商場消防工程的施工合同5篇篇1甲方（發包方）：____________商場管理有限公司乙方（承包方）：____________消防工程有限公司鑒于甲方需要對商場進行消防工程的建設與改造，故與乙方達成以下施工合同協議。為確保雙方權益，明確責任與義務，經雙方友好協商，訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：____________商場消防工程。2.工程地點：____________商場內。3.工程內容：包括消防報警系統、自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防火門及防火卷簾系統等消防設備的安裝與調試。二、合同總價及付款方式1.本工程合同總價為人民幣________元（大寫：____________________元整）。此價格包含設備采購、運輸、安裝、調試及售后服務等費用。2.甲方應按以下方式支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的____%作為預付款；（2）工程完工并通過初步驗收后，甲方支付乙方合同總價的____%；（3）工程竣工驗收合格并運行一個月后，甲方支付乙方剩余款項。三、工期及進度要求1.乙方應在合同簽訂后____天內開始施工，工期為____個月。2.乙方應嚴格按照甲方提供的施工進度表進行施工，如因特殊原因需調整工期，應提前與甲方協商。3.甲方有權對施工進度進行監督，乙方應配合并提供相關進度報告。四、工程質量及驗收標準1.乙方應確保施工質量符合國家相關消防工程標準與規范。2.工程完工后，乙方應組織內部驗收并整改存在的問題。驗收合格后，提交驗收報告給甲方申請初步驗收。3.甲方在收到乙方提交的驗收報告后，應在____天內組織人員進行初步驗收。初步驗收合格后，甲方提交初步驗收報告給消防部門申請竣工驗收。4.工程經消防部門竣工驗收合格并取得相關證書后，視為工程最終驗收合格。五、保修與維護1.工程驗收合格后，乙方應提供一年的保修期。保修期內，如因乙方施工質量原因導致的問題，乙方應負責免費維修。2.保修期過后，乙方提供有償維修服務。具體費用另行協商。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價____%的違約金。2.若乙方未按合同約定工期完工，每逾期一天，應向甲方支付合同總價____%的違約金。3.若因乙方施工質量問題導致工程驗收不合格，乙方應負責整改并承擔相應損失。七、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同發生爭議時，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人：____________法定代表人：____________日期：____年____月____日 日期：____年____月____日篇2發包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：商場消防工程2.工程地點：XXXX3.工程承包方式：包工包料4.工程范圍和內容：本工程包括商場的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、防火門監控系統、消防控制室圖形顯示裝置等。具體細節和要求詳見施工圖紙和甲方要求。第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，從乙方進場之日起計算。2.乙方應在合同簽訂后XX天內進場施工，并確保在合同總工期內完成全部工程內容。第三條工程質量1.乙方必須嚴格按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保工程質量符合《火災自動報警系統施工及質量驗收規范》等相關標準。2.乙方應建立健全質量管理體系，確保施工過程中的每一道工序都有明確的質量控制措施。3.甲方有權對施工質量進行監督，并提出改進意見。乙方應及時采納并改進施工方式，確保工程質量。第四條工程價款與支付方式1.本工程合同總金額為人民幣XX元（大寫：XX元整）。該金額包括材料費、人工費、管理費、稅金等所有費用。2.乙方進場施工后，甲方將支付工程總金額的XX%作為預付款。剩余款項將在工程驗收合格后一次性支付。3.乙方在收款時，需提供相應的發票和結算清單。否則，甲方有權拒絕支付款項。第五條雙方權利義務1.甲方有權對乙方的施工進行監督，確保施工符合甲方要求和施工圖紙。甲方有義務提供必要的支持和協助，如場地、電源等。2.乙方有義務按照甲方要求和施工圖紙進行施工，確保施工質量符合相關標準。同時，乙方也有權要求甲方提供必要的支持和協助。3.在施工過程中，如因乙方原因導致工程延期或質量問題，乙方應承擔相應的責任和損失。如因甲方原因導致工程延期或質量問題，甲方應承擔相應的責任和損失。4.乙方應確保施工現場的安全和環保，遵守相關法律法規和甲方的規章制度。在施工現場發生的安全事故和環保問題，乙方應承擔相應的責任和損失。第六條違約責任1.如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約方的原因和程度確定。2.如因乙方原因導致工程延期或質量問題嚴重，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。如因甲方原因導致工程延期或質量問題嚴重，乙方有權解除合同并要求甲方承擔相應的違約責任。第七條爭議解決方式如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和法院的規定。判決生效前，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的義務。判決生效時，雙方應按判決結果執行。如判決結果與合同約定不符或無法執行時，雙方應再次協商解決方案。協商不成的，可以再次提起訴訟解決爭議。篇3甲方：（發包方名稱）乙方：（承包方名稱）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：（工程名稱）2.工程地點：（工程地點）3.工程承包方式：（承包方式）4.