20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度水利工程承攬工程施工合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容3.工程進度安排3.1施工準備階段3.2施工實施階段3.3工程驗收階段4.工程質量要求4.1質量標準4.2質量檢查與驗收5.工程造價與支付5.1工程造價構成5.2工程付款方式5.3工程結算與審計6.施工安全管理6.1安全生產責任制6.2安全防護措施6.3事故處理與責任追究7.環境保護與文明施工7.1環境保護措施7.2文明施工要求7.3環境污染事故處理8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序13.合同附件13.1工程圖紙及技術資料13.2工程量清單13.3合同附件清單14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名稱：水利管理局1.1.2甲方地址：省市區路號1.1.3甲方聯系人：1.1.4甲方聯系電話：1381.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名稱：建筑1.2.2乙方地址：省市區路號1.2.3乙方聯系人：1.2.4乙方聯系電話：13956782.工程概況2.1工程名稱：水庫除險加固工程2.2工程地點：省市縣2.3工程規模：水庫總庫容萬立方米，水庫壩高米2.4工程內容：大壩加固、溢洪道改造、水庫放水設施改造、水庫周邊綠化等3.工程進度安排3.1施工準備階段3.1.1乙方應在合同簽訂后天內完成施工組織設計編制3.1.2乙方應在施工準備階段完成施工場地平整、臨時設施建設等工作3.2施工實施階段3.2.1乙方應在施工實施階段按照施工組織設計進行施工3.2.2乙方應確保工程進度與合同約定相符3.3工程驗收階段3.3.1乙方應在工程完工后天內完成自檢，并向甲方提交驗收申請3.3.2甲方應在收到驗收申請后天內組織驗收4.工程質量要求4.1質量標準：按照國家及行業相關標準執行4.2質量檢查與驗收4.2.1乙方應建立健全質量管理體系，確保工程質量4.2.2甲方有權對工程質量進行監督檢查5.工程造價與支付5.1工程造價構成：包括直接費、間接費、利潤及稅金5.2工程付款方式5.2.1乙方提交工程進度款申請，甲方在收到申請后天內支付5.2.2工程完工驗收合格后，乙方提交結算報告，甲方在收到報告后天內支付5.3工程結算與審計5.3.1乙方應在工程完工后天內提交結算報告5.3.2甲方有權對結算報告進行審計6.施工安全管理6.1安全生產責任制6.1.1乙方應建立健全安全生產責任制，明確各級人員的安全職責6.1.2甲方有權對乙方安全生產責任制執行情況進行監督檢查6.2安全防護措施6.2.1乙方應采取必要的安全防護措施，確保施工人員安全6.2.2甲方有權對乙方安全防護措施進行檢查6.3事故處理與責任追究6.3.1乙方應建立健全事故報告和處理制度6.3.2事故發生后，乙方應在小時內向甲方報告，并采取相應措施7.環境保護與文明施工7.1環境保護措施7.1.1乙方應遵守國家及地方有關環境保護的法律法規7.1.2乙方應采取有效措施，減少施工對環境的影響7.2文明施工要求7.2.1乙方應遵守施工現場文明施工規范7.2.2乙方應確保施工現場整潔、有序7.3環境污染事故處理7.3.1事故發生后，乙方應在小時內向甲方報告，并采取相應措施7.3.2甲方有權對乙方環境污染事故處理情況進行監督檢查8.保密條款8.1保密內容8.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、工程圖紙、資料等8.1.2雙方約定需要保密的其他信息8.2保密期限8.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后年8.3違約責任8.3.1任何一方違反保密條款，泄露對方保密信息的，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失9.違約責任9.1甲方違約責任9.1.1甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付逾期付款違約金9.1.2甲方未按時組織工程驗收的，應承擔相應的責任9.2乙方違約責任9.2.1乙方未按合同約定完成工程或工程質量不合格的，應返工或修復，并承擔相應的責任9.2.2乙方未按時提交工程進度款的申請或結算報告的，應承擔相應的責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議10.1.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構為省市仲裁委員會11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1雙方協商一致解除合同11.1.2發生不可抗力事件，導致合同無法履行11.1.3一方嚴重違約，另一方提出解除合同11.2合同終止條件11.2.1工程按合同約定全部完工并驗收合格11.2.2雙方約定的其他終止條件12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后，自合同簽訂之日起生效12.2合同變更程序12.2.1變更合同應經雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議13.