2011二級建造師實務

一、多項選擇題:

1、影響鋼筋混凝土梁斜截面破壞形式的因素中，影響最大的因素是（）

A、截面尺寸B、混凝土強度等級C、配箍率D、彎起鋼筋含量

2、建筑物高度相同、面積相等時，耗熱量比值最小的平面形式是（）

A、正方形B、長方形C、圓形D、L型

3、關于建筑石膏技術性質的說法，錯誤的是（）

A、凝結硬化快B、硬化時體積微膨脹C、硬化后空隙率高I）、防火性能差

4、水泥強度等級是根據膠砂法測定水泥（）的抗壓強度和抗折強度來判定。.

A、3d和7dB、3d和28dC、7d和I4dD、7d和28d

5、水準測量中，A點為后視點，B點為前視點，A點高程為ha,后視讀數為a,前視

讀數為b,則B點高程（）

A、ha-a+bB、ha+a-bC、a+b-haD、a-b-ha

6、最合適泵送的混凝土坍落度是（）

A、20mmB、50mmC、80mmD、103mm

7、立面鋪貼防水卷材適應采用（）

A、空鋪法B、點粘法C＞條粘法D、滿粘法

8、根據相關規范，門窗工程中不需要進行性能復測的項目是（）

A、人造木門窗匆:驗氨的含量

B、外墻塑料窗復驗抗風壓性能

C、外墻金屬窗復驗雨水滲漏性能

D、外墻金屬窗復驗復驗空氣滲透性能

9、關于建筑幕墻防雷構造要求的說法，錯誤的是（）

A、幕墻的鋁合金立柱采用柔性導線連通上、下柱

B、幕墻立柱預埋件用圓鋼或扁鋼與主體結構的均壓環焊接連通

C、幕墻壓頂板與主體結構屋頂的防雷系統有效連接

D、在有鍍膜層的構件上進行防雷連接應保護好所有的鍍膜層

10、廁浴間蒸壓加氣混凝土砌塊***200mm高度范圍內應做（）坎臺。.

A、混凝土B、普通透水墻C、多孔磚1）、混凝土小型空心砌塊

11、腳手架定期檢查的主要項目不包括（）

A、干見得設置和連接是否符合要求

B、立桿的沉降和垂直度

C、地基是否有積水、底座是否松動

D、安裝的紅色警示燈

12、關于外用電梯安全控制的說法，正確的是（）

A、外用電梯由有相應資質的專業**安裝完成后經監理驗收合格即可投入使用

B、外用電梯底籠周圍2.5m范圍內必須設置牢固的防護欄桿

C、外用電梯與各層站過橋和運輸通道進出口處應設常開型防護門

D、七級大風天氣時，在項目*****下使用外用電梯

13、無需辦理動火證的作業是（）

A、登高焊、割作業B、密閉容器內動火作業

C、現場食堂用火作業I）、比較密封的地下室動火作業

14、施工現場污水排放前，應與所在地**以上人民政府（）部門簽署排放許可協議，申

領許可證。.

A、城管B、市政管理C、環衛D、衛生管理

15、關于施工現場臨時用水管理的說法，正確的是（）

A、高度超過24米的建筑工程嚴禁把消防管兼作施工用水管線

B、施工降水不可用于臨時用水

C、自行設計消防用水時消防干管直徑最小應為IbUmm

D、消防供水中的消防泵可不使用專用配電線路

16、下列選項中，《民用建筑節能條例》未指出規定的是（）節能

A、新建建筑B、既有建筑C、建材研制D、建筑用能系統運行

17、根據《建設工程項目管理規范》（GB50*36）在滿足項目管理實施規劃要求的前提下，承

包方的項目管理實施規劃可以用（）代替。.

