的零星修繕工程合同范本8篇篇1發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就零星修繕工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[具體地址]3.工程內容：[具體內容]4.工程造價：[具體金額]二、施工要求1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙和變更要求施工，甲方提供的材料乙方應妥善保管，如發生損壞，乙方應照價賠償。2.乙方在施工中必須嚴格遵守操作規程，確保工程質量。如因乙方施工原因造成工程質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。3.乙方在施工中應做好安全防護措施，確保施工期間的安全。如因乙方安全措施不到位造成安全事故，乙方應承擔相應的法律責任。三、材料供應1.甲方負責提供施工所需的材料，并確保材料的品質符合工程要求。乙方在施工中應合理使用材料，避免浪費。2.如因甲方提供的材料質量問題導致工程質量問題或安全事故，甲方應承擔相應的賠償責任。四、驗收與結算1.乙方在工程完工后應及時通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知后盡快安排驗收工作。驗收標準應按照國家相關規范進行。2.如驗收不合格，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔。3.驗收合格后，甲方應按照合同約定支付工程款。具體支付方式如下：[具體支付方式]五、違約責任1.如因甲方原因導致工程停工或延誤工期，甲方應支付相應的違約金。違約金的具體數額應按照國家相關規范進行確定。2.如因乙方原因導致工程停工或延誤工期，乙方應支付相應的違約金。違約金的具體數額應根據雙方協商確定。3.如因一方違約導致合同無法繼續履行，違約方應承擔相應的賠償責任。具體賠償數額應根據雙方協商確定。六、爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決，履行判決結果。如有其他未盡事宜，應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法規進行處理。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同約定，確保工程的順利進行。2.如因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。協商不成的，任何一方均可向法院提起訴訟要求解除合同。但解除合同并不免除違約方應承擔的違約責任。八、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。如有需要，雙方還可根據需要增加合同份數。但任何形式的合同復制件必須保持與原件一致的法律效力。3.本合同中的條款標題僅為方便閱讀而設，并不對雙方權利義務產生實質性影響。具體權利義務應根據合同條款內容確定。4.雙方在履行合同過程中應妥善保存相關證據材料，以便在需要時提供證明。證據材料包括施工圖紙、變更記錄、材料采購憑證、驗收報告等。這些證據材料是確保雙方權益的重要依據。5.雙方應積極配合相關部門進行工程審計和檢查工作，確保工程質量和資金使用的合法性和有效性。如有違規行為或不當行為發生，應及時向上級主管部門報告并積極配合調查處理。6.在合同履行過程中，如一方認為另一方存在違約行為或不當行為，應及時向對方提出書面異議或投訴。被投訴方應在收到投訴后盡快進行整改或解釋說明情況。如雙方無法達成一致意見，可按照爭議解決條款進行處理。7.本合同中的條款內容應符合國家法律法規和相關政策規定。如有違反法律法規和政策規定的情況出現，應由違約方承擔相應的法律責任和賠償責任。同時，雙方也應積極配合相關部門進行調查處理，確保合同的合法性和有效性。篇2甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，就本工程的零星修繕事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________零星修繕工程。2.工程地點：_________。3.工程內容：包括但不限于以下項目：墻面修補、地面修復、門窗維修、水電維修等零星修繕項目。二、合同工期1.乙方應在合同簽訂后盡快組織人員進場施工，確保在約定工期內完成施工任務。2.甲方可根據實際情況，在合理范圍內調整施工工期。三、工程造價及支付方式1.工程造價：本工程采用包工包料的方式，具體造價根據工程項目及工程量確定。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方工程總造價的50%作為預付款，剩余50%在驗收合格后支付。四、施工要求及質量保證1.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙及技術要求施工，確保施工質量符合標準。2.甲方有權對施工質量進行監督，對不符合要求的施工部分，乙方應無條件進行返工或整改。3.乙方應保證所使用的材料符合環保及質量標準，不得使用假冒偽劣產品。五、安全施工及文明施工1.乙方應嚴格遵守安全施工規范，確保施工過程中的安全。2.甲方有權對乙方在施工過程中存在的安全隱患進行指正，并要求乙方進行整改。3.乙方應保證施工現場的整潔，做到文明施工。六、驗收及保修1.工程完工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方應在收到申請后盡快組織人員進行驗收。2.驗收時，甲方應確保所有的工程項目及工程量均已按照合同約定完成。3.保修期自驗收合格之日起算，保修期為一年。在保修期內，乙方應對因施工原因造成的質量問題進行無償維修。