合同附件13.1工程圖紙及技術資料13.1.1乙方提供的工程圖紙及技術資料應真實、完整13.1.2甲方有權對工程圖紙及技術資料進行審核13.2工程量清單13.2.1工程量清單應詳細列明各項工程量和相應價格13.2.2工程量清單作為合同附件，具有同等法律效力13.3合同附件清單13.3.1合同附件清單應列明所有附件的名稱、數量及用途14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決14.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方是指在本合同履行過程中，為甲方或乙方提供專業服務、咨詢、監督或其他協助的自然人、法人或其他組織。1.2.1工程設計、監理、檢測等技術服務1.2.2質量控制、安全監督、進度管理等專業咨詢1.2.3爭議調解、仲裁等法律支持1.2.4其他經甲乙雙方同意的第三方介入服務2.第三方介入的引入程序2.1第三方介入需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式明確第三方的角色、職責和權利。2.2甲方或乙方需向對方提交第三方的基本信息、資質證明和相關服務內容，經對方審核同意后方可引入。3.第三方的責任與義務3.1第三方應根據甲乙雙方的要求，提供專業、獨立、客觀的服務。3.2第三方應遵守國家法律法規、行業規范和合同約定，確保服務質量。3.3第三方在提供服務過程中，如因自身原因造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。4.第三方的責任限額4.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括：4.1.1第三方在提供服務過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，賠償金額不超過合同總價的%4.1.2第三方在提供服務過程中，因違反法律法規或合同約定造成甲方或乙方損失的，應承擔全部賠償責任4.2第三方責任限額的約定應確保甲方或乙方的合法權益不受侵害。5.第三方與其他各方的權利與義務劃分5.1第三方與甲方的關系：5.1.1第三方應接受甲方的監督和指導，確保工程質量和進度。5.1.2第三方應向甲方報告工作進展和發現的問題，并及時采取整改措施。5.2第三方與乙方的關系：5.2.1第三方應與乙方保持良好溝通，確保施工進度和質量。5.2.2第三方應協助乙方解決施工過程中遇到的技術難題。5.3第三方與其他相關方的關系：5.3.1第三方應與其他相關方（如設計單位、供應商等）保持良好合作關系，共同推進工程進度。5.3.2第三方在提供服務過程中，如需與其他相關方進行協調，應取得甲乙雙方的同意。6.第三方介入的費用承擔6.1第三方介入的費用由甲乙雙方按約定比例分擔。6.2第三方介入的費用應在合同中明確，并在實際發生時按約定支付。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更或解除，需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式通知第三方。7.2第三方介入的變更或解除，不影響本合同其他條款的效力。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入過程中發生的爭議，應由甲乙雙方協商解決。8.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙及技術資料詳細要求：提供完整、準確、清晰的工程圖紙及技術資料，包括但不限于施工圖、設計說明書、施工組織設計等。附件說明：這些資料是施工過程中的重要依據，乙方應確保其準確性和完整性。2.工程量清單詳細要求：詳細列明各項工程量及對應的價格，包括直接費、間接費、利潤及稅金。附件說明：工程量清單是工程結算的重要依據，應確保其準確無誤。3.合同簽訂文件詳細要求：包括合同文本、雙方簽字蓋章的合同副本、合同附件等。附件說明：合同簽訂文件是合同生效的證明，應妥善保管。4.施工組織設計詳細要求：包括施工方案、進度計劃、質量保證措施、安全防護措施等。附件說明：施工組織設計是指導施工的重要文件，應確保其合理性和可行性。5.施工日志詳細要求：記錄施工過程中的重要事件、進度、質量、安全等情況。附件說明：施工日志是施工過程的真實記錄，有助于后續的工程驗收和問題追溯。6.工程驗收報告詳細要求：包括驗收日期、驗收人員、驗收結果、存在問題及整改措施等。附件說明：工程驗收報告是工程完工的證明，應確保其真實性和完整性。7.工程結算報告詳細要求：包括工程結算金額、結算依據、結算明細等。附件說明：工程結算報告是工程款支付的重要依據，應確保其準確性和合法性。8.爭議解決協議詳細要求：包括爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等。附件說明：爭議解決協議是解決合同履行過程中爭議的依據，應確保其合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定違約行為：未按合同約定支付工程款責任認定：甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按每日元計算。示例說明：若甲方在合同約定付款日期后天仍未支付工程款，則應向乙方支付元違約金。2.