A、質量文件B、安全生產責任制

C、文明施工方案D勞動力、材料和機械計劃

18、下列選項中，屬于分部工程的是（）

A、磚砌體工程B、土方開挖工程

C、建筑屋面工程I）、防雷擊接地工程

19、根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300）,單位工程竣工驗收應由（）組

織。

A、施工單位B、建設單位C、監理單位D、設計單位

20、混凝土懸臂構件底模拆除時，混凝土強度至少不得低于設計強度的（）%

A、50B、75C、90D、130

二、多項選擇題（有2個及2個以上符合題意,至少有一個錯項。.錯選，本題不得

分;少選，所選的每個選項得0.5分）

對混凝土構件耐久性影響較大的因素有（）

A、結構形式B、環境類別

C、混凝土強度等級D、混凝土保護層厚度E、鋼筋數量

22、地基驗槽時，需在基底進行輕型動力觸探的部位有（）

A、基底已處理的部位B、持力層明顯不均勻的部位

C、有淺埋古井的部位I）、淺部有軟弱下臥層的部位E、設計文件注明的部位

23、關于大體積混凝土裂縫控制做法,正確的有（）

A、控制混凝土入模溫度B、增大水灰比，加大水汨用量

C、混凝土澆筑完畢，無需覆蓋D、摻入適量微膨脹劑

E、觀測混凝土溫度變化，以便采取措施

24、高強螺栓施工中,摩擦面的處理方法有（）

A、噴（拋）丸法B、砂輪打磨法

C、酸洗法D、喊洗法E、汽油擦拭法

25、在工程實施過程中,單位工程施工組織設計通常按（）劃分階段進行檢查。.

A、地基基礎B、主體結構

C、二次結構D、裝飾裝修E、竣工交付

26、根據《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質[2009]87號），不得作為專家

論證會專家組成員的有（）

A、建設單位項目負責人B、總監理工程師

C、項目設計技術負責人I）、項目專職安全生產管理人員

E、與項目五官的某大學相關專業教授

27、影響施工現場平面布置的因素有（）

A、不同施工階段B、周邊環境變化

C、行業協會文件D、建設單位指令E、當地政府部門要求

28、可以使用36V照明用電的施工現場有()

A、特別潮濕的場所B、燈具離地面高度2.2nl場所

C、高溫場所D、有導電灰塵場所E、鍋爐或金屬容器內

29、根據《建設工程施工專業分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),關于承包人職責的

說法正確的有()

A、組織分包參加發包人組織的圖紙會審

B、提供本合同專用條款中約定的設備和設施，由勞務分包人承包因此發生的費用

C、有條件地分時段為分包人提供分包工程所需的場地和通道

D、確保分包人按照批準的施工組織設計進行施工

E、分包人之間的交叉配合與承包人無關

30、根據《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354),進入施工現場的裝修材料必須

進行檢查的項目有()

A、合格證書B、防火性能型式檢驗報告

C、應用范圍D、燃燒性能或耐火極限E、應用數量

案例分析一

背景資料：

某廣場地下車庫工程，建筑面積18000.建設單位和某施工單位根據《建設工程施工合

同(示范文本)》(GF-99-0201)簽訂了施工承包合同，合同工期140天。.

_L程實施過程中發生了下列事件：

事件一：施工單位將施工作業劃分為A、B、C、D、四個施工過程，分別由指定的專業班組

進行施工，每天一班工作制，組織無節奏流水施工，流水施工參數見下表：

流水節ABCD

施丁』會\

I12182512

II12202513

III19182015

IV13222214

事件二：項目經理部根據有關規定，針對水平混凝土構件模板（架）體系，編制了模板（架）

工程專項施工方案，經過施工項目負責人批準后開始實施，僅安排施工項目技術負責人進

行現場監督。.

事件三：在施工過程中，該工程所在地連續下了6天特大暴雨（超過了當地近10年來季節

的最大降雨量），洪水泛濫，給建設單位和施工單位造成了較大的經濟損失。.施工單位認

為這些損失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索賠要求（以下索賠數

據與實際情況相符）：

（1）工程清理、恢復費用18萬；

（2）施工機械設備重新購置和修理費用29萬；

（3）人員傷亡善后費用62萬；

（4）工期順延6天。.

問題：

1、事件一中，列式計算A、B、C、D、四個施工過程之間的流水步距分別是多少天？5分

答案：

2、事件一中，列式計算流水施工的計劃工期是多少天？能否滿足合同工期的要求？（5

分）

答案：

3、事件二中，指出專項施工方案實施中有哪些不妥之處？說明理由。.（5分）

答案：

4、事件三中，分別指出施工單位的索賠要求是否成立？說明理由。.5分

答案：

案例分析二

背景資料：

某施工單位承建兩棟15層的框架結構工程。.合同約定：（1）鋼筋由建設單位供應；（2）工

程質量保修按國務院279號令執行。.開工前施工單位編制了單位工程施工組織設計，并通

過審批。.施工過程中，發生下列事件：

事件一：建設單位按照施工單位提出的某批次鋼筋使用計劃按時組織鋼筋進場。.

