事件持續發生，雙方應立即協商是否繼續履行本合同或調整合同履行期限和方式。

6.不可抗力事件結束后，受影響的一方應盡快恢復履行合同，并根據實際情況提供相應證明文件。

第八條爭議解決

1.本合同履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

2.如果協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

3.訴訟是解決爭議的最終方式，雙方在訴訟過程中應履行法院判決或裁定的義務。

4.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行本合同未涉爭議部分的義務，除非有法院判決或裁定停止履行。

5.雙方在爭議解決過程中應保持克制、誠信和合作的態度，共同維護雙方的合法權益。

6.無論爭議的結果如何，雙方都應盡力維護合作關系的穩定，繼續履行合同剩余部分。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方應以書面形式發送通知，通知應通過合同中約定的聯系方式進行，發送方應保留相關發送記錄以證實通知的發送。

2.合同變更：本合同的任何變更或補充均應以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章確認。除非雙方另有約定，任何變更或補充均應以書面形式有效。

3.終止條件：本合同在以下情況下可以終止：

a)雙方協商一致終止；

b)合同履行完畢；

c)不可抗力事件導致合同無法履行；

d)法律、法規、政策變化導致合同無法履行；

e)法律規定的其他終止條件。

4.合同終止后，雙方應按照本合同約定處理善后事宜，包括但不限于支付、結算、保密等。

5.本合同終止不影響雙方因本合同產生的權利請求和違約責任。

第十條附則

1.本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份