乙方違約行為及責任認定違約行為：未按合同約定完成工程或工程質量不合格責任認定：乙方應返工或修復，并承擔相應的責任，包括但不限于賠償甲方損失。示例說明：若乙方在工程驗收時發現工程質量不合格，則乙方應負責修復，并賠償甲方因此造成的損失。3.第三方違約行為及責任認定違約行為：第三方在提供服務過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失責任認定：第三方應承擔相應的賠償責任，賠償金額不超過合同總價的%。示例說明：若第三方在工程監理過程中，因自身原因導致工程質量問題，則第三方應賠償甲方因此造成的損失。4.其他違約行為及責任認定違約行為：任何一方違反合同約定，導致合同無法履行責任認定：違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：若任何一方未按合同約定履行義務，導致工程進度延誤，則違約方應承擔相應的責任。全文完。2025年度水利工程承攬工程施工合同1合同編號_________一、合同主體1.1甲方：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯系人：（填寫甲方聯系人）聯系電話：（填寫甲方聯系電話）1.2乙方：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯系人：（填寫乙方聯系人）聯系電話：（填寫乙方聯系電話）二、合同前言2.1背景：鑒于我國水利工程建設的快速發展，為滿足2025年度水利工程承攬工程施工的需要，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下施工合同。2.2目的：本合同旨在明確甲乙雙方在2025年度水利工程承攬工程施工過程中的權利、義務和責任，確保施工順利進行，確保工程質量和安全。三、定義與解釋3.1專業術語：（1）水利工程：指為防洪、灌溉、供水、發電、航運等目的而進行的水利工程設施建設。（2）施工合同：指甲乙雙方就水利工程承攬工程施工達成的一致協議。（3）施工圖紙：指水利工程承攬工程施工所需的各類圖紙、設計文件和資料。3.2關鍵詞解釋：（1）承攬工程：指乙方按照甲方的需求，承擔水利工程建設的施工任務。（2）施工進度：指乙方在合同約定的期限內完成施工任務的進度。（3）施工質量：指水利工程承攬工程施工過程中，符合國家及行業相關標準和規范的要求。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質、按量完成水利工程承攬工程施工任務。（2）甲方有權對乙方在施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督檢查。（3）甲方應按照合同約定，向乙方支付工程款。4.2乙方的權利和義務：（1）乙方有權要求甲方按照合同約定，按時、按質、按量提供施工圖紙、設計文件和資料。（2）乙方有權在施工過程中，根據實際情況對施工方案進行調整，但需征得甲方同意。（3）乙方應按照合同約定，確保施工質量、進度和安全，并承擔相應的責任。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年度水利工程承攬工程施工任務完成之日止。5.2合同履行地點：水利工程承攬工程施工地點為：（填寫具體施工地點）5.3合同履行方式：（1）乙方按照甲方提供的施工圖紙、設計文件和資料，進行水利工程承攬工程施工。（2）乙方應按照合同約定的施工進度，確保工程按時完成。（3）乙方在施工過程中，應嚴格遵守國家及行業相關標準和規范，確保施工質量、進度和安全。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：（1）合同約定的施工任務完成；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）雙方協商一致解除合同。6.3終止程序：（1）一方提出終止合同，應提前通知另一方；（2）雙方應就終止合同的有關事宜進行協商，達成一致意見；（3）終止合同后，雙方應按照合同約定，處理剩余事宜。6.4終止后果：（1）合同終止后，乙方應按照合同約定，將施工現場清理完畢；（2）合同終止后，甲方應按照合同約定，向乙方支付已完成的工程款；（3）合同終止后，雙方應就合同終止后的相關事宜，按照國家相關法律法規和本合同約定進行處理。七、費用與支付7.1費用構成：本合同工程款總額為：（填寫工程款總額）人民幣元，費用構成如下：（1）直接費用：包括但不限于材料費、人工費、機械使用費等。（2）間接費用：包括但不限于管理費、監理費、設計費等。（3）利潤：按直接費用和間接費用的比例計算。7.2支付方式：（1）預付款：合同簽訂后5個工作日內，甲方支付乙方合同總額的（填寫百分比）作為預付款。（2）進度款：在合同規定的每個施工階段完成后，乙方提交工程進度報告及相關資料，甲方在收到乙方提交的材料后5個工作日內支付相應階段的進度款。（3）結算款：工程竣工驗收合格后，乙方提交竣工結算報告及資料，甲方在收到乙方提交的材料后15個工作日內支付結算款。（4）質保金：合同總額的（填寫百分比）作為質保金，在工程保修期滿后無質量問題發生時，甲方無息退還乙方。7.3支付時間：（1）預付款：合同簽訂后5個工作日內。（2）進度款：每個施工階段完成后5個工作日內。（3）結算款：竣工驗收合格后15個工作日內。（4）質保金：保修期滿后15個工作日內。7.4支付條款：（1）甲方應在支付時間前，按照合同約定的支付方式將款項支付至乙方指定的賬戶。（2）乙方應在收到款項后，向甲方提供相應的支付憑證。