事件二：因工期緊，施工單位建議采取每5層一次豎向分階段組織驗收的措施，得到建設

單位認可。.項目經理部對施工組織設計作了修改，其施工部署中勞動力計劃安排為“為便

于管理，選用一個裝飾裝修班組按棟分兩個施工組織流水作業.

事件三：分部工程驗收時，監理工程師檢查發現某墻體抹灰約有1.0肝的空鼓區域，責

令限期整改。.

事件四：工程最后一次階段驗收合格，施工單位于2010年9月18日提交工程驗收報告，建

設單位于當天投入使用。.建設單位以工程質量問題需要在使用中才能發現為由，將工程竣

工驗收時間推遲到11月18日進行，并要求《工程質量保修書》中竣工日期以11月18日

為準。.施工單位對竣工日期提出異議。.

問題：

1、事件一中，對于建設單位供應分該批次鋼筋，建設單位和施工單位各應承擔哪些責4

分

答案：

2、事件二中，施工組織設計修改后，應該什么程序報審？

答案：

3、事件二中，本工程勞動力計劃安排是否合理？寫出合理安排。.4分

答案：

4、寫出事件三中墻體抹灰空鼓的修補程序（至少列出4項）。.4分

答案：

5、事件四中，施工單位對竣工日期提出異議是否合理？說明理由。.寫出本工程合理的竣

工日期。.4分

答案:

案例分析三

背景資料

某建設單位新建辦公樓，與甲施工單位簽訂施工總承包合同。.該工程門廳大堂內墻設計做

法為干掛石材，多功能廳隔墻設計做法為石膏板骨架隔墻。.施工過程中發生下列事件：

事件一：建設單位將該工程所有門窗單獨發包，并與具備相應資質條件的乙施工單位簽訂

門窗施工合同。.

事件二：裝飾裝修施工時，甲施工單位組織大堂內墻與地面平行施工。.監理工程師要求補

充交叉作業專項安全措施。.

事件三：施工單位上報了石膏板骨架隔墻施工方案。.其中石膏板安裝方法為“隔墻面板橫

向鋪設，兩側對稱、分層由下至上逐步安裝：填充隔聲防火材料隨面層安裝逐層跟進，直

至全部封閉；石膏板用自攻螺釘固定，先固定板四邊，后固定板中部，釘頭略埋入板內，

釘眼用石膏膩子抹平“。.監理工程師認為施工方法存在錯誤，責令修改后重新報審。.

事件四：工程完工后進行室內環境污染物濃度檢測，結果不達標，經整改后再次檢測達到

相關要求。.

問題：

1、事件一中，建設單位將門窗單獨發包是否合理？說明理由。.（5分）

答案：

2、事件二中，交叉作業安全控制應注意哪些要點？（15分）

答案：

3、事件四中，室內環境污染物濃度再次檢測時，應如何取樣？（5分）

答案：

案例分析四

背景資料

某房地產開發公司與施工單位簽訂了一份價款為1000萬元的建筑工程施工合同，合同工期

為7個月。.工程價款約定如下：（1）工程預付款為合同的10%；（2）工程預付款扣回的時

間及比例：自工程款（含工程預付款）支付至合同價款的60%后，開始從當月的工程款中

扣回工程預付款，分兩次扣回；（3）工程質量保修金為工程結算總價的5%竣工結算是一次

扣留；（4）工程款按月支付，工程款達到合同總造價的90%停止支付，余款待工程結算完

成并扣除保修金后一次性支付。.

每月完成的工作量如下：

月份3456789

實際完成工作量（萬元）80160170180160130120

工程施工過程中，雙方簽字認可因鋼材漲價增補價差5萬元，因施工單位保管不力罰款1

萬元。.

