承攬合同模板一8篇篇1甲方（定作方）：__________________地址：______________________________聯系方式：__________________________法定代表人：________________________乙方（承攬方）：__________________地址：______________________________聯系方式：__________________________法定代表人：________________________鑒于甲方需要乙方提供特定的承攬服務，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，經過友好協商，達成以下合同條款，以明確雙方的權利和義務。一、承攬事項1.乙方應按照甲方的要求，承攬以下事項：________________（具體承攬事項）。2.乙方應對上述承攬事項的質量、進度、安全等方面負責，確保滿足甲方的需求。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣________元（大寫：______________________元整）。2.甲方應在合同簽訂后______日內向乙方支付合同總金額的______%（即人民幣________元）作為預付款。3.乙方完成承攬事項并通過甲方驗收后，甲方應在______日內支付剩余款項。4.支付方式：__________________（如銀行轉賬、現金等）。三、承攬事項的質量要求及技術標準1.乙方應嚴格按照甲方的質量要求和技術標準進行承攬事項的執行。2.如無特殊約定，質量要求和技術標準應按照國家相關行業標準執行。3.乙方應確保承攬事項的質量達到甲方的滿意，如未達到，乙方應承擔相應的違約責任。四、履行期限及進度安排1.本合同的履行期限為______（具體日期）。2.乙方應根據承攬事項的實際情況，制定合理的工作進度安排，并按時向甲方報告進度情況。3.如因乙方原因導致進度延遲，乙方應承擔相應的違約責任。五、保密條款1.雙方應對在本合同項下所知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密。2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。3.保密信息的披露和使用應遵守國家相關法律法規的規定。六、違約責任1.如因乙方原因導致承攬事項未按時完成，乙方應承擔違約責任，并支付因此給甲方造成的損失。2.如因乙方原因導致承攬事項質量不符合要求，乙方應承擔修復或重做等責任，并承擔因此產生的費用。3.如因甲方原因導致乙方無法按時完成承攬事項，甲方應承擔相應的違約責任。4.其他違約情況，雙方應根據實際情況承擔相應的違約責任。篇2合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（發包方）：XXXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承攬方）：XXXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬XXXX項目（以下簡稱“項目”）達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：XXXX2.項目地點：XXXX3.承攬范圍：XXXX4.承攬方式：XXXX5.預算金額：XXXX元二、合同條款1.合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.雙方權利與義務：（1）甲方權利與義務：a.甲方有權要求乙方按照合同約定進行項目承攬。b.甲方有權監督乙方的承攬過程，確保承攬質量符合約定。c.甲方應當按時支付乙方承攬費用。d.甲方應當為乙方提供必要的支持和協助。（2）乙方權利與義務：a.乙方有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。b.乙方有權要求甲方提供必要的支持和協助。c.乙方應當按時、高質量地完成項目承攬任務。d.乙方應當遵守相關法律法規和甲方的規章制度。3.承攬費用及支付方式：（1）承攬費用：XXXX元。具體費用根據項目的實際進度和變更情況進行調整。（2）支付方式：甲方應當在項目完成后，經過驗收確認無誤后，一次性支付乙方承攬費用。如有需要，雙方可以協商分期付款的具體安排。4.違約責任：（1）甲方違約責任：甲方如未按時支付承攬費用或未提供必要支持和協助，導致乙方無法按時完成承攬任務，甲方應當承擔相應的違約責任。（2）乙方違約責任：乙方如未按時完成承攬任務或承攬質量不符合約定，應當承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。