八、違約責任8.1甲方違約：（1）甲方未按時支付款項，應向乙方支付逾期付款利息，并承擔相應的違約責任。（2）甲方未按時提供施工圖紙、設計文件和資料，應向乙方支付違約金，并承擔相應的責任。8.2乙方違約：（1）乙方未按時完成施工任務，應向甲方支付違約金，并承擔相應的責任。（2）乙方施工質量不符合合同約定，應承擔返工、修復等費用，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3賠償金額和方式：違約方應按照合同約定和實際損失，向對方支付賠償金。賠償金支付方式為現金支付或銀行轉賬。九、保密條款9.1保密內容：本合同涉及的技術秘密、商業秘密和其他保密信息。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后（填寫具體期限）。9.3保密履行方式：（1）雙方應采取必要措施，確保保密信息的保密性。（2）未經對方同意，任何一方不得泄露、披露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指合同簽訂后發生的，不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、戰爭、政府行為等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、臺風等自然災害；（2）戰爭、騷亂等社會事件；（3）政府政策、法規變化等。10.3不可抗力發生時的責任和義務：（1）發生不可抗力事件后，雙方應及時通知對方，并提供相關證明。（2）不可抗力事件導致合同無法履行時，雙方應根據不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除責任。10.4不可抗力實例：地震、洪水、戰爭、政府政策調整等。十一、爭議解決11.1協商解決：發生爭議時，雙方應友好協商，尋求爭議的解決。11.2調解、仲裁或訴訟：協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規定：未經對方同意，任何一方不得轉讓或以其他方式處分本合同項下的權利和義務。12.2不得轉讓的情形：（1）合同約定的保密信息；（2）合同約定的知識產權；（3）合同約定的其他不得轉讓的事項。十三、權利的保留13.1權力保留：（1）甲方保留對水利工程承攬工程施工過程中的設計方案、技術規范和施工標準的最終決定權。（2）乙方保留對其施工技術和工藝的知識產權。13.2特殊權力保留：（1）在任何情況下，甲方保留對工程質量、安全和進度的監督權。（2）乙方保留在施工過程中對設計變更的提出權。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序：任何對合同的修改或補充，均需經雙方協商一致，并以書面形式簽署附件。14.2修改和補充效力：經雙方簽署的修改或補充附件，與本合同具有同等法律效力。十五、協助與配合15.1相互協作事項：（1）甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于場地、水源、電力等。（2）乙方應按照甲方的要求，提供施工計劃和進度報告。15.2協作與配合方式：雙方應通過定期會議、電話、書面報告等方式進行溝通和協調。十六、其他條款16.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性：本合同構成甲乙雙方之間就2025年度水利工程承攬工程施工的完整協議，并具有獨立性。16.3增減條款：任何對本合同的增減條款，均需經雙方協商一致，并以書面形式簽署附件。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：（填寫簽訂日期）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：（填寫簽訂日期）附件及其他說明解釋一、附件列表：1.2025年度水利工程承攬工程施工合同附件2.施工圖紙、設計文件和資料3.工程進度報告4.竣工驗收報告5.竣工結算報告6.保密協議7.修改和補充協議8.其他雙方協商一致認為需要作為附件的文件二、違約行為及認定：1.甲方違約：未按時支付款項：認定標準為超過合同約定的支付時間。未按時提供施工圖紙、設計文件和資料：認定標準為超過合同約定的提供時間。2.乙方違約：未按時完成施工任務：認定標準為超過合同約定的施工進度。施工質量不符合合同約定：認定標準為不符合國家及行業相關標準和規范。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭、政府行為等。2.仲裁：指雙方發生爭議時，提交仲裁機構進行裁決的爭議解決方式。3.訴訟：指雙方發生爭議時，提交人民法院進行審理和判決的爭議解決方式。4.保密信息：指涉及技術秘密、商業秘密和其他保密信息。5.知識產權：指乙方對其施工技術和工藝所擁有的權利。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工過程中出現設計變更。解決辦法：雙方應及時溝通，協商一致后，以書面形式簽署設計變更協議。2.問題：施工進度滯后。解決辦法：乙方應分析原因，提出解決方案，并及時通知甲方。3.問題：施工質量不符合要求。解決辦法：乙方應立即采取措施進行整改，并承擔相應的修復費用。4.問題：甲方未按時支付款項。解決辦法：乙方應向甲方發出書面催款通知，并保留追究甲方違約責任的權利。