問題：

1、列式計算本工程預付款及其起扣點分別是多少萬元？工程預付款從幾月份開始起扣？

5分

答案：

2、7、8月份開發公司應支付工程款多少萬元？截止8月末累計支付工程款多少萬元？

答案：

3、工程竣工驗收書合格后雙方辦理了工程結算。.工程竣工結算之前累積支付工程款是多

少萬元？本工程竣工結算是多少萬元？本工程保修金是多少萬元？（保留小數點后兩

位）

答案：

4、根據《建設工程價款結算暫行辦法》（財建[2004]369號）的規定，工程竣工結算方

式分別有哪幾種類型？本工程竣工結算屬于哪種類型？

答案：

答案：l-5：c.C.D.B.B6-10:D.D.A.D.D11-15:D.B.C.

B.A

16-20:C.A.C.B.D21-25:BCD.BCDE.AD.ABC.BCD

26-30:ABCD.BE.BCD.AD.ABD

案例一答案

（一）答案：按照累加數列錯位相減取大差法

（二）答案：計劃工期T二136滿足

（三）答案：施工單位技術負責人審批，報總監理工程師同意批準后實施

（四）答案：（1）索賠成立，因為按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢復費用應

有建設單位承擔。.（2）不成立。.因為按照施工合同法，不可抗力造成的施工單位

自有的機械損壞由施工單位自己承擔（3）不成立，不可抗力造成的人員傷亡由各單

位自己承擔（4）成立。.不可抗力造成的工期延后工期順延5分

案例二

（-）答案：建設單位責任：對材料質量負責，提前24小時通知施工單位，支付保管費,

檢測費，入不提前通知，材料損失施工單位不負責

（一）答案：原審核人審核，原審批人審批后形成《施，組織設計修改記錄表》

（三）答案：不合理，，將裝飾班組由不同施工作業劃分不同施工過程，按不同施工段按

層組織流水施工

（四）答案：鑿除墻體空鼓部分，清理基層，涂刷界面擠，保證厚度分層施工，及時養

護，重新組織驗收

（五）答案：建設單位已投入使用，即已工程已合格。.竣工日期即為使用FI期，2010

年9月18日

案例三

（一）答案：不合理，總承包單位對工程的質量、安全、工期負責，門窗工程如需單獨

發包應由總承包單位與分包單位簽訂，由建設單位認可。.15分）

（二）答案：書本上有。.交叉作業（5分）

1.交叉作業人員不允許在同一垂直方向上操作，要做到上部與下部作業人員的位置錯

開，使下部作業人員的位置處在上部落物的可能墜落半徑范圍之外，當不能滿足要求時，

應設置安全隔離層進行防護。.

2.在拆除模板、腳手架等作業時，作業點下方不得有其他作業人員，防止落物作人。.

的模板等堆放時，不能過于靠近樓層邊沿，應與樓層邊沿留出不小于1m的安全距離，碼

放高度也不宜超過1m.

3.結構施工自二層起，凡人員進出的通道口都應搭設符合規范要求的防護棚，高度

超過24nl的交叉作業，通道口應設雙層防護棚進行防護。.

書本有。.骨架隔墻（5分）

1）安裝固定'施工方法均有不妥，正確的做法有

（1）板材應在自由狀態下進行固定，固定時應從板的中間向板的四周固定。.

（2）紙面石膏板的長邊應垂直于次龍骨安裝，短邊平行搭接在次龍骨上，搭接寬度

宜為次龍骨寬度的1/2.

（3）采用釘固法，螺釘與板邊距離：紙面石膏板包邊宜10~l5mm,切割邊宜為

I5-20mm,水泥加壓板螺釘與板邊距離宜為8—15mm；板周邊釘距宜為150—170mm,

板中釘距不得大于200mm.

（4）石膏板的接縫應按設計要求或構造要求進行板縫防裂處理。.安裝雙層石膏板時面

層板與基層板的接縫應錯開，并不得在同一根龍骨上接縫。.

（5）螺釘頭宜略埋入板面，并不得使紙面破損。.釘眼應做防銹處理并用膩子抹平。.

（6）石膏板的接縫應按設計要求進行板縫處理。.（5分）

（三）答案：按照原來數量的一倍進行抽檢，原不合格重檢，10%,不少于6間，離地0.

