勞動承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

鑒于甲方需要完成以下承攬事項（以下簡稱“承攬事項”）：

一、承攬事項的具體內容、數量、質量、規格、型號等詳見附件一。

二、承攬事項的工期要求：自合同簽訂之日起________日內完成。

三、承攬事項的交付地點：________________。

四、承攬事項的付款方式：甲方應在承攬事項完成后________日內支付乙方全部款項。

五、雙方的權利和義務：

（一）甲方權利和義務：

1.甲方應在合同約定的工期要求內，按時支付乙方承攬款項；

2.甲方應對承攬事項的進度和質量進行監督，發現問題時應及時通知乙方進行整改；

3.甲方有權要求乙方對承攬事項進行保密。

（二）乙方權利和義務：

1.乙方應按照合同約定的內容、數量、質量、規格、型號等要求，按時完成承攬事項；

2.乙方應對承攬事項進行保密；

3.乙方應按照甲方要求對承攬事項進行整改，直至滿足甲方的要求；

4.乙方應保證承攬事項在交付前符合相關法律法規和行業標準。

六、違約責任：

（一）甲方違約責任：

1.若甲方未按時支付承攬款項，應向乙方支付________%的違約金；

2.若甲方未在合同約定的工期要求內完成承攬事項，應向乙方支付________%的違約金。

（二）乙方違約責任：

1.若乙方未按時完成承攬事項，應向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方承攬事項不符合合同約定，應無償對甲方進行整改，直至滿足甲方的要求；

3.若乙方泄露承攬事項的保密信息，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。

附件：

一、承攬事項具體內容、數量、質量、規格、型號等詳見附件一。

（以下無正文）

甲方（蓋章）：

法定代表人（或負責人）：

年月日

乙方（蓋章）：

法定代表人（或負責人）：

年月日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

鑒于甲方需要完成以下承攬事項（以下簡稱“承攬事項”），并希望通過丙方的專業能力和資源，確保承攬事項的高效完成及甲方的權益得到充分保障，經甲乙雙方及丙方友好協商，達成如下協議：

一、承攬事項的具體內容、數量、質量、規格、型號等詳見附件一。

二、承攬事項的工期要求：自合同簽訂之日起________日內完成。

三、承攬事項的交付地點：________________。

四、承攬事項的付款方式：甲方應在承攬事項完成后________日內支付乙方全部款項。

五、各方權利和義務：

（一）甲方權利和義務：

1.甲方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質完成承攬事項；

2.甲方有權監督乙方的承攬進度和質量，并提出合理改進建議；

3.甲方有權要求乙方在承攬過程中對相關技術、商業信息保密；

4.甲方有權根據市場行情和實際需求，對承攬事項的范圍和內容進行調整；

5.甲方有權要求乙方提供必要的質量保證，包括但不限于保修期、售后服務等；

6.甲方有權在乙方違約時，按照合同約定追究乙方責任。

（二）乙方權利和義務：

1.乙方應按照甲方要求，按時、按質完成承攬事項；

2.乙方應配合甲方監督承攬進度和質量，并及時反饋相關信息；

3.乙方應承擔因自身原因導致的承攬事項延誤或質量問題的責任；

4.乙方應確保承攬事項在交付前符合相關法律法規和行業標準；

5.乙方應按照甲方要求，提供必要的質量保證和售后服務。

（三）丙方權利和義務：

1.丙方作為第三方監督機構，有權對乙方的承攬過程進行監督，確保乙方遵守合同約定；

2.丙方有權要求乙方及時整改質量問題，直至滿足甲方要求；

3.丙方有權對乙方的承攬進度進行評估，并向甲方提供評估報告；

4.丙方有權在乙方違約時，協助甲方追究乙方責任。

六、違約責任及限制條款：

（一）乙方違約責任：

1.若乙方未按時完成承攬事項，應向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方承攬事項不符合合同約定，應無償對甲方進行整改，直至滿足甲方的要求；

3.若乙方泄露承攬事項的保密信息，應承擔相應的法律責任。

（二）丙方違約責任：

1.若丙方未履行監督職責，導致乙方違約，應承擔相應的違約責任；

2.若丙方違反保密義務，泄露承攬事項的保密信息，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自各方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由各方另行協商補充。

結尾：

1.丙方的專業監督有助于提高承攬事項的質量和效率；

2.丙方的中立地位有利于解決甲乙雙方之間的爭議；

3.本合同強化了甲方的權益，使甲方在合同執行過程中處于主導地位；

4.通過對乙方和丙方的違約責任和限制條款進行規定，進一步保障了甲方的利益。

（以下無正文）

甲方（蓋章）：

法定代表人（或負責人）：

年月日

乙方（蓋章）：

法定代表人（或負責人）：

年月日

丙方（蓋章）：

法定代表人（或負責人）：

年月日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

法定代表人（或負責人）：________________

住所地：________________

鑒于乙方具備完成以下工程項目的專業能力，甲方希望通過丙方的協調和資源整合，確保工程項目的高效推進和乙方權益的最大化，經甲乙雙方及丙方友好協商，達成如下協議：

一、工程項目具體內容、范圍、質量標準、工期要求等詳見附件一。

二、工程項目啟動時間：自合同簽訂之日起________日內。

三、工程項目交付地點：________________。

四、工程款項支付方式：甲方按照工程進度分期支付乙方工程款項。

五、各方權利和義務：

（一）乙方權利和義務：

1.乙方有權要求甲方按照合同約定，按時支付工程款項；

2.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和支持；

3.乙方有權對工程項目的設計、施工方案提出合理建議；

4.乙方有權要求甲方在工程過程中對施工安全、環境保護等進行監督；

5.乙方有權在發現甲方違約時，要求甲方立即整改或賠償損失；

6.乙方應按照合同約定的質量標準，按時完成工程項目。

（二）甲方權利和義務：

1.甲方有權監督乙方的施工進度和質量，并提出改進意見；

2.甲方有權要求乙方對工程項目的保密信息進行保護；

3.甲方有權在乙方違約時，按照合同約定追究乙方責任。

（三）丙方權利和義務：

1.丙方作為第三方協調機構，有權對乙方的施工進度和質量進行監督；

2.丙方有權協調甲方與乙方之間的矛盾，確保工程項目的順利進行；

3.丙方有權對乙方的施工進度進行評估，并向甲方提供評估報告；

4.丙方有權在乙方違約時，協助甲方追究乙方責任。

六、違約責任及限制條款：

（一）甲方違約責任：

1.若甲方未按時支付工程款項，應向乙方支付________%的違約金；

2.若甲方未提供必要的施工條件，應承擔相應的責任。

（二）乙方違約責任：

1.若乙方未按時完成工程項目，應向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方施工質量不符合合同約定，應無償進行返工或修復，直至滿足甲方要求；

3.若乙方泄露工程項目的保密信息，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自各方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由各方另行協商補充。

結尾：

乙方為主導的目的和意義：

1.通過合同條款的設定，乙方確保了自己的權益得到充分保障，尤其是在工程款項支付和施工條件提供方面；

2.乙方在工程項目的決策和執行中擁有更大的自主權，有利于發揮其專業優