七、違約責任及爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中，如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.如因合同履行過程中發生爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協商補充，作為本合同的附件，具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：_________乙方（簽字/蓋章）：_________篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為______天（從開工之日算起）。2.本工程計劃開工日期為______年______月______日，計劃竣工日期為______年______月______日。第三條工程合同總價本工程合同總價為人民幣______元（大寫：______元整）。第四條工程質量與檢查驗收1.工程質量必須達到國家質量評定標準規定的______等級。2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。3.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的技術資料，包括竣工圖、技術總結等。甲方應在收到資料后盡快組織驗收。第五條材料的供應與消耗1.工程的全部材料由甲方采購并供應給乙方。乙方應在使用材料前與甲方共同清點數量并簽字確認。2.乙方應本著節約用料的原則，合理使用材料，減少浪費。對于因乙方原因造成的材料損失，乙方應負責賠償。第六條安全生產與文明施工1.乙方應嚴格遵守安全生產的相關規定，確保施工過程中的安全。如因乙方原因造成的事故，乙方應負全部責任。2.乙方應按規定進行文明施工，保持施工現場的整潔有序。對于因乙方原因造成的環境污染，乙方應負責治理。第七條違約責任與賠償1.如因甲方原因造成工程延期或無法繼續施工，甲方應賠償乙方的實際損失。具體賠償金額可參照合同總價的百分比進行計算。2.如因乙方原因造成工程延期或質量不符合要求，乙方應賠償甲方的實際損失。具體賠償金額可參照合同總價的百分比進行計算。第八條合同的生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務。2.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要終止合同，雙方應協商后達成一致意見并簽訂終止協議。終止協議應明確雙方的權利和義務，以及終止合同的日期和方式等。第九條其他約定事項1.在合同履行過程中，如遇變更設計、增加工程量或其他未盡事宜，雙方應及時協商并簽訂補充協議。補充協議應明確變更的內容、價格、工期等，并作為合同的一部分具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。合同未盡事宜，可參照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規進行處理。如因本合同引起的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇4發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.本工程計劃開工日期XXXX年XX月XX日，計劃完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方申請順延工期：（1）因天災或人力不可抗拒的原因被迫停工的。（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而被迫停工的。（3）因甲方延期支付工程款而影響工程進度的。第三條工程合同總價及付款方式1.本工程合同總價為：大寫_________元，小寫_________元。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款，即大寫_________元，小寫_________元。工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為尾款，即大寫_________元，小寫_________元。具體支付時間按照項目部的具體要求執行。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格（或優良），并符合驗收規范。2.驗收標準按照《建筑裝飾工程施工及質量驗收規范》GB50210-2001執行。3.驗收時如發現工程質量不符合設計要求或驗收規范，需要返工時，乙方必須無條件進行返工，并承擔由此造成的一切損失。4.乙方必須接受甲方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。乙方在施工中要嚴格執行施工記錄、隱蔽工程驗收等質量管理制度。5.乙方在施工中要嚴格執行安全生產、文明施工等有關規定，并承擔由此造成的一切損失。6.乙方在施工中要嚴格執行建設主管部門頒發的其它相關規定。7.工程交付使用后，如有質量問題需要維修時，乙方必須無條件進行維修并承擔由此造成的一切損失。8.乙方必須保證施工現場的整潔、有序。在竣工驗收時，如不能達到甲方要求的整潔程度，乙方必須無條件進行清理并承擔由此造成的一切損失。9.驗收合格后，乙方必須向甲方提供完整的竣工資料。第五條工程雙方負責人及現場代表1.甲方現場代表：_________（聯系電話：_________）2.乙方現場代表：_________（聯系電話：_________）3.雙方現場代表負責施工過程中的協調、管理、驗收等工作。如有任何疑問或建議，雙方應及時進行溝通協商，確保工程的順利進行。