承包商履約委托保證協議5篇篇1甲方（發(fā)包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（保證人）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行工程建設，丙方為乙方的履約提供保證的事宜，達成如下協議：一、協議背景甲方與乙方于______年______月______日簽訂了《建設工程施工合同》（以下簡稱“主合同”），約定由乙方承建甲方的工程項目。為了保證乙方的履約能力，甲方要求丙方為乙方的履約提供保證。丙方同意按照本協議的約定為乙方的履約提供保證。二、協議目的本協議的目的是為了確保主合同的履行，保障甲乙雙方的權益。通過丙方的保證，提高乙方的履約能力和信譽度，促進工程的順利進行。三、協議內容1.保證范圍丙方保證乙方在履行主合同過程中，按照合同約定完成工程建設任務，并承擔相應的違約責任。具體保證范圍包括但不限于以下幾個方面：（1）乙方按照主合同約定完成工程建設任務，包括施工工期、質量、安全等方面的要求；（2）乙方履行主合同中的其他義務，如保修義務等；（3）乙方承擔相應的違約責任，包括因乙方原因導致的工程延期、質量不符合要求等情形。2.保證方式丙方在本協議中采用連帶責任保證的方式為乙方的履約提供保證。即丙方對乙方在主合同中的債務承擔連帶責任，一旦乙方違約，丙方將無條件承擔相應的違約責任。3.保證期限本協議自簽訂之日起生效，至主合同履行完畢之日止。在此期間，丙方需持續(xù)為乙方的履約提供保證。4.權利義務（1）甲方權利：甲方有權要求丙方按照本協議約定為乙方的履約提供保證，并監(jiān)督丙方的保證行為。如果丙方未按照本協議約定履行保證義務，甲方有權要求丙方承擔相應的違約責任。（2）乙方權利：乙方有權要求丙方為其履約提供保證，并在丙方未按照本協議約定履行保證義務時，向甲方提出申訴或要求賠償。同時，乙方也應當履行主合同中的義務，確保工程建設任務的順利完成。（3）丙方權利：丙方有權要求甲方和乙方按照本協議約定履行相關義務。在乙方未按照主合同約定履行義務時，丙方應當無條件承擔相應的違約責任。同時，丙方也有權要求甲方和乙方賠償因其違約行為所造成的損失。四、違約責任1.甲方違約：如果甲方未按照本協議約定向丙方支付相應的費用，丙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于以下幾個方面：（1）甲方需向丙方支付未付費用的違約金；（2）甲方需賠償丙方因違約行為所造成的損失；（3）甲方需承擔本協議約定的其他違約責任。2.乙方違約：如果乙方未按照主合同約定完成工程建設任務或履行其他義務，丙方需承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于以下幾個方面：（1）丙方需向甲方支付因乙方違約所造成的損失；（2）丙方需承擔本協議約定的其他違約責任。同時，乙方也應當賠償丙方因違約行為所造成的損失。3.丙方違約：如果丙方未按照本協議約定為乙方的履約提供保證或履行其他義務，甲方和乙方均有權要求丙方承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于以下幾個方面：（1）丙方需向甲方和乙方支付違約金；（2）丙方需賠償甲方和乙方因違約行為所造成的損失；（3）丙方需承擔本協議約定的其他違約責任。同時，丙方也應當賠償因其違約行為所造成的損失。篇2委托保證人（以下簡稱甲方）：地址：電話：受托保證人（以下簡稱乙方）：地址：電話：鑒于甲方與（以下簡稱“發(fā)包人”）于XXXX年XX月XX日簽訂的編號為XXXX的《建設工程施工合同》，甲方作為承包人，需要向發(fā)包人提供履約擔保。為了保障發(fā)包人的權益，甲方委托乙方為其履約擔保的保證人。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就乙方為甲方提供履約委托保證事宜達成如下協議：一、保證事項1.甲方按照《建設工程施工合同》的約定，按時、高質量地完成施工任務。2.甲方在施工過程中遵守相關法律法規(guī)和發(fā)包人的要求。3.甲方按照合同約定履行保修義務。二、保證方式乙方為甲方的履約提供連帶責任保證。即甲方如有違約行為，乙方將承擔由此給發(fā)包人造成的一切損失。