?合同編號：__________合同雙方：甲方（委托方）：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系電話：________________電子：________________乙方（承攬方）：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系電話：________________電子：________________鑒于甲方愿意委托乙方承攬某項業務，經雙方友好協商，達成如下協議：第一條業務內容1.1甲方委托乙方承攬的的業務內容為：____________________（具體業務內容）。1.2乙方應按照甲方的要求，完成業務，并保證業務的質量、安全和服務。第二條合同價格2.1乙方向甲方提供的業務報價為：____________________元（大寫：____________________元整）。2.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方合同價款。第三條付款方式3.1甲方支付乙方的款項分為：____________________（支付方式，如預付款、進度款、驗收合格款等）。3.2甲方支付乙方款項的具體時間和金額，按照雙方約定的進度和質量要求執行。第四條工期4.1乙方應在本合同約定的工期內完成業務。4.2如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第五條質量保證5.1乙方應保證其所提供的業務質量符合：____________________（質量標準）。5.2如乙方提供的業務不符合約定的質量標準，乙方應負責修復或重新提供，并承擔相應責任。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密和其他不宜公開的信息，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至：____________________（保密期限）。第七條違約責任7.1如一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為：____________________元（大寫：____________________元整）。7.2違約金不足以彌補損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________年____月____日注意事項及解決辦法：1.業務內容的明確性：確保合同中業務內容的具體描述清晰準確，避免因誤解而導致的執行困難或爭議。解決辦法是詳細描述業務范圍、任務細節、質量標準等，并可通過附件形式提供詳細的工作說明。2.合同價格的準確性：合同價格應包括所有費用，如有變更應提前協商一致。解決辦法是在合同中明確價格調整的條件和程序。3.付款方式的合理性：確保付款方式符合雙方財務計劃和業務進度。解決辦法是約定明確的付款時間點、付款金額和付款條件。4.工期的合理性：合同中應明確工期，并考慮合理的時間緩沖。解決辦法是制定詳細的工期計劃，并在合同中約定工期延誤的后果。5.質量保證的可操作性：確保質量保證條款具有可操作性，能夠具體衡量和執行。解決辦法是明確質量標準，并提供質量檢查和驗收的具體流程。6.保密條款的嚴密性：確保保密條款能夠有效保護雙方的商業秘密和技術秘密。解決辦法是明確保密信息的具體范圍，以及違反保密條款的后果。7.違約責任的明確性：合同中應明確違約責任，包括違約金標準和賠償范圍。解決辦法是合理設定違約金數額，并明確賠償的計算方法和上限。8.爭議解決的合理性：選擇合適的爭議解決方式，確保在發生爭議時能夠高效解決。解決辦法是在合同中約定明確的爭議解決程序和地點。法律名詞及名詞解釋：1.承攬方：指接受委托方委托，按照約定完成某項業務的一方。2.委托方：指委托承攬方完成某項業務的一方。3.業務內容：指合同雙方約定的承攬方應完成的任務或提供的服務。4.合同價格：指雙方約定的完成業務所應支付的金額。5.工期：指完成業務所需的時間期限。6.質量標準：指乙方完成業務應達到的質量要求。7.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。8.保密信息：指合同履行過程中涉及的商業秘密、技術秘密或其他不宜公開的信息。9.爭議解決：指當合同履行中發生爭議時，雙方采取的法律程序和方法。應用場合：1.乙方提供設計、研發、咨詢、翻譯、營銷、推廣等服務時。2.乙方負責完成甲方指定的生產、安裝、維修、檢測等任務時。3.乙方按照甲方要求，提供人力資源、項目管理、技術支持等協助時。補充條款：1.甲方提供資料和設備條款：甲方應按時提供所需資料、設備、場地等，以便乙方正常開展業務。2.乙方人員管理條款：乙方應派遣具備相關資質和經驗的人員從事業務，并對人員的行為進行管理。3.業務變更條款：如因甲方需求變更，導致業務范圍、進度、費用等發生變化，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。4.不可抗力條款：因不可抗力原因導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔責任。5.稅收條款：乙方應依法繳納與本合同相關的稅費，如有涉及到甲方支付的部分，由乙方承擔。6.合同解除和終止條款：明確合同解除和終止的條件、程序和后果。7.違約責任的具體條款：詳細描述違約行為的界定、違約金的計算方法和賠償范圍。附件列表：1.業務需求說明書：詳細描述業務范圍、任務細節、質量標準等。2.設計圖紙或技術規范：如有涉及到設計、研發等業務，提供相關圖紙或規范。3.乙方人員名單和資質證明：列出乙方派遣的人員名單，并提供相應的資質證明