5.問題：發生不可抗力事件。解決辦法：雙方應按照合同約定處理，如合同未約定，則根據實際情況協商解決。多方為主導的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎上。重新詳細規劃第三方的責權利等相關條款1.第三方名稱：（填寫第三方名稱）2.第三方角色：第三方在本合同中擔任監理、設計、材料供應等角色。3.第三方責任：第三方應按照合同約定，履行其監理、設計、材料供應等職責。4.第三方權利：監理權：第三方有權對施工過程進行監督，確保施工質量符合合同要求。設計權：第三方有權對施工設計進行審核，提出修改意見。材料供應權：第三方有權對材料質量進行檢驗，確保材料符合要求。5.第三方義務：第三方應確保其提供的監理、設計、材料等服務符合國家及行業相關標準和規范。第三方應按時提交監理報告、設計圖紙和材料檢驗報告。二、以乙方的權益為主導，以乙方的責權利為優先，增加乙方的權利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權利條款：乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、設計文件和資料。乙方有權要求甲方按時支付工程款，包括預付款、進度款和結算款。乙方有權對施工過程中發現的設計問題提出修改意見。2.乙方利益條款：乙方有權在施工過程中根據實際情況調整施工方案，但需征得甲方同意。乙方有權在工程驗收合格后，按照合同約定獲得質保金。3.甲方的違約及限制條款：甲方的違約行為包括未按時支付款項、未提供施工圖紙等。甲方的限制條款包括不得擅自修改設計、不得干擾乙方正常施工等。三、以甲方的權益為主導，以甲方的責權利為優先，增加甲方的權利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權利條款：甲方可對乙方的施工進度、質量和安全進行監督檢查。甲方可要求乙方提供施工進度報告、工程驗收報告等。2.甲方的利益條款：甲方可獲得乙方按照合同約定完成的工程。甲方可獲得乙方在工程保修期內提供的保修服務。3.乙方的違約及限制條款：乙方的違約行為包括未按時完成施工任務、施工質量不符合要求等。乙方的限制條款包括不得擅自變更設計、不得在未經甲方同意的情況下進行施工等。全文完。2025年度水利工程承攬工程施工合同2合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同雙方3.合同簽訂日期4.合同有效期5.合同標的二、工程概況1.工程名稱2.工程地點3.工程規模4.工程類型5.工程設計標準三、合同內容1.工程范圍2.工程量清單3.工程進度安排4.工程質量要求5.工程驗收標準四、合同價款及支付方式1.合同價款2.工程款支付方式3.預付款4.進度款5.結算款五、工期及延誤1.工期2.工期延誤處理3.工期延誤賠償4.工期調整六、施工組織與管理1.施工組織設計2.施工現場管理3.施工安全4.施工環境保護5.施工文明施工七、材料與設備1.材料供應2.設備租賃3.材料驗收4.設備驗收5.材料與設備價格八、技術要求與規范1.技術標準2.工程規范3.設計變更4.技術審查5.技術資料九、工程驗收1.驗收程序2.驗收標準3.驗收組織4.驗收時間5.驗收報告十、違約責任1.違約情形2.違約責任3.違約賠償4.違約解除合同5.違約爭議解決十一、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決期限5.爭議解決費用十二、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后的處理4.合同解除的效力5.合同解除的爭議解決十三、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后的處理4.合同終止的效力5.合同終止的爭議解決十四、其他約定1.不可抗力2.合同附件3.合同解釋4.合同修訂5.合同生效合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度水利工程承攬工程施工合同2.合同雙方：承包方：[承包方全稱]發包方：[發包方全稱]3.合同簽訂日期：[簽訂日期]4.合同有效期：自[起始日期]至[終止日期]5.合同標的：[具體工程名稱及地點]6.合同金額：人民幣[金額]元二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體地點]3.工程規模：[具體規模描述]4.工程類型：[具體工程類型]5.工程設計標準：[具體設計標準]三、合同內容1.工程范圍：[具體工程內容][具體工程內容]2.工程量清單：[具體工程量清單][具體工程量清單]3.工程進度安排：[具體進度安排][具體進度安排]4.工程質量要求：[具體質量要求][具體質量要求]5.工程驗收標準：[具體驗收標準][具體驗收標準]四、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣[金額]元2.工程款支付方式：預付款：合同簽訂后[天數]內支付合同金額的[百分比]%作為預付款進度款：按工程進度分期支付，每完成[百分比]%的工程量支付相應款項結算款：工程驗收合格后[天數]內支付結算款3.預付款：人民幣[金額]元4.進度款：[具體進度款支付計劃]5.結算款：人民幣[金額]元五、工期及延誤1.工期：[具體工期]2.工期延誤處理：[具體延誤處理措施][具體延誤處理措施]3.