三、保證期限本協議的保證期限為自《建設工程施工合同》簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日起滿XX年。在保修期內，甲方需繼續(xù)履行保修義務。乙方需繼續(xù)承擔連帶責任保證。若甲方未能在保修期內完成保修義務，乙方需承擔相應的違約責任。四、保證金及支付方式1.甲方需向乙方支付履約保證金，具體金額根據工程規(guī)模、合同金額及發(fā)包人要求等因素確定。支付方式一般為銀行轉賬或支票支付。具體支付方式需根據雙方協商確定。2.在保證期限內，若甲方未發(fā)生違約行為，乙方將在保證期滿后返還甲方的履約保證金。若甲方發(fā)生違約行為，乙方將扣除相應金額作為違約金支付給發(fā)包人。3.甲方支付的履約保證金不足以支付違約金的，乙方有權向甲方追償剩余款項。同時，乙方有權要求甲方支付因追償產生的合理費用。五、違約責任1.甲方如有違約行為，需承擔相應的違約責任。具體包括：未能按時完成施工任務；施工質量不符合合同約定；未履行保修義務等。對于違約行為，乙方有權扣除甲方的履約保證金作為違約金支付給發(fā)包人。若違約金不足以彌補發(fā)包人的損失，乙方有權繼續(xù)向甲方追償。2.乙方在承擔保證責任后，有權向甲方追償相關損失。包括但不限于：被扣除的履約保證金；向發(fā)包人支付的違約金；因追償產生的合理費用等。甲方需積極配合乙方進行追償工作，并提供必要的支持和協助。六、爭議解決1.本協議的履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行本協議中未涉及爭議條款的內容。2.對于因本協議產生的任何爭議，雙方應遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，依法維護自己的合法權益。同時，雙方也應尊重對方的合法權益，不得采取任何違法、違規(guī)行為損害對方的利益。七、其他條款1.本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協議生效后，雙方應認真履行自己的義務，確保本協議的順利實施。若一方違反協議約定，需承擔相應的違約責任。2.本協議一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份。具有同等法律效力。若本協議與《建設工程施工合同》存在沖突或不一致之處，以《建設工程施工合同》為準。本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。協商補充的內容與本協議具有同等法律效力。篇3甲方（發(fā)包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（保證人）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著公平、誠實、守信的原則，就甲方委托乙方進行工程建設施工，丙方為乙方的履約提供保證的事宜，經友好協商，達成如下協議：一、協議背景甲方與乙方于_____年_____月_____日簽訂了《建設工程施工合同》（以下簡稱“施工合同”），約定由乙方承建甲方的_____工程。為了保證乙方的履約能力，甲方要求丙方為乙方的履約提供保證。二、協議目的本協議的目的是為了保障甲方的權益，確保工程能夠按照施工合同的約定順利進行，并通過對乙方的履約能力進行保證，提高乙方的信用度，促進雙方的合作與發(fā)展。三、協議內容1.保證事項丙方保證乙方能夠按照施工合同的約定，全面履行施工義務，包括但不限于以下內容：（1）乙方應按時開工，并按照約定的工期完成施工任務。（2）乙方應保證施工質量符合施工合同的約定，達到設計要求和標準。（3）乙方應遵守施工場地的安全規(guī)定，采取必要的安全措施，確保施工安全。（4）乙方應妥善保管施工場地的財物，防止丟失或損壞。（5）乙方應積極配合甲方的監(jiān)督和檢查，及時整改存在的問題。2.保證期限本協議的保證期限為自施工合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。在保證期限內，丙方應對乙方的履約能力進行保證，確保工程能夠順利進行。3.保證方式丙方應按照以下方式向甲方提供保證：（1）丙方應在簽訂本協議時向甲方提交一份書面保證函，確認對乙方的履約能力進行保證。（2）丙方應設立專門的賬戶，用于存放保證資金，確保資金專款專用。