4.乙方應積極配合甲方進行工程施工過程中的各項管理工作，并接受甲方的監督與指導。甲方也應尊重乙方的專業意見和合理建議，共同推動工程的優化與提升。5.在施工過程中，如遇到設計或施工方面的疑問或問題，雙方應及時召開專題會議，共同商討解決方案，確保施工質量和進度。6.雙方應建立健全施工過程中的各項記錄與管理制度，確保施工過程的規范性和可追溯性。同時，雙方也應加強施工人員的培訓和教育，提高施工人員的素質和能力，確保施工質量的穩定和提升。7.在施工過程中，如遇到不可抗力或意外事件導致施工無法正常進行時，雙方應及時溝通協商解決方案，確保工程的順利進行和雙方權益的有效保障。篇5甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.乙方在開工前必須做好材料、設備和人員的準備，并按時提交開工報告。3.如遇下列情況，乙方可順延工期：人力不可抗拒的自然災害；因甲方原因造成工程無法按時開工或中途停工；乙方書面提出順延工期申請，甲方同意的。第三條工程質量及驗收標準1.乙方必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方應按工程進度，分階段向甲方代表提交質量驗收報告。3.工程竣工驗收，應以施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程為依據。驗收合格后，雙方應簽署竣工驗收報告。如驗收不合格，乙方應返工或采取補救措施，直至達到驗收標準。4.交付工程的標準：交付驗收必須達到國家或專業質量評定標準的優良等級。第四條工程價款及支付方式1.本工程合同總價為人民幣XX元整（￥XX元）。工程單價以雙方協商的價格為準。總價以實際工程量結算為準。2.支付方式：甲方在開工前向乙方支付XX元作為預付款。其余款項在竣工驗收合格后XX天內一次性支付。第五條雙方負責事項1.甲方負責提供施工圖紙、說明文件及必要的技術資料。負責提供現場必要的施工條件及協調各施工單位的配合工作。按時支付工程款項。2.乙方負責按甲方要求及施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，按時完成交付驗收任務。嚴格執行安全施工規范，確保施工安全。承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和發生的費用。第六條違約責任與賠償損失1.甲方若不按合同約定支付預付款或工程進度款，每延期一天，甲方應向乙方支付合同總價的XX%作為違約金。甲方若不按合同約定支付結算款，每延期一天，甲方應向乙方支付結算款的XX%作為違約金。2.乙方若不能按合同約定按時交付驗收合格的工程，每延期一天，乙方應向甲方支付合同總價的XX%作為違約金。乙方若不能按合同約定保證施工質量，造成甲方損失的，應賠償甲方的全部損失。第七條合同生效與終止1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后終止。2.發生下列情況之一時，甲方可以解除合同：由于乙方原因造成工程無法按時開工或中途停工；乙方在收到預付款后無法按合同約定時間開工；乙方在收到預付款后無法按合同約定時間交付驗收合格的工程；因乙方原因造成工程質量達不到合同約定標準；因乙方原因造成工程無法按時交付驗收合格的項目，且未得到甲方同意的；因不可抗力造成工程無法按時交付驗收合格的項目，且未得到甲方同意的。合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，并退回甲方已支付的預付款。同時，乙方應賠償甲方因合同解除所造成的全部損失。若因甲方原因導致合同解除的，除應支付上述款項外，還應按合同約定向乙方支付違約金。若因不可抗力導致合同解除的，雙方應友好協商解決相關事宜。但無論何種原因解除合同，均不影響雙方責任與義務的規定。3.若甲乙雙方因故需延長本合同期限的，應在本合同期限屆滿前XX天內簽訂書面協議。4.本合同未盡事宜，甲乙雙方可協商補充協議。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。本合同的修改和補充協議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同一式XX份，甲乙雙方各執XX份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后終止。篇6發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________零星修繕工程2.工程地點：_________3.工程內容：_________，具體以雙方確認的圖紙及清單為準。4.工程造價：本工程合同預算價為人民幣_________元（大寫：_________元）。具體金額以雙方結算為準。第二條工程質量及驗收標準1.工程質量應達到國家及行業規定的標準。2.驗收標準為國家及行業規定的標準。第三條承包方式1.乙方按甲方提供的圖紙及清單進行包工包料施工。2.施工期間的水電費用由乙方承擔。第四條付款及結算方式1.付款：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的_________%作為預付款。剩余款項待工程驗收合格后一次性支付。具體付款金額以雙方結算為準。2.結算：工程驗收合格后，乙方應提交完整的結算資料，甲方在收到結算資料后_________個工作日內完成結算審核。如甲方在收到結算資料后_________個工作日內未完成結算審核，則視為甲方默認乙方的結算金額。第五條施工期限1.本工程計劃開工日期為_________年_________月_________日，實際開工日期以甲方書面通知為準。2.施工工期為_________個工作日。