5.合同變更與解除：（1）合同變更：雙方如需變更合同內容，應當協商一致，并簽訂書面協議。（2）合同解除：雙方如需解除本合同，應當協商一致，并簽訂書面協議。在解除合同時，乙方應當將其已完成的承攬任務成果交付給甲方，甲方應當支付乙方相應的承攬費用。6.爭議解決：（1）爭議解決方式：雙方如在本合同的履行過程中發生爭議，應當首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。（2）爭議解決內容：在爭議解決過程中，雙方應當遵守相關法律法規和甲方的規章制度，尊重對方的合法權益，友好協商解決爭議。同時，雙方也應當積極配合人民法院的審理工作，如實提供有關證據和材料。7.其他條款：（1）保密條款：雙方應當對本合同的內容以及項目承攬過程中的商業機密、技術秘密等保密信息保密，不得向任何第三方泄露。（2）不可抗力條款：如因不可抗力因素導致項目無法按時完成或造成其他損失，雙方應當友好協商解決。具體損失由雙方根據實際情況共同承擔。（3）法律適用條款：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國相關法律法規。如相關法律法規發生變化，雙方應當遵守新的法律法規。（4）合同生效條款：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同未盡事宜，由雙方協商補充并簽訂書面協議。甲方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（定作方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________電子郵箱：____________________乙方（承攬方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________電子郵箱：____________________鑒于甲、乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，就甲方委托乙方承攬以下事項，達成如下協議：一、合同雙方基本信息及項目介紹本合同由甲方和乙方簽署，合同中的甲方為定作方，乙方為承攬方。合同涉及的項目名稱、規格型號、數量、質量等具體要求如下：（項目內容列表，包括但不限于項目名稱、規格型號、數量、質量要求、原材料來源等）雙方共同確認本合同所涉及的項目為甲方委托乙方進行加工制作，乙方應按照甲方的要求進行制作并交付成品。二、承攬工作的內容、要求及標準1.承攬工作內容：乙方應按照甲方的要求，完成本合同約定的加工制作任務。2.工作要求：乙方應嚴格遵守甲方的技術要求和質量標準，確保承攬工作的質量符合要求。3.工作標準：乙方應按照國家和行業標準進行加工制作，確保產品質量符合相關標準。三、工作期限及進度安排1.承攬工作期限：本合同約定的承攬工作期限為______（具體日期）。2.進度安排：乙方應按照甲方的進度要求，合理安排生產進度，確保按時交付成品。3.延期處理：如因乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、材料提供及質量要求1.甲方提供的材料：甲方應向乙方提供加工所需的原材料，并確保原材料的質量符合要求。2.乙方提供的材料：如承攬工作需要乙方提供輔助材料，乙方應確保輔助材料的質量符合要求。3.材料驗收：甲乙雙方應對提供的材料進行驗收，確保材料質量符合約定。五、加工費用及支付方式1.加工費用：甲方應按照合同約定向乙方支付加工費用。具體費用包括加工費、材料費、運輸費等。（以上僅為示例，實際合同需根據具體情況進行調整并遵循當地法律法規。）篇4甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行特定加工承攬事宜達成如下協議：一、合同背景與目的本合同旨在明確甲乙雙方的權利義務關系，規范承攬工作的實施過程，確保雙方合法權益的履行和保護。二、承攬事項乙方同意按照甲方的要求，對甲方提供的物料進行加工制作，具體承攬事項包括但不限于：（根據具體情況填寫具體的承攬事項）。三、工作內容及要求1.乙方應按照甲方提供的圖紙、技術要求和標準進行操作，確保產品質量符合雙方約定。2.乙方應按時交付工作成果，如遇特殊情況需及時通知甲方并共同協商解決。3.乙方在承攬過程中應保證安全生產，遵守相關法律法規，并承擔相應責任。4.甲方有權對乙方的工作過程進行監督，確保承攬工作的順利進行。四、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.甲方應在合同簽訂后____日內支付乙方____%的預付款。