（3）丙方應定期對乙方的履約情況進行檢查和評估，及時發(fā)現問題并進行整改。4.違約責任（1）如果乙方未能按照施工合同的約定履行施工義務，甲方有權要求丙方承擔相應的保證責任。丙方應在接到甲方的書面通知后10個工作日內履行保證責任，向甲方支付相應的款項或提供其他補救措施。（2）如果丙方未能按照本協議的約定履行保證責任，甲方有權要求丙方承擔相應的違約責任。丙方應在接到甲方的書面通知后10個工作日內向甲方支付相應的違約金或進行其他補救措施。違約金的數額為協議總金額的10%。四、爭議解決1.本協議的生效、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙丙三方應遵守中國的法律法規(guī)，確保協議的合法性和有效性。2.如果甲乙丙三方在協議履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，各方應繼續(xù)履行協議中的其他義務。五、其他條款1.本協議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。本協議自三方簽字蓋章之日起生效。2.本協議未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協商補充。補充協議與本協議具有同等法律效力。3.本協議的解釋權歸甲方所有。如有任何疑問或需要解釋，甲方有權進行解釋和說明。甲方（發(fā)包人）：_________（簽字蓋章）乙方（承包人）：_________（簽字蓋章）丙方（保證人）：_________（簽字蓋章）篇4委托人（甲方）：_________受托人（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國擔保法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方遵循誠實信用原則，經協商一致，訂立本協議。第一條委托事項甲方委托乙方對其指定的承包商（以下簡稱“承包方”）進行履約委托保證，以保證承包方按照合同約定履行義務。具體委托事項包括：1.乙方應在承包方違約時，按照甲方要求向甲方支付約定的賠償金額；2.乙方應在承包方未按時完成合同約定事項時，協助甲方進行追償；3.乙方應在承包方違反合同條款時，協助甲方進行維權。第二條保證金額及支付方式1.保證金額：乙方保證金額為人民幣_________元（大寫：_________元整）。該金額是甲方在承包方違約時可獲得的最高賠償金額。2.支付方式：甲方應在協議簽訂后一次性向乙方支付全部保證金。乙方在收到保證金后，應出具正式發(fā)票并妥善保管。第三條委托期限及履約要求1.委托期限：本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至承包方按照合同約定完全履行義務并經過甲方驗收合格后終止。2.履約要求：承包方應嚴格按照合同約定進行履約，確保質量、進度和安全等方面符合甲方要求。如有違約行為，應及時進行整改并承擔相應的違約責任。第四條權利義務及違約責任1.甲方權利：甲方有權對承包方的履約情況進行監(jiān)督，并要求承包方按時提交履約報告。同時，甲方有權在承包方違約時要求乙方承擔相應的賠償責任。2.甲方義務：甲方應按時向乙方支付保證金，并確保其支付的保證金來源合法、合規(guī)。在承包方按照合同約定履行義務后，甲方應及時進行驗收并返還乙方相應的保證金。3.乙方權利：乙方有權要求甲方按時支付保證金，并在承包方違約時獲得相應的賠償。同時，乙方有權對承包方的履約情況進行監(jiān)督，并提出改進意見。4.乙方義務：乙方應嚴格按照協議約定進行履約保證，確保承包方按照合同約定履行義務。在承包方違約時，乙方應及時向甲方支付約定的賠償金額。5.違約責任：如一方違反本協議約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據違約程度及給對方造成的實際損失進行確定。第五條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在本協議履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本協議適用中華人民共和國法律、法規(guī)及相關司法解釋的規(guī)定。任何因本協議引起的爭議均應遵循上述法律、法規(guī)及司法解釋進行解決。