合同之倉庫施工合同合同編號：__________甲方（以下簡稱“甲方”）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（以下簡稱“乙方”）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章定義及術(shù)語1.1“本合同”是指本倉庫施工合同。1.2“甲方”是指上述指定的公司，作為本合同的委托方。1.3“乙方”是指上述指定的公司，作為本合同的施工方。1.4“工程”是指甲方委托乙方按照本合同約定的要求，完成倉庫的施工建設(shè)。1.5“施工圖紙”是指乙方根據(jù)甲方要求繪制的施工圖紙，包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖等。第二章合同標(biāo)的2.1甲方委托乙方按照本合同約定的要求，完成以下工程：2.1.1倉庫主體結(jié)構(gòu)施工；2.1.2倉庫內(nèi)部裝修施工；2.1.3倉庫配套設(shè)施施工。第三章工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，保證工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)保證施工過程中使用的材料、設(shè)備、工藝等符合國家標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。3.3乙方應(yīng)在施工過程中，對甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求等進行嚴(yán)格審查，如有疑問，應(yīng)及時與甲方溝通解決。第四章工程進度及交付4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工圖紙，編制施工進度計劃，并報甲方備案。4.2乙方應(yīng)按照施工進度計劃，按時完成工程進度，保證工程按時交付。4.3乙方在施工過程中，如因特殊情況導(dǎo)致工程進度延誤，應(yīng)及時通知甲方，并采取有效措施盡快恢復(fù)正常進度。第五章工程價款及支付5.1工程價款按照以下方式計算：5.1.1甲方按照乙方提交的工程量清單，審核確認(rèn)后支付；5.1.2乙方在施工過程中發(fā)生的額外費用，需經(jīng)甲方書面同意后支付。5.2甲方應(yīng)在工程進度達(dá)到以下節(jié)點時支付相應(yīng)進度款：5.2.1主體結(jié)構(gòu)施工完成，支付合同總價款的30%；5.2.2內(nèi)部裝修施工完成，支付合同總價款的40%；5.2.3配套設(shè)施施工完成，支付合同總價款的30%。5.3乙方應(yīng)按照甲方要求提供正規(guī)發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。5.4乙方在施工過程中，如因甲方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)支付乙方延誤費用：5.4.1延誤時間在30天以內(nèi)，支付合同總價款的1%；5.4.2延誤時間超過30天，支付合同總價款的2%。第六章工程變更及追加6.1工程變更6.1.1若甲方在施工過程中要求對工程內(nèi)容進行變更，應(yīng)提前書面通知乙方。6.1.2乙方在收到甲方變更通知后，應(yīng)及時評估變更對工程進度、質(zhì)量和費用的影響，并書面反饋給甲方。6.1.3雙方應(yīng)就變更內(nèi)容協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用調(diào)整及進度計劃調(diào)整等事項。6.2工程追加6.2.1若甲方在施工過程中提出額外施工項目或服務(wù)，視作工程追加。6.2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方提出的工程追加要求，編制追加項目預(yù)算，并報甲方審批。6.2.3經(jīng)甲方審批同意后，雙方應(yīng)簽署追加合同，明確追加項目的范圍、費用、交付時間等條款。第七章工程驗收及保修7.1工程驗收7.1.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交工程驗收申請。7.1.2甲方應(yīng)在收到驗收申請后15個工作日內(nèi)組織驗收，驗收合格后進行工程結(jié)算。7.1.3驗收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：工程符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，且無重大質(zhì)量問題。7.2保修條款7.2.1乙方對施工完成的工程提供一年的保修服務(wù)，保修期自工程驗收合格之日起計算。7.2.2保修范圍包括但不限于：主體結(jié)構(gòu)、裝修、配套設(shè)施等因施工原因造成的問題。7.2.3甲方在保修期內(nèi)發(fā)覺質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后15個工作日內(nèi)免費進行修復(fù)。第八章安全生產(chǎn)及環(huán)境保護8.1安全生產(chǎn)8.1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家和地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，保證施工過程中的人員安全。8.1.2乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，對施工人員進行安全教育和培訓(xùn)。8.1.3乙方應(yīng)制定并執(zhí)行施工安全應(yīng)急救援預(yù)案，及時處理安全。8.2環(huán)境保護8.2.1乙方應(yīng)遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，采取有效措施保護環(huán)境。8.2.2乙方應(yīng)合理利用材料，減少廢棄物產(chǎn)生，對廢棄物進行分類處理。8.2.3乙方應(yīng)保證施工過程中不損害周圍生態(tài)環(huán)境，減少對周邊居民生活的影響。第九章違約責(zé)任9.1甲方違約9.1.1甲方未能按照約定支付工程價款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。9.1.2甲方違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致乙方無法正常施工，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2乙方違約9.2.1乙方未能按照約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。9.2.2乙方施工質(zhì)量不符合本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，并承擔(dān)相應(yīng)費用。第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2法律適用10.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.2.2雙方應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)和規(guī)章，不得從事違法經(jīng)營活動。第十一章合同的生效、終止和解除11.1生效11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。11.2終止11.2.1除本合同另有規(guī)定外，合同履行完畢后，本合同自行終止。11.2.2雙方協(xié)商一致，可以提前終止本合同。11.3解除11.3.1任何一方違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除本合同。11.3.2法律法規(guī)規(guī)定或者雙方約定其他解除合同的情形。第十二章合同的修改和補充12.1修改和補充12.1.1本合同的修改和補充必須采用書面形式。12.1.2修改和補充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。12.2附件12.2.1本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.2.2附件包括但不限于施工圖紙、技術(shù)要求、工程量清單等。第十三章保密條款13.1保密13.1.1雙方在合同履行過程中可能獲知對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。13.1.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除后五年止。13.2違約責(zé)任13.2.1任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對方的損失。第十四章法律適用和管轄14.1法律適用14.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.1.2雙方應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)和規(guī)章，不得從事違法經(jīng)營活動。14.2管轄14.2.1本合同簽訂地人民法院為合同爭議的管轄法院。14.2.2雙方應(yīng)遵守法院的判決和裁定，履行相應(yīng)的法律義務(wù)。第十五章其他條款15.1通知15.1.1雙方之間的通知和函件應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址。15.1.2通知和函件在送達(dá)指定地址后視為已送達(dá)。15.2合同副本15.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。簽字部分：甲方（蓋章）：