3.乙方完成承攬工作并交付合格產品后，甲方應支付剩余款項。4.支付方式：____________________（如：現金、銀行轉賬等）。五、質量保證與驗收標準1.乙方應保證承攬工作的質量符合雙方約定的標準。2.甲方應在收到乙方交付的產品后____日內進行驗收，并提出書面驗收意見。3.如甲方發現產品質量不符合約定，有權要求乙方進行整改或更換。4.乙方在保修期內應提供售后服務，確保產品質量。六、履約期限與方式1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至承攬工作完成并驗收合格之日止。2.乙方應按照甲方的要求和時間節點完成承攬工作，并及時交付產品。3.甲方應為乙方提供必要的協助和支持，確保承攬工作的順利進行。七、違約責任與賠償損失1.如甲方未按約定支付款項或提供必要的協助，應承擔違約責任。2.如乙方未按約定完成承攬工作或交付的產品質量不符合要求，應承擔違約責任。3.違約方除承擔因違約造成的實際損失外，還應支付違約金，并賠償對方因此產生的全部損失。八、保密條款及知識產權歸屬1.雙方應對本合同內容、交易信息以及技術資料等保密信息予以保密。2.承攬過程中產生的知識產權歸屬問題按照雙方約定處理，未約定的按照法律法規的有關規定處理。九、爭議解決與法律適用1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表：____________________（簽字）-------------------------\n\n承攬合同模板一篇5合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（委托方）：XXXXXXX公司乙方（承攬方）：XXXXXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬XXXXXXX項目事宜，達成如下協議：一、項目名稱：XXXXXXX項目二、項目地點：XXXXXXX地點三、項目內容：XXXXXXX內容四、承攬方式：XXXXXXX方式五、質量要求：1.乙方承攬的項目應當符合甲方提出的質量要求，包括外觀、性能、安全性等方面。2.乙方應當嚴格按照甲方提供的設計圖紙和技術規范進行承攬工作。3.乙方應當保證承攬項目的質量穩定，不得出現質量問題或者安全隱患。六、價格及支付方式：1.乙方承攬項目的總價格為人民幣XXXX元整（￥XXXX）。具體價格根據項目的實際情況和雙方協商確定。2.甲方應當在簽訂合同后支付乙方XX%的預付款，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。剩余款項應當在項目驗收合格后支付。3.乙方在收到款項后應當開具合法有效的發票。七、交貨期限：1.乙方應當在簽訂合同后XX個工作日內開始承攬工作，并在XX個工作日內完成項目的承攬任務。具體交貨期限根據項目的實際情況和雙方協商確定。2.乙方在承攬過程中如果遇到特殊情況或者意外情況，應當及時告知甲方，并協商解決方案。八、違約責任：1.甲方如果違反合同約定，未按時支付款項或者未提供必要的技術支持和資料，應當承擔相應的違約責任。2.乙方如果違反合同約定，未按時完成項目或者項目質量不符合要求，應當承擔相應的違約責任。3.雙方如果因不可抗力等因素導致合同無法按時履行，應當及時溝通并協商解決方案。九、爭議解決：1.雙方如果因合同履行過程中發生爭議，應當及時溝通并協商解決方案。如果協商不成，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應當繼續履行合同中其他條款的約定。如果爭議涉及項目質量或者承攬進度等問題，乙方應當采取必要的措施保證項目的順利進行。十、合同生效及終止：1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應當共同遵守合同約定，履行各自義務。2.如果一方違反合同約定或者出現其他需要終止合同的情況，另一方有權提出終止合同的要求。合同終止后，雙方應當進行必要的結算和清理工作。3.本合同未盡事宜，雙方可以協商補充或者修改。經過協商達成的補充協議或者修改意見，應當作為本合同的組成部分。4.本合同一式XX份，甲乙雙方各執XX份。本合同具有同等法律效力。篇6甲方（定作方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方完成特定承攬事項，經友好協商，達成如下協議：一、承攬事項及要求乙方同意按照甲方的要求，完成以下承攬事項：____________________（具體承攬事項描述）。甲方對承攬事項的具體要求如下：（具體要求描述）。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣______元（大寫：______元整）。