第六條其他條款1.保密條款：雙方應對本協議內容及履約過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術資料等信息予以保密，未經對方書面同意，不得擅自泄露或利用該信息謀取利益。2.可分割性：如本協議中的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，并不影響其他條款的效力和執(zhí)行。雙方應根據實際情況協商確定其他條款的履行方式。3.通知條款：雙方應確保在本協議中填寫的聯系方式準確無誤，如有變更應及時通知對方。否則，由此引起的相關責任由違約方承擔。4.管轄條款：本協議的管轄法院為_________人民法院。如雙方發(fā)生爭議，任何一方均可向該法院提起訴訟。5.費用承擔：本協議履行過程中產生的相關費用（如訴訟費、保全費、律師費等）由違約方承擔。6.合同生效：本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應嚴格遵守協議約定，確保承包方按照合同約定履行義務。如一方違反協議約定，應承擔相應的違約責任和賠償責任。同時，雙方應積極配合對方進行履約監(jiān)督和驗收工作，確保合同順利履行至終止。篇5委托保證人：_________（以下簡稱甲方）地址：_________法定代表人：_________電話：_________受托保證人：_________（以下簡稱乙方）地址：_________法定代表人：_________電話：_________鑒于甲方與_________（以下簡稱“業(yè)主”）就位于_________的項目（以下簡稱“項目”）簽訂了施工總承包合同（以下簡稱“主合同”），甲方為了保證在“主合同”中履行其義務和責任，委托乙方提供履約委托保證。經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：一、保證范圍及額度1.甲方委托乙方為其“主合同”的履約保證方，保證額度為_________元（大寫：_________元），該保證額度在甲方發(fā)生違約行為時應由乙方承擔。2.乙方應根據本協議的條款，以獨立第三方的身份，為主合同提供履約委托保證。在甲方違約的情況下，乙方應承擔相應的賠償責任。二、保證期限1.本協議的保證期限為自“主合同”簽訂之日起至“主合同”約定的工程竣工驗收合格后_________天止。2.乙方應在保證期限內持續(xù)關注甲方的履約情況，并在發(fā)現甲方違約時及時采取有效措施進行賠償。三、履約保證金的管理與使用1.甲方應按照“主合同”的約定，將履約保證金（以下簡稱“保證金”）存入乙方指定的賬戶。保證金金額為_________元（大寫：_________元）。2.乙方負責對保證金的管理與使用，確保資金的安全與合規(guī)性。在甲方履約過程中，乙方有權根據實際需要調整保證金的使用計劃。3.在甲方違約時，乙方有權使用保證金進行賠償。若保證金不足以賠償乙方的損失，乙方有權向甲方追償。四、甲方的權利與義務1.甲方應嚴格遵守“主合同”的約定，按時按質完成工程任務。在履約過程中，甲方應積極配合乙方的工作，確保工程的順利進行。2.甲方應按時向乙方提供工程進展情況和相關證明材料，以便乙方了解甲方的履約情況。同時，甲方也應積極配合乙方進行工程檢查和驗收工作。3.在履約過程中，甲方如發(fā)現任何問題或困難，應及時向乙方通報，以便乙方及時采取有效措施進行協調和處理。4.甲方應確保所承包的工程符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，并承擔相應的法律責任。在履約過程中，甲方應嚴格遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的規(guī)定，確保工程質量、安全和環(huán)保等方面達到要求。5.甲方應積極配合乙方的調查、取證和仲裁工作，并提供必要的支持和協助。在發(fā)生爭議時，甲方應積極配合乙方進行協商和調解工作，以便盡快解決爭議。6.甲方應按照“主合同”的約定支付乙方的服務費用。服務費用的具體金額和支付方式應在雙方協商確定后簽訂書面協議進行明確。7.甲方應確保所承包的工程具備竣工驗收條件，并按規(guī)定辦理相關驗收手續(xù)。在竣工驗收合格后，甲方應及時向乙方提交竣工驗收報告和相關證明材料。8.甲方應嚴格遵守保