工期延誤賠償：[具體賠償標準][具體賠償標準]4.工期調整：[具體調整程序][具體調整程序]六、施工組織與管理1.施工組織設計：[具體施工組織設計內容][具體施工組織設計內容]2.施工現場管理：[具體現場管理要求][具體現場管理要求]3.施工安全：[具體安全措施][具體安全措施]4.施工環境保護：[具體環保措施][具體環保措施]5.施工文明施工：[具體文明施工要求][具體文明施工要求]七、材料與設備1.材料供應：[具體材料供應要求][具體材料供應要求]2.設備租賃：[具體設備租賃要求][具體設備租賃要求]3.材料驗收：[具體材料驗收標準][具體材料驗收標準]4.設備驗收：[具體設備驗收標準][具體設備驗收標準]5.材料與設備價格：[具體價格清單]八、技術要求與規范1.技術標準：[具體技術標準要求][具體技術標準要求]2.工程規范：[具體工程規范要求][具體工程規范要求]3.設計變更：[設計變更程序][設計變更責任]4.技術審查：[技術審查要求][技術審查責任]5.技術資料：[技術資料提供要求][技術資料審查要求]九、工程驗收1.驗收程序：[驗收申請程序][驗收組織程序]2.驗收標準：[驗收合格標準][驗收不合格處理]3.驗收組織：[驗收組織機構][驗收人員資質]4.驗收時間：[驗收時間安排][驗收延期處理]5.驗收報告：[驗收報告要求][驗收報告提交]十、違約責任1.違約情形：[具體違約情形][具體違約情形]2.違約責任：[具體違約責任][具體違約責任]3.違約賠償：[具體賠償標準][具體賠償標準]4.違約解除合同：[違約解除合同條件][違約解除合同程序]5.違約爭議解決：[爭議解決方式][爭議解決程序]十一、爭議解決1.爭議解決方式：[協商解決][仲裁解決]2.爭議解決機構：[仲裁委員會名稱][仲裁委員會地址]3.爭議解決程序：[爭議解決程序流程][爭議解決時間限制]4.爭議解決期限：[爭議解決期限][爭議解決超期后果]5.爭議解決費用：[爭議解決費用承擔]十二、合同解除1.合同解除條件：[合同解除具體條件][合同解除具體條件]2.合同解除程序：[合同解除程序步驟][合同解除通知要求]3.合同解除后的處理：[合同解除后工程結算][合同解除后責任承擔]4.合同解除的效力：[合同解除對雙方效力][合同解除對后續工程影響]5.合同解除的爭議解決：[合同解除爭議解決方式][合同解除爭議解決程序]十三、合同終止1.合同終止條件：[合同終止具體條件][合同終止具體條件]2.合同終止程序：[合同終止程序步驟][合同終止通知要求]3.合同終止后的處理：[合同終止后工程結算][合同終止后責任承擔]4.合同終止的效力：[合同終止對雙方效力][合同終止對后續工程影響]5.合同終止的爭議解決：[合同終止爭議解決方式][合同終止爭議解決程序]十四、其他約定1.不可抗力：[不可抗力定義][不可抗力處理]2.合同附件：[附件一：工程量清單][附件二：技術規范]3.合同解釋：[合同解釋原則][合同解釋優先級]4.合同修訂：[合同修訂程序][合同修訂效力]5.合同生效：[合同生效條件][合同生效日期]發包方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：承包方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方主導設計變更說明：合同中約定，若甲方因設計原因需要進行變更，甲方應提前[天數]天書面通知乙方，并附變更原因及變更后的設計圖紙。乙方應在收到通知后[天數]天內完成變更，并不得因此要求增加費用或延長工期。2.甲方負責材料采購說明：合同中約定，甲方負責全部工程材料的采購，并確保材料符合合同要求。乙方應在甲方指定的材料供應商處購買材料，并承擔材料運輸及驗收責任。3.甲方負責協調周邊關系說明：合同中約定，甲方負責協調工程現場周邊的居民、單位等關系，確保施工期間不發生糾紛。如因甲方原因導致糾紛，甲方應承擔全部責任。4.甲方提供施工圖紙及資料說明：合同中約定，甲方應在合同簽訂后[天數]內向乙方提供完整的施工圖紙及工程相關資料，確保乙方按時開始施工。5.甲方支付進度款比例調整說明：合同中約定，在工程進度達到[百分比]%時，甲方應將進度款支付比例提高至[百分比]%，以保障乙方施工資金的周轉。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方主導施工方案制定說明：合同中約定，乙方應根據工程實際情況制定施工方案，并報甲方審核。甲方應在[天數]內給予回復，若甲方無異議，乙方方可按照方案施工。2.乙方負責工程進度控制說明：合同中約定，乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.乙方負責施工質量保證說明：合同中約定，乙方應確保工程質量達到合同約定的標準，如因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔返工、修復等費用。4.乙方負責施工現場管理說明：合同中約定，乙方應負責施工現場的管理，包括人員、設備、材料等，確保施工現場安全、整潔、有序。5.乙方負責工程驗收說明：合同中約定，乙方應按照合同約定的驗收標準進行工程驗收，并負責提交驗收報告。甲方應在收到驗收報告后[天數]內完成驗收。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介機構職責說明：合同中約定，中介機構負責監督合同的履行，協調雙方關系，處理合同執行中的爭議。中介機構應具備相關資質，并遵守國家法律法規。2.