木材廠房建設施工合同_第1頁
木材廠房建設施工合同_第2頁
木材廠房建設施工合同_第3頁
木材廠房建設施工合同_第4頁
木材廠房建設施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁合同編號:________木材廠房建設施工合同甲方:__________乙方:__________簽訂時間:__________簽訂地點:__________溫馨提示:本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考,當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整,切勿套用,訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士,感謝您的閱讀下載!PAGE頁碼10/NUMPAGES總頁數10一、主體與目的本合同由甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)簽訂,甲方為木材廠房的建設方,乙方為木材廠房的建設施工單位。本合同旨在明確雙方在木材廠房建設施工過程中的權利、義務和責任,確保施工順利進行,確保工程質量符合國家相關標準和要求。甲方委托乙方進行木材廠房的建設施工,乙方接受甲方委托,雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,達成如下協議:1.甲方為木材廠房的建設方,負責施工場地、相關手續、圖紙及技術資料等。2.乙方為木材廠房的建設施工單位,負責按照甲方要求,在規定的時間內完成木材廠房的建設施工任務。3.本合同簽訂后,雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務,確保木材廠房建設施工的順利進行。二、價格、支付方式1.施工總價:本合同木材廠房建設施工總價為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00),包含所有施工材料、人工、機械、管理及其他直接費用。2.支付方式:a.預付款:合同簽訂后5個工作日內,乙方應向甲方提交相關資質文件及施工計劃,甲方應在收到文件后3個工作日內支付合同總價的20%作為預付款。b.進度款:施工過程中,每完成合同約定工程量的30%,乙方應向甲方提交相應的工程進度報告及發票,甲方應在收到報告及發票后5個工作日內支付已完成工程量的10%。c.質量驗收款:工程完成后,甲方組織驗收,驗收合格后,乙方應在5個工作日內提交結算報告及發票,甲方應在收到報告及發票后10個工作日內支付剩余工程款的50%。d.保修金:甲方在支付最后10%的工程款時,應扣除相當于合同總價5%的保修金,保修期滿后無質量問題,乙方應退還保修金。e.逾期付款:甲方逾期支付款項,應按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。三、雙方權利與義務甲方權利與義務:1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成施工任務。2.甲方應按時支付合同約定的款項,不得無故拖欠。3.甲方應必要的施工圖紙、技術資料和施工場地,確保乙方正常施工。4.甲方應配合乙方辦理相關施工手續,確保施工順利進行。5.甲方應按照合同約定進行工程驗收,對驗收合格的部分支付相應的款項。乙方權利與義務:1.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成施工任務,確保工程質量符合國家相關標準和要求。2.乙方應按時提交施工進度報告和工程進度款申請,確保甲方及時了解工程進展。3.乙方應遵守國家法律法規,確保施工安全,防止事故發生。4.乙方應按照甲方要求進行施工,不得擅自更改設計圖紙和技術要求。5.乙方應確保工程完成后,及時清理施工現場,恢復原狀。6.乙方應承擔因施工原因造成的工程缺陷、損壞的修復責任,并承擔相應的費用。雙方違約責任:1.任何一方違反合同約定,導致工程延誤或質量不符合要求的,應承擔相應的違約責任。2.任何一方未按時支付款項,應向對方支付逾期付款的違約金。3.因任何一方原因導致合同解除,違約方應承擔因違約造成的損失。四、質量保證與服務1.質量保證:a.乙方承諾按照合同約定的質量標準施工,確保木材廠房建設質量符合國家相關標準和甲方要求。b.乙方應使用符合質量標準的建筑材料和施工設備,不得使用不合格產品。c.工程完成后,乙方應相應的質量保證書,保證在保修期內對工程缺陷進行修復。d.保修期為工程竣工驗收合格之日起計算,為期一年。2.服務內容:a.乙方在施工過程中應必要的咨詢服務,解答甲方在施工過程中遇到的問題。b.