8—1.5,離墻0.5,

案例四

（-）答案：預付款：1000*10%=100（萬元），2分

預付款起扣點：1000*60%=600（萬元）,2分

6月份開始扣回預付款1分

（二）答案：7月份工程款二160-50=110萬元

8月工程款二130萬元

80160170180160130

=880萬元

（三）答案：結算之前累計支付工程款：1000*90%=900,2分

萬元,竣工結算:1000+5=1035萬元2分

保修金：1005*5%=50.25萬元

（三）答案：結算方式，單項、單位、總決算

2011年二級建造師《建設工程法規及相關知識》

一、單項選擇題（共60題，每題1分，每天的備選項中，只有1個最符合題意）

1、取得建造師資格證書并經（）后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工

的項目經理。.P3

A、登記B、注冊C、備案D、所在單位考核合格

2、行政法規的的制定主體是（）P6

A、全國人民代表大會B、全國人民代表大會常務委員會

C、國務院D、最高人民法院

3、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權債務歸于消滅，這種事實是債權

債務（）P16

A、抵消B、提存C、混同D、免除

4、甲公司租用乙公司腳手架，合同約定每月底支付當月租金，但甲公司拒絕支付租

金，乙公司的訴訟時效期間為從應付款之日起算（）年P20

A、1B、2C、4D、20

5、根據《物權法》，下列不適合作為質押財產的是（）P36（法規選編）

A、匯票B、倉單C、建設用地D、應收賬款

6、下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內的建設用地使用權一并處分的是（）

P25

A、轉讓B、抵押

C、出資入股D、投保火災險

7、某建設工程施工合同約定，合同工期為18各月，合同價款為2000萬元，根據法

律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少到位資金為（）萬元。.P29

A、100B、200C、600D、1000

8、關于建筑工程發承包制度的說法，正確的是（）P33

A、總承包合同可以采用書面形式或口頭形式

B、發包人可以將一個單位工程的主題分解成若干部分發包

C、建筑工程只能招標發包，不能直接發包

D、國家提倡對建筑工程實行總承包

9、下列建設工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是（）P37~38

A、未經建設單位許可將承包工程中的勞務進行分包

B、將專業工程分包給不具備資質的承包人（建筑法禁止）

C、將勞務作業分包給不具備資質的承包人（建筑法禁止）

D、未經建設單位許可將承包工程中的專業工程分包給他人（違法分包）

10、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確

的是（）P44

A、該聯合體成員甲公司又以自己單位名義單獨對該項目進行投標

B、該聯合體成員需簽訂共同投標協議

C、該聯合體成員乙公司和丙公司又組成一個新聯合體對該項目進行投標

D、甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯合體投標的牽頭人

11、通過招標投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為（）

A、評標價B、投標報價

C、招標控制價D、標底價

12、在評標委員會組建過程中，下列做法符合法律規定的是（）P47

A、評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密

B、評標委員會七個成員中，招標人的代表為三名

C、項目評標專家從招標代理機構的專家庫內的相關專家名單中隨機抽取

【）、評標委員會成員由三人組成

13、經評標，甲被推薦為第一中標候選人，但在中標通知書發出之前，招標人收到

甲退出此次投標的書面通知，關于甲行為的說法正確的是（）P44

A、屬于在投標有效期內撤回投標文件

B、屬于放棄中標（中標通知書發出之后）

C、甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標

D、甲可向招標人申請退還部分投標保證金

14、關于生產經營單位安全生產保障的說法，正確的是（）P59

A、生產經營單位必須參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費

B、建設工程實行工程總承包的，由建設單位對施工現場的安全生產負總責

C、建設項目安全設施的使用單位應當對安全設施設計負責

D、某單位易燃易爆品存放地點可與員工宿舍在同一建筑物內

15、生產經營單位的主要負責人因未履行安全生產管理職貨，導致發生生產安全事故

被判處有期徒刑的，根據我國《安全生產法》的規定，自刑期執行完畢之日起（）P60

A、2年內不得擔任本施工企業的中層管理人員

B、3年內不得擔任監理單位的主要負責人

C、5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人

D、終身不得擔任任何施工企業的主要負責人

16、生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場施工人員必須立即報告（）

