報社裝修施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程預算：__________1.6工程工期：自__________之日起至__________日止。二、甲方的權利和義務2.1甲方應向乙方提供施工場地，并保證乙方施工期間場地的正常使用。2.2甲方應按照合同約定及時支付工程款項。2.3甲方應負責辦理工程所需的相關審批手續。2.4甲方應提供施工所需的水、電、通信等基礎設施。2.5甲方應對乙方施工過程中出現的安全事故承擔責任。2.6甲方應協助乙方解決施工過程中出現的其他問題。三、乙方的權利和義務3.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。3.2乙方應按照合同約定的質量標準完成施工任務。3.3乙方應按照合同約定的預算完成施工任務。3.4乙方應遵守國家有關法律法規，嚴格按照施工規范進行施工。3.5乙方應確保施工場地的安全，防止安全事故的發生。3.6乙方應做好施工過程中的環境保護工作，防止環境污染。四、合同價格4.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方報價包括但不限于：材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。4.3甲方支付乙方工程款的方式為：__________。五、工期延誤5.1由于甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為每天__________元。5.2由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。六、質量保修6.1乙方對所施工的工程質量負責，保修期為__________年。6.2保修期內，如工程出現質量問題，乙方應及時予以修復。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家有關法律法規，不得違法經營。8.2雙方應嚴格履行合同義務，不得違約。8.3雙方應保守合同秘密，不得泄露合同內容。8.4合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.材料清單4.工程預算明細5.審批手續文件6.施工許可證7.安全評估報告8.環境保護評估報告9.工程進度計劃10.付款憑證11.質量保修證書12.合同履行證書二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程款項提供的施工場地不符合合同要求未按時辦理相關審批手續未提供施工所需基礎設施未協助乙方解決施工過程中出現的問題2.乙方違約行為：未按約定工期完成施工任務未按約定質量標準完成施工任務未按約定預算完成施工任務未遵守國家法律法規和施工規范施工過程中出現安全事故三、法律名詞及解釋：1.合同法：指調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法：指調整建筑活動過程中各方主體之間權利義務關系的法律規范總稱。3.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向對方支付的金錢。4.保修期：指承包方對施工工程提供的質量保證期限。5.合同履行證書：指證明合同已經按照約定履行的證書。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方因客觀原因導致工期延誤，應提供相關證明，經甲方同意后可順延工期。乙方因主觀原因導致工期延誤，應按約定支付違約金，并承擔相應責任。2.質量問題：乙方應按照約定質量標準完成施工，如出現質量問題，應及時修復，并承擔修復費用。甲方發現質量問題，應及時通知乙方，乙方應在保修期內負責修復。3.支付問題：甲方應按時支付工程款項，如未支付，乙方有權暫停施工，并要求支付違約金。乙方應提供正規發票，甲方據此進行付款。4.爭議解決：雙方應通過友好協商解決爭議，如協商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于報紙、雜志等新聞媒體的辦公室、編輯室、印刷廠等場所的裝修施工。2.適用于新媒體公司的辦公場所、