乙方應定期向甲方報告施工進度,確保甲方了解工程動態。c.乙方應配合甲方進行工程驗收,對驗收過程中發現的問題及時整改。d.乙方應施工期間的安全生產管理服務,確保施工安全。3.服務期限:a.本合同約定的質量保證期為一年,自工程竣工驗收合格之日起計算。b.在質量保證期內,乙方應無條件對因施工原因造成的質量缺陷進行修復。4.違約責任:a.乙方未能按照合同約定質量保證或服務,應承擔相應的違約責任。b.若因乙方原因導致工程質量不符合標準,甲方有權要求乙方進行整改,直至達到合同約定的質量標準。五、履行與變更1.履行:a.雙方應按照合同約定的條款履行各自的權利和義務。b.乙方應在合同約定的工期內完成施工任務,甲方應按時支付款項。c.任何一方在履行合同過程中遇到不可抗力因素,應及時通知對方,并采取合理措施減輕損失。d.合同履行過程中,雙方應保持良好溝通,協商解決合同履行中產生的問題。2.變更:a.合同簽訂后,任何一方不得擅自變更合同內容,如需變更,應經雙方協商一致,簽訂書面變更協議。b.變更協議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。c.合同變更涉及工期、價格、質量等重大內容的,應重新評估并調整合同條款。d.合同變更后,雙方應按照變更后的條款繼續履行合同義務。3.合同解除:a.雙方在合同履行過程中,如出現一方嚴重違約情形,另一方有權解除合同。b.合同解除后,雙方應按照合同約定處理已完成的工程、未完成的工程及已支付款項。c.合同解除不影響雙方因違約而產生的損害賠償請求權。六、保密條款1.保密內容:雙方在本合同履行過程中,相互獲取的涉及對方商業秘密、技術秘密、財務信息等非公開信息,均屬于保密范圍。2.保密義務:a.雙方對本合同及履行過程中獲取的保密信息負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露或公開。b.雙方應采取合理措施,確保保密信息的安全,防止泄露、損毀或被第三方獲取。c.保密義務在本合同終止后仍然有效,雙方應繼續履行保密義務,直至保密信息不再具有保密價值。3.保密例外:a.法律、法規要求公開的信息,或雙方已公開的信息,不屬于保密范圍。b.在法律訴訟、仲裁或其他司法程序中,根據法院、仲裁機構的判決或裁定,要求公開的信息,不構成違約。4.違約責任:a.任何一方違反保密義務,導致保密信息泄露的,應承擔相應的違約責任,包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。b.因一方違約導致保密信息泄露,給對方造成損失的,違約方應賠償對方因此遭受的直接損失和間接損失。七、爭議解決1.爭議解決方式:雙方應友好協商解決合同履行過程中產生的爭議。如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.訴訟管轄:本合同的爭議解決,適用中華人民共和國法律,并由合同簽訂地人民法院管轄。3.爭議解決程序:a.雙方應首先通過書面形式進行溝通,尋求爭議的和解。b.如書面溝通無法解決爭議,任何一方均可向對方發出書面通知,要求進入爭議解決程序。c.爭議解決程序啟動后,雙方應指定代表參與談判,力爭在合理期限內達成和解。d.如談判失敗,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,法院應依法審理并作出判決。4.爭議解決費用:爭議解決過程中產生的所有費用,包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費等,由敗訴方承擔,除非法律另有規定或雙方另有約定。5.爭議解決結果:法院或仲裁機構的最終裁決或判決,對雙方均有約束力,雙方應無條件履行。八、其它條款1.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,除非法律另有規定。2.合同解除:除合同約定解除的情形外,未經雙方書面同意,任何一方不得單方面解除合同。3.合同附件:本合同附件與本合同具有同等法律效力,包括但不限于施工圖紙、技術規范、變更協議等。4.合同解除后的處理:合同解除后,雙方應立即停止履行合同義務,并按照合同約定處理已完成的工程、未完成的工程及已支付款項。5.法律適用與爭議解決:本合同適用中華人民共和國法律,任何因本合同引起的或與本合同有關的爭議,應提交合同簽訂地人民法院解決。6.通知:除非合同另有約定,所有通知應以書面形式發送至對方指定的地址,并自發送之日起視為送達。7.合同修改:本合同的任何修改或補充,均應以書面形式進行,并由雙方簽字蓋章后生效。8.不可抗力:因不可抗力導致合同無法履行或履行困難的,雙方應根據不

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論