A、本企業負責人P64

B、當地安全生產監督管理部門

c＞縣級以上地方人民政府

D、省（含自治州、直轄市）安全生產監督管理部門

17、某幕墻專業分包工程施工過程中，發生了一起安全事故，造成2人死亡，根據

《建設工程安全生產管理條例》，此次事故應由（）上報有關主管部門。.P185（法規選

編）

A、幕墻分包企業B、施工總承包企業C、監理單位D、建設單位

18、根據國務院《特種設備安全監察條例》從事施工起重機械定期檢驗、監督檢驗的檢

驗檢測機構，應當由（）核準

A、縣級以上人民政府

B、省級政府特種設備安全監督部門

C、國務院

D、國務院特種設備安全監督部門（《特種設備安全監察條例》第二十一條）

19、房地產公司甲的下列做法中，符合安全生產法律規定的是（）P74

A、要求施工企業購買其指定的不合格消防器材

B、申請施工許可證時無需提供保證工程安全施工措施的資料

C、甲向施工企業提供的地下工程資料不準確

D、甲在拆除工程施工15日前將相關資料報送有關部門備案

20、關于建設單位安全責任的說法，正確的是（）P73

A、建設單位可根據自身需要提出低于強制性標準規定的要求

B、建設單位有權壓縮合同約定的工期

C、建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業

D、建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建筑物的相關資料

21、根據《建設工程安全生產管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的是（）

P79

A、意外傷害保險屬于非強制險

B、保險由建設單位辦理

C、實行施工總承包的，由施工總承包企業支付保險費

D、保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止

22、基坑支護工程專項施工方案須經（）簽字后實施P78

A、施工企業項目經理和現場監理工程師

B、施工企業負責人和建設單位負責人

C、建設單位負責人和總監理工程師

D、施工企業技術負責人和總監理工程師

23、企業安全生產許可證辦理延期手續的時間為有效期滿前（）個月。.P85

A、1B、2

C、3D、6

24、根據《建設工程質量管理條例》，對于涉及（）的裝修工程，建設單位應委托

原設計單位或具有相應資質的設計單位提出設計方案。.P87

A、增加工程內部裝飾B、建筑主體和承重結構變動

C、增加工程造價總額D、改變建筑工程局部使用功能

25、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正

確的是（）P89

A、分包工程質量由分包企業負總責

B、分包工程質量由分包企業單獨承擔責任

C、總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任

D、分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任

26、因設計原因導致的質量缺陷的，在工程保修期內的正確說法是（）P94

A、施工企業不僅要負責保修，還要承擔保修費用

B、施工企業僅負責保修，由此發生的費用可向建設單位索賠

C、施工企業僅負責保修，由此發生的費用可向設計單位索賠

D、施工企業不負責保修，應由建設單位自行組織維修

27、必須經總監理工程師簽字的工作是（）P92

A、開工前的放線定位B、分項工程質量驗收

C、下一道工序施工D、建設工程竣工驗收

28、某施工企業采購在供應商處購買的水泥標號明顯低于包裝上的標注標號，使施工

企業遭受了損失，關于施工企業提出的索賠要求（）

A、只能由生產廠家承擔B、只能由供應商承擔

C、只能施工企業自行承擔D、可向生產廠商要求賠償

29、需要進行消防設計的建設工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關

資料報送（）審核。.P115

A、公安消防機構B、建設工程安全監督機構

C、建設行政主管部門D、上級主管部門

30、下列爭議中，屬于勞動爭議的是（）P118

A、企業職工沈某與某地方勞動保障行政部門工傷認定的爭議

B、公司股東李某因股息分配產生的爭議

C、退休職工王某與社會保險機構因退休費用產生的爭議

D、進城務工的黃某與勞務分包企業因支付工資報酬發生的爭議

31、勞務派遣單位與被派遣的勞動者簽訂的勞動合同最低期限為（）P132

A、6個月B、1年

C、2年D、5年

32、勞動合同僅約定試用期限的，按《勞動合同法》的規定，該處理結果為（）P125

A、該試用期為勞動合同期限

B、按無效勞動合同處理

C、按無固定期限合同處理

【）、按完成一定工作任務為期限的勞動合同處理

33、用人單位與勞動者約定以某項工作的完成為合同期限的勞動合同，屬于（）勞

動合同。.P124

A、固定期限B、無固定期限

C、以完成一定工作任務為期限D、短期

34、下列法律責任中,屬于民事責任承擔方式的是（）P144

A、警告B、罰款

C、支付違約金D、沒收財產

35、下列合同中，由《合同法》調整的是（）合同。.P154

A、婚姻B、收養

C、買賣D、行政

36、根據《合同法》，要約生效的時間是（）P157

A、要約人發出要約時B、要約到達受要約人時

C、受要約人作出承諾時I)、受要約人承諾到達時

37、在建設工程招標投標程序中,投標的法律性質是（)