中介機構費用說明：合同中約定，中介機構的服務費用由雙方協商確定，并在合同中明確。中介機構費用支付方式及時間應在合同中約定。3.中介機構保密義務說明：合同中約定，中介機構在履行職責過程中，對所知悉的合同雙方商業秘密負有保密義務，不得泄露給任何第三方。4.中介機構責任說明：合同中約定，中介機構因自身原因導致合同履行出現問題的，應承擔相應的責任。中介機構責任范圍及賠償標準應在合同中明確。5.中介機構變更及終止說明：合同中約定，如雙方同意更換中介機構，應書面通知對方，并重新簽訂中介服務協議。中介機構終止服務時，應妥善處理相關事宜，確保合同雙方利益不受損害。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程量清單2.技術規范3.施工圖紙及工程相關資料4.中介服務協議5.甲方提供的材料供應商名單6.施工方案7.驗收報告8.合同雙方簽字蓋章的合同副本二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方未按約定時間支付進度款。認定：甲方超過合同約定的支付期限未支付進度款，視為違約。2.違約行為：乙方未按約定時間完成工程。認定：乙方超過合同約定的工期完成工程，視為違約。3.違約行為：乙方施工質量不合格。認定：經甲方或第三方驗收，發現乙方施工質量不符合合同約定標準，視為違約。4.違約行為：中介機構泄露商業秘密。認定：中介機構在履行職責過程中泄露合同雙方商業秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指因自然現象或社會現象導致的無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。2.違約責任：指合同一方違反合同約定，應承擔的法律責任。3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發生的爭議，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。4.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，根據約定或法定條件，提前終止合同關系。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付進度款。解決辦法：乙方可向甲方發出書面催款通知，若甲方仍不支付，乙方可依法申請仲裁或訴訟。2.問題：乙方施工質量不合格。解決辦法：乙方應立即采取措施進行返工或修復，并承擔相關費用。3.問題：中介機構泄露商業秘密。解決辦法：合同雙方可向中介機構發出書面警告，要求其停止泄露，并承擔相應責任。五、所有應用場景：1.適用于水利工程承攬工程施工合同的簽訂與執行。2.適用于甲方或乙方為主導的工程承攬項目。3.適用于有第三方中介機構參與的項目管理。4.適用于合同雙方在工程實施過程中可能出現的違約行為及爭議解決。全文完。2025年度水利工程承攬工程施工合同3合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：____________________________地址：____________________________聯系人：_________________________聯系電話：_______________________2.乙方：名稱：____________________________地址：____________________________聯系人：_________________________聯系電話：_______________________3.其他相關方：名稱：____________________________地址：____________________________聯系人：_________________________聯系電話：_______________________二、合同前言2.1背景：為滿足我國水利工程建設的需要，甲方決定承攬2025年度水利工程承攬工程施工項目。乙方具備相應的施工資質，經甲乙雙方友好協商，簽訂本合同。2.2目的：本合同旨在明確甲乙雙方在2025年度水利工程承攬工程施工過程中的權利、義務和責任，確保工程順利進行，實現互利共贏。三、定義與解釋3.1專業術語：1.水利工程：指為防治洪水、控制水土流失、合理開發水資源、提高防洪、供水、灌溉、發電、航運、水產養殖、旅游等綜合效益而進行的工程建設。2.承攬工程施工：指乙方按照甲方的委托，對水利工程進行施工建設的行為。3.施工質量：指水利工程在施工過程中，各項技術指標符合國家或行業標準，滿足設計要求。3.2關鍵詞解釋：1.甲方：本合同中指委托乙方進行水利工程承攬工程施工的甲方單位。2.乙方：本合同中指承擔水利工程承攬工程施工的乙方單位。3.工程進度：指水利工程從開工至竣工的施工過程，包括各個階段的工期安排。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務：1.甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督檢查。2.甲方應按照合同約定，按時、足額支付乙方工程款項。3.甲方應提供施工所需的圖紙、資料、設備等。4.2乙方的權利和義務：1.乙方應嚴格按照合同約定，保證工程質量、進度、安全。2.乙方應按照甲方要求，合理安排施工進度，確保工程按期完成。3.乙方應遵守國家法律法規，遵守施工現場管理規定。