工程范圍和內容：（范圍和內容）第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天（從開工之日算起）。2.本工程計劃開工日期XXXX年XX月XX日，計劃完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可順延工期：因甲方原因影響開工；不可抗力。第三條工程造價及支付方式1.工程造價：大寫（工程造價），小寫（工程造價）。本造價不含稅。2.支付方式：銀行轉賬。開戶銀行：（開戶銀行）；賬號：（銀行賬號）；戶名：（戶名）。第四條材料供應及設備管理1.材料供應：本工程所需材料由乙方自行采購，經甲方驗收后方可使用。2.設備管理：本工程所需設備由乙方負責安裝，并保證設備的正常運行。甲方提供必要的支持和協助。第五條工程質量及驗收標準1.工程質量：本工程應達到國家消防工程施工質量驗收規范的標準。2.驗收標準：本工程的驗收標準應按照國家消防工程施工質量驗收規范及相關法律法規的規定執行。第六條雙方權利和義務1.甲方權利與義務：甲方有權對乙方的施工進行監督，確保工程質量符合標準要求；甲方有義務為乙方提供必要的支持和協助，確保工程的順利進行。2.乙方權利與義務：乙方有權要求甲方提供必要的支持和協助；乙方有義務按照合同要求完成工程施工任務，確保工程質量符合標準要求。第七條違約責任及賠償損失1.違約責任：如一方違反本合同的任何條款，應承擔相應的違約責任。違約金按合同總金額的XX%計算。2.賠償損失：如一方違反本合同導致另一方遭受損失，違約方應賠償對方的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。第八條合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同終止：如一方有嚴重違約行為，另一方有權終止本合同，并要求對方賠償損失。第九條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律法規。如因執行本合同而產生的糾紛或爭議，應適用中華人民共和國法律法規進行裁決。第十條其他約定事項1.安全施工：乙方應確保施工過程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故發生。如因乙方原因導致安全事故發生，乙方應承擔全部責任。2.保修服務：本工程保修期為一年。在保修期內，如工程出現質量問題或故障，乙方應負責免費維修。保修期結束后，乙方可提供有償維修服務。3.合同變更：如需對本合同進行變更或補充，雙方應協商一致，并簽訂書面協議。協議內容應明確、具體，并經雙方簽字或蓋章確認后生效。變更或補充協議與本合同具有同等法律效力。4.合同終止的特別約定：若因甲方原因導致合同終止，甲方應支付乙方已完成工程量的合理費用及因合同終止給乙方造成的全部損失；若因乙方原因導致合同終止，乙方應賠償甲方已支付的費用及因合同終止給甲方造成的全部損失。同時，雙方應盡快協商處理未完成的工作內容及后續事宜。5.其他未盡事宜：本合同約定不明之處或雙方協商一致的其它未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇4甲方（發包方）：XX商場乙方（承包方）：XX消防工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本商場消防工程施工事項協商一致，特訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：XX商場消防工程2.工程地點：XX市XX區XX路XX號3.工程內容：消防系統的安裝、調試和維護，包括火災自動報警系統、聯動控制系統、消防給水系統、消防栓系統、消防風機、消防電梯等。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、工程質量1.乙方應確保工程質量符合《建筑工程施工質量驗收規范》等相關標準，并通過相關部門的驗收。2.在施工過程中，乙方應嚴格遵守安全操作規程，確保施工現場的安全。3.乙方應做好工程質量的檢查和驗收工作，確保工程質量符合合同約定。四、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣XX元（大寫：XX元整）2.支付方式：銀行轉賬3.乙方在簽訂合同后，應提供銀行賬戶信息，甲方在收到發票后XX個工作日內完成支付。五、違約責任1.甲方若未按時支付合同價款或未提供必要的技術支持和資料，應承擔相應的違約責任。2.乙方若未能按時完成施工任務或施工質量不符合合同約定，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.在合同生效期內，任何一方不得擅自變更或解除合同。如需變更或終止合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。八、其他事項1.乙方應做好施工現場的環保工作，確保施工噪音、粉塵和廢棄物等符合環保要求。2.乙方應積極配合甲方的監督和檢查，確保施工質量和進度符合合同約定。3.雙方應本著誠實守信的原則，認真履行本合同約定的義務。如有未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字蓋章）：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：XXXX年XX月XX日篇5甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________鑒于甲方需要就其商場消防工程進行改造或新建，現委托乙方進行消防工程施工，經雙方友好協商，達成如下合同協議：一、工程概況1.工程名稱：商場消防工程。2.工程地點：甲方指定的商場。3.承包方式：包工包料。4.工程內容：包括但不限于消防報警系統、自動噴水滅火系統、防火門系統等的施工與安裝。具體內容詳見本合同附件《工程內容及說明》。二、工程期限本工程自合同簽署之日起XX個月內完成。如有特殊情況，需經雙方書面同意順延工期。三、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣XXXX萬元整（大寫：______萬元整）。此價款包含施工所需