A、要約B、要約邀請

C、反要約D、承諾

38、受要約人超過承諾期限發出承諾的，除要約人及時通知受要約人該承諾有效的以

外，視為（）P41（法規選編）

A、承諾超時B、承諾延誤

C、新承諾D、新要約

39、根據《合同法》，下列情形屬于合同無效的是（）P166

A、當事人無履約能力B、當事人對合同有重大誤解

C、違反法律的強制性規定D、違法法定的形式

40、在可撤銷合同中，具有撤銷權的當事人沒有行使撤銷權導致撤銷權……是自知道

或應當知道撤銷事由之日起（）P169

A、1個月B、3個月C、6個月D、1年

41、關于效力待定合同的說法，正確的是（）P170

A、善意相對人不享有撤銷的權利氏效力待定合同的相對人具有催告權

C、效力待定合同是生效合同D、效力待定合同是無效合同

42、甲欠乙50萬元工程款，乙又欠丙20萬元貸款，因乙怠于行使到期債權，又不

能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是（）P183

A、丙不能以自己名義起訴甲B、丙起訴甲是在行使代位權

C、丙起訴甲以50萬元為限D、丙的起訴費用由自己承擔

43、下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是（）P185

A、受讓人明知債務人以不合理的低價轉讓財產

B、債務人放棄到期的債權

C、債務人將巨額財產贈予他人

I）、債務人出售其全部財產

44、甲乙兩公司簽訂了建筑材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才能變更的情形是

（）P186

A、甲公司名稱變更B、乙公司的法定代表人變更

C、合同簽約人變更D、采購數量變更

45、某項目設計費用為100萬元，合同約定定金為設計費用的15%,發包方依約支付

定金后，設計方不履行合同，給發包方造成12萬元損失，發包方對此可獲得的賠償是（）

萬元。.P193

A、24B、27C、30D、42

46、關于擔保的說法，正確的是（）P36（法規選編）

A、質押不轉移對質押財產的占有

B、建筑物占用范圍內的建設用地使用權可以單獨作為抵押的對象

C、........

【）、以匯票作為抵押財產的質押合同，自權利憑證交付之日起生效

47、……建設單位出具銀行保函作為工程款支付擔保，則保證人應為（）

A、監理單位B、銀行

C、建設單位D、施工企業

48、定金合同以（）之時生效P197

A、雙方當事人簽字B、合同備案

C、定金實際交付D、主合同成立

49、王某在施工現場工作時不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議,

雇主一次性支付王某兩萬元作為補償，王某放棄訴訟權利，這種調解方式屬于（）P201

A、行政調解B、法院調解

C、仲裁調解D、人民調解

50、一裁終局制度體現了仲裁的（）特點。.P201

A、專業性B、自愿性

C、獨立性D、快捷性

51、仲裁的保密性特點體現在它以（）為原則。.P200

A、不開庭審理B、不允許代理人參加

C、不公開審理D、不允許證人參加

52、在法院的主持下，甲乙雙方達成了調解協議，法院依法制作了調解書，在簽字

前甲方反悔，此時法院應該（）P202

A、逕行判決B、強制執行

C、留置送達D、重新調解

53、甲地注冊的建設單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合

同規定：項目所在地為丁地，若發生爭議，向丙地法院起訴。.則該合同爭議解決地的原

則為（）P208

A、原告住所地B、被告住所地

C、合同簽訂地D、合同履行地

54、在民事訴訟中，“一般授權”所行使的訴訟權利為（）

A、代為承認對方的訴訟請求B、進行和解

C、……請求D、法庭辯論

55、對人民法院做出的一審民事判決不滿，上訴期限為判決書送達之日起（）日。.

P228

A、5B、7C、10D、15天

56、仲裁機構做出的判決生效后，一方不執行的，另一方可向（）申請強制執行。.