具體金額包括：（列舉各項費用及總額）。2.支付方式：甲方應按照以下方式向乙方支付款項：（支付方式描述）。所有款項應以人民幣支付。三、承攬周期及進度安排1.承攬周期：自本合同簽訂之日起至完成承攬事項為止，預計______個月完成。2.進度安排：乙方應按照以下時間節點完成各階段工作：（詳細進度安排表）。四、質量保證與驗收標準1.乙方應確保承攬工作的質量符合甲方的要求，具體質量標準如下：（質量標準描述）。2.驗收標準：承攬工作完成后，甲方應按照以下標準進行驗收：（驗收標準描述）。五、知識產權及保密條款1.知識產權歸屬：本次承攬事項所產生的一切知識產權歸甲方所有。乙方不得擅自使用、轉讓或許可第三方使用。2.保密條款：雙方應對在合同履行過程中獲知的對方商業秘密及機密信息予以保密，未經對方許可，不得向任何第三方泄露。六、違約責任及賠償1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金。2.若乙方未按合同約定完成承攬事項，且經過甲方催告后仍未在合理期限內完成，甲方有權解除合同并要求乙方承擔違約責任。3.若因乙方原因導致甲方遭受損失，乙方應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決因本合同引起的任何爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的貨幣單位均為人民幣。本合同中的時間均以工作日計算，不包括法定節假日。4.本合同中的條款標題僅為參考，不影響條款的實際意義及法律效力。雙方應以條款的實際內容為準。九、簽署及生效條件本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方應積極履行各自義務，共同遵守合同條款。未盡事宜可由雙方協商解決。如發生爭議，應提交有管轄權的人民法院訴訟解決。在履行合同過程中產生的相關文件可以作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。本合同的簽訂日期以最后簽字（蓋章）的日期為準。甲乙雙方在此確認已充分閱讀并理解本合同的全部內容，同意遵守本合同的各項條款和條件。甲乙雙方在此簽名蓋章以示確認。篇7甲方（定作方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實、守信的基礎上，就甲方委托乙方進行承攬事項達成如下協議：一、承攬事項及要求1.承攬內容：乙方按照甲方的要求，進行_____________（具體承攬事項）。2.承攬要求：乙方應按照甲方的具體要求，確保承攬事項的質量、安全、進度等符合甲方的預期目標。具體內容應詳細列舉，包括但不限于承攬事項的規格、質量標準、驗收標準等。二、合同履行期限和地點1.合同履行期限：自本合同簽訂之日起至_____________止。期間應明確承攬事項的進度安排和完成時間。2.合同履行地點：具體地點應明確到具體的地點名稱和地址。三、報酬及支付方式1.報酬總額：甲方應向乙方支付的報酬總額為人民幣________元整（￥________）。2.支付方式：雙方應明確支付的方式、時間和比例。如預付款、進度款和尾款等支付方式的具體比例和支付時間。3.稅務處理：雙方應明確開具發票的種類、稅率等稅務處理方式。四、質量保證和驗收標準1.質量保證：乙方應保證承攬事項的質量符合甲方的要求和相關標準，確保在使用過程中安全可靠。乙方應提供質量保證期限和售后服務內容。2.驗收標準：雙方應明確驗收的標準和方法，以及驗收的時間和地點等具體內容。同時明確不合格情況下的處理方式。五、違約責任和解決爭議方式1.違約責任：如甲乙雙方中任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.解決爭議方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定事項1.安全要求：雙方應明確承攬過程中的安全要求和保障措施，確保生產過程的安全性和環保性。乙方應對其員工的安全負責。篇8甲方（定作方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________公司名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方完成特定承攬事項，經友好協商，達成如下協議：一、合同宗旨本合同旨在明確甲乙雙方的權利義務關系，規定雙方承攬事項的詳細內容及實施細節，確保雙方合法權益，促進雙方長期合作。二、承攬事項（一）承攬內容：乙方應按照甲方的要求，完成以下承攬事項：_______________________