如遇下列情況，工期相應順延：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素導致無法施工。第六條甲方責任1.甲方應提供施工所需的水電供應；2.甲方應提供施工所需的圖紙及清單；3.甲方應協助乙方辦理相關施工手續；4.甲方應支付乙方施工期間的水電費用。第七條乙方責任1.乙方應確保施工質量符合國家標準及行業規定；2.乙方應確保施工工期符合合同約定；3.乙方應確保施工過程中的安全；4.乙方應提交完整的結算資料。第八條違約責任及賠償損失1.若甲方違約，應承擔由此給乙方造成的一切損失。包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。具體損失以雙方確認為準。如無法確認損失金額，則甲方應承擔違約責任并賠償因此給乙方造成的全部損失。2.若乙方違約，應承擔由此給甲方造成的一切損失。包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。具體損失以雙方確認為準。如無法確認損失金額，則乙方應承擔違約責任并賠償因此給甲方造成的全部損失。3.因不可抗力因素導致雙方無法履行合同的情況除外。不可抗力因素包括但不限于自然災害、社會異常事件等不可預見、不可避免且不能克服的客觀情況。如發生不可抗力因素導致合同無法履行，則雙方應友好協商解決合同終止事宜，并各自承擔由此造成的損失。具體損失以雙方確認為準。如無法確認損失金額，則雙方應友好協商解決并共同承擔因此造成的損失。篇7甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，就本工程的零星修繕事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________零星修繕工程。2.工程地點：_________。3.工程內容：_________。4.工程造價：_________元。二、施工工期1.乙方應在合同簽訂后盡快安排施工，確保工程按時完成。2.如因甲方原因造成工程延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。三、工程質量1.乙方應確保施工質量符合相關標準和規范，對施工質量負責。2.甲方有權對施工質量進行監督，如發現問題，乙方應及時進行整改。四、工程價款及支付方式1.工程價款為_________元，大寫：_________元整。2.甲方應在合同簽訂后支付工程價款的_________%作為預付款，即_________元。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。3.乙方在收到預付款后應開具相應發票。五、施工過程中的注意事項1.乙方應確保施工過程中的安全、環保和衛生，遵守相關規定。2.甲方有權對施工過程中的違規行為進行制止和糾正。六、違約責任1.甲乙雙方在履行合同過程中，如因一方違約造成另一方損失的，違約方應賠償因此造成的損失。2.乙方如因自身原因不能按時完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款千分之一的違約金。逾期超過十天的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。3.甲方如因自身原因不能按時支付工程價款，每逾期一天，應向乙方支付應付未付金額的千分之一的違約金。逾期超過十天的，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償因此造成的損失。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款應繼續履行。八、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充；協商不成的，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定處理。3.在合同履行過程中，如因不可抗力導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。協商不成的，按照法律法規的規定處理。4.合同生效后因特殊原因需要變更合同條款的，應經雙方協商一致并簽訂書面補充協議。補充協議與主合同具有同等法律效力。5.合同變更后如需辦理相關手續的，應及時辦理相關手續。否則由此造成的損失由違約方承擔。6.如因甲方原因需要解除合同的應提前通知乙方并賠償乙方的相關損失；如因乙方原因需要解除合同的也應提前通知甲方并賠償甲方的相關損失。未提前通知并賠償損失的違約方需承擔相應的違約責任。篇8發包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程承包方式：__________4.工程范圍和內容：__________第二條工程期限1.本工程合同總工期為_____天（從開工之日算起）。2.本工程計劃開工日期為_____年_____月_____日，計劃完工日期為_____年_____月_____日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方申請順延工期：（1）因甲方原因影響開工。（2）不可抗力。第三條工程價款及支付方式1.本工程合同總造價為人民幣_____元（大寫：_____）。2.支付方式：__________第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格（優良），符合甲方要求。2.驗收標準按雙方協商要求及國家相關規范執行。第五條施工設計和技術要求1.乙方必須按照甲方提供的施工設計和技術要求進行施工。2.如施工設計和技術要求不合理，乙方可以提出修改意見，甲方認可后予以修改。第六條雙方職責及義務1.甲方職責及義務：（1）負責辦理相關建設手續，協調周