P224

A、人民法院B、司法行政機關

C、仲裁機構D、公安機關

57、關于仲裁調解的說法，正確的是（）P202

A、仲裁庭必須先進行調解

B、調解不成的不能做出裁決書

C、仲裁調解書與裁決書具有同等的法律效力

D、經仲裁庭調解雙方當事人達成調解協議的，仲裁庭不能制作裁決書

58、仲裁過程中，申請人甲與被申請人乙雙方自行和解，下列符合我國法律規定的做

法是（）P201

A、甲與乙不能自行達成和解協議

B、甲乙達成和解也不能撤回仲裁申請

C、甲撤回仲裁申請后又反悔的，不得再以同一事項申請仲裁

D、甲乙達成的和解協議不具有強制執行效力

59、甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張,

乙、丙認為不應支持申請人的主張，關于仲裁裁決的說法，正確的是（）

A、應按乙、丙的意見做出仲裁裁決P222~223

B、應該按甲的意見做出仲裁書

C、甲、乙、丙各自的意見全部列出交由仲裁委員會做出決定

D、按照甲的意見做出仲裁裁決，……中如實記載乙、丙的意見

60、施工企業認為（）侵犯其合法權益，可以申請行政復議。.P225

A、建設單位的違約行為B、總監理工程師的停工決定

C、上級企業的處理決定I）、行政機關的罰款

二、多項選擇題（共20題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,

至少有1個錯項，錯選、本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61、某體育館工程實行工程總承包，發包單位可以將該工程的（）一并發包給一個

工程總承包單位。.

A、代建B、施工P33

C、監理D、設計P33

E、設備采購P33

62、民事法律行為成立條件中,行為內容合法表現為（）

A、不違反法律P13B、不違背社會公德P13

C、不與強制性標準相抵觸D、不與第三人利益相沖突

E、不與社會公共利益相沖突P13

63、下列抵押財產中，抵押權自登記時設立的有（）

A、建筑物B、建設用地使用權

B、生產設備、原材料D、在建工程P32（法規選編）

E、在建的船舶P32（法規選編）

64、項目監理機構在實施工程監理時，其主要的監理依據有（）

A、ISO質量管理體系B、工程建設國家強制性標準P39

C、工程設計文件P40D、施工企業管理制度

E、建設工程施工合同P40

65、投標有效期內，投標人有（）等行為的，其投標保證金應予以沒收。.

A、撤回投標文件P44B、補正投標文件

C、放棄中標D、澄清投標文件

E、說明投標文件

66、施工作業人員應遵守的從業義務為（）

A、使用勞動防護用品P63

B、接受安生生產培訓P63

C、發現事故隱患立即報告P63

D、發生危及人身安全的事故時先進行搶救

E、為自己購買從業保險

67、某施工企業與工人訂立安全生產責任書，內容為：施工企業要求工人認真工作，如

發生生產安全事故，后果由工人自負。.對于此條款的處理結果，正確的有（）

A、發生生產安全事故由工人自負B、該條款作無效處理P32（法規選編）

C、施工企業應受行政處罰D、應撤銷施工企業的資質

E、施工企業主要負責人應受行政罰款P32（法規選編）

68、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的項目負責人在安全生產方面的

主要職貨有（）

A、對建設工程項目的安全施工負責B、落實安全生產責任制P76

C、制定安全生產規章制度和操作規程D、確保安全生產費用的有效使用P76

E、根據工作特點組織制定安全施工措施P76

69、取得安全生產許可證必須具備的條件有（）

A、特種作業人經考核合格P84B、職工參加了工傷保險P84

C、通過了安全生產管理體系認證D、依法進行了安全評價

E、己辦理安全監督手續

70、根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應當明確的內容有（）

A、保修范圍P93B、保修期限P93

C、質量保證金退還方式D、質量保證金預留比例和期限

E、保修責任P93

71、供應商的下列行為中，符合《產品質量法》的有（）

A、建立進貨驗貨制度P101

B、在產品標識上……

C、對使用功能有瑕疵的產品在銷售前說明

D、為擴大銷售，對……

E、快過期的產品降價銷售

72、某交通施工項目貫穿…噪聲敏感建筑集中區域，可能造成環境噪聲污染，下列說

法正確的是（）

A、禁止一切夜間施工作業活動

B、因特殊需要進行夜間施工的，須獲批準P108

C、建設工程施工前必須公告附近居民P108

D、……其他有效的控制噪聲污染的措施

E、在開工15日前向工程所在地縣級以上環境保護行政主管部門報告P108

73、根據《