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個月。5.2合同履行地點：水利工程承攬工程施工地點為：____________________________5.3合同履行方式：1.乙方應按照甲方要求，進行工程前期準備、施工組織設計、施工實施等工作。2.乙方應按照合同約定，完成水利工程承攬工程施工任務。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：1.合同約定的工期屆滿，且工程驗收合格。2.雙方協商一致，經書面同意解除合同。3.因不可抗力導致合同無法履行。6.3終止程序：1.雙方協商一致，簽訂合同終止協議。2.乙方應按照約定，完成剩余工程，并做好工程移交工作。6.4終止后果：1.合同終止后，雙方應按照約定，處理剩余工程款項。2.雙方應按照約定，辦理工程移交手續。七、費用與支付7.1費用構成1.工程直接費用：包括但不限于人工費、材料費、機械使用費、臨時設施費等，具體費用按照施工圖紙、工程量清單及市場價格計算。2.工程間接費用：包括但不限于管理費、規費、稅金等，按照國家及地方相關收費標準計算。3.其他費用：包括但不限于設計費、監理費、驗收費等，根據實際情況另行協商確定。7.2支付方式1.預付款：合同簽訂后，乙方提交相關資質證明文件，甲方應在7個工作日內支付合同總價的10%作為預付款。2.進度款：工程按月進度支付，每月支付當月完成工程量的80%作為進度款。3.結算款：工程竣工并驗收合格后，甲方應在30個工作日內支付剩余工程款的90%。4.保修金：合同總價的5%作為保修金，在保修期滿后無質量問題發生時，甲方無息退還。7.3支付時間1.預付款支付時間：合同簽訂后7個工作日內。2.進度款支付時間：每月25日前支付當月進度款。3.結算款支付時間：工程竣工并驗收合格后30個工作日內。4.保修金退還時間：保修期滿后30個工作日內。7.4支付條款1.甲方支付乙方款項時，應出具支付憑證，乙方應在收到支付憑證后7個工作日內確認收訖。2.乙方應按甲方要求提供工程進度、質量、安全等相關資料，甲方根據提供資料進行支付。3.甲方有權根據工程實際情況調整支付比例和時間，但應提前通知乙方。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未按約定支付款項的，應向乙方支付違約金，違約金為未支付款項的1%。2.甲方因故提前終止合同，應向乙方支付違約金，違約金為合同總價的10%。8.2乙方違約1.乙方未按約定完成工程或工程質量不合格的，應承擔相應責任，包括但不限于返工、修復、賠償損失等。2.乙方未按約定履行保密義務的，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約金和賠償金額以人民幣計算，支付方式為銀行轉賬。2.任何一方違約造成的損失，應由違約方承擔，并賠償對方因此遭受的全部損失。九、保密條款9.1保密內容1.雙方在合同履行過程中所涉及的技術秘密、商業秘密、財務信息等。2.甲方提供的工程圖紙、設計文件、技術資料等。9.2保密期限1.本合同履行期間及合同終止后3年內。9.3保密履行方式1.雙方應采取必要的保密措施，確保保密內容的保密性。2.未經對方同意，任何一方不得泄露、復制、傳播保密內容。十、不可抗力10.1不可抗力定義1.不可抗力是指因自然力量或社會原因，不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災害：地震、洪水、臺風、山體滑坡等。2.社會原因：戰爭、罷工、政府行為等。10.3不可抗力發生時的責任和義務1.不可抗力事件發生后，雙方應及時通知對方，并提供相關證明。2.不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方應協商解決，如協商不成，可終止合同。10.4不可抗力實例1.地震、洪水等自然災害。2.戰爭、罷工等社會原因。十一、爭議解決11.1協商解決1.雙方發生爭議，應通過友好協商解決。2.協商期限為爭議發生后30日內。11.2調解、仲裁或訴訟1.協商不成的，可申請調解或仲裁。2.調解、仲裁或訴訟地點為工程所在地。十二、合同的轉讓12.1轉讓規定1.未經對方同意，任何一方不得轉讓或以其他方式變更本合同。2.任何一方轉讓或變更本合同，應書面通知對方。12.2不得轉讓的情形1.乙方不具備相應資質或能力。2.乙方存在違約行為。十三、權利的保留13.1權力保留1.甲方保留對工程質量、進度、安全等方面的監督檢查權。2.乙方保留對工程變更、設計修改等方面的建議權。13.2特殊權力保留1.甲方保留在工程合同履行期間，因國家政策調整、法律法規變化等原因，對合同內容進行必要的調整權。2.乙方保留在工程合同履行期間，因不可抗力等因素導致工程無法繼續進行的終止權。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充，應經甲乙雙方協商一致，并以書面形式進行。2.修改和補充的內容，應與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補充效力1.合同的修改和補充，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補充的內容，與本合同內容有抵觸的，以修改和補充的內容為準。十五、協助與配合15.1相互協作事項1.雙方應相互提供必要的協助，確保工程順利進行。2.雙方應按照約定，及時解決施工過