甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專項護坡工程承攬協議版B版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規模1.4工程性質2.雙方主體2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程承攬3.1承攬范圍3.2承攬內容3.3承攬方式3.4承攬期限4.工程質量4.1質量標準4.2質量監督4.3質量保修5.工程價款5.1合同價格5.2價款支付5.3價款調整5.4價款結算6.工期延誤6.1延誤責任6.2延誤處理7.材料與設備7.1材料供應7.2設備使用8.安全生產8.1安全生產責任8.2安全生產措施8.3安全事故處理9.合同的變更與解除9.1變更條件9.2解除條件10.違約責任10.1承攬方違約10.2委托方違約11.爭議解決11.1協商解決11.2調解解決11.3仲裁解決11.4法律訴訟12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效12.2合同變更12.3合同終止13.其他條款13.1保密條款13.2廣告宣傳13.3知識產權13.4不可抗力14.附件14.1工程設計文件14.2合同圖紙14.3相關技術規范14.4工程量清單14.5其他重要文件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年專項護坡工程1.2工程地點：具體位置詳見附件11.3工程規模：詳見附件21.4工程性質：專項護坡工程，包括但不限于土方開挖、支護結構設計、施工、驗收等。第二條雙方主體2.1承攬方信息承攬方：X工程有限公司地址：省市區路號聯系人：X聯系電話：X電子郵箱：X2.2委托方信息委托方：X建設有限公司地址：省市區路號聯系人：X聯系電話：X電子郵箱：X第三條工程承攬3.1承攬范圍：本工程包括但不限于土方開挖、支護結構設計、施工、驗收等。3.2承攬內容：詳見附件33.3承攬方式：采取固定總價方式，詳見附件43.4承攬期限：本工程自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。第四條工程質量4.1質量標準：本工程質量應符合國家及行業相關質量標準，詳見附件54.2質量監督：委托方應指派專人對工程質量進行監督，承攬方應予以配合。4.3質量保修：詳見附件6第五條工程價款5.1合同價格：本工程合同總價為人民幣元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整），詳見附件7。5.2價款支付：（1）合同簽訂后，委托方支付合同總價款的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，承攬方提交進度報告，委托方支付合同總價款的30%。（3）工程進度達到100%時，承攬方提交竣工報告，委托方支付合同總價款的20%。（4）剩余10%作為質量保證金，保修期結束后無質量問題一次性支付。5.3價款調整：合同履行過程中，如遇市場價格波動、政策調整等因素，導致工程價款發生變動，雙方可協商調整。5.4價款結算：詳見附件8第六條工期延誤6.1延誤責任：（1）如因承攬方原因導致工程延誤，承攬方應承擔相應的違約責任。（2）如因委托方原因導致工程延誤，委托方應承擔相應的違約責任。6.2延誤處理：雙方應積極協商解決工期延誤問題，確保工程按期完成。如協商無果，可根據合同約定依法追究責任。第八條材料與設備8.1材料供應：承攬方應按照合同約定及設計文件要求，負責采購、供應工程所需的各種材料，并保證材料質量。8.2設備使用：承攬方應按照合同約定及設計文件要求，負責工程所需設備的采購、安裝、調試、維護及拆除。第九條安全生產9.1安全生產責任：承攬方應嚴格按照國家及行業安全生產法律法規，加強施工現場的安全生產管理，確保工程安全。9.2安全生產措施：承攬方應制定并落實施工現場的安全生產措施，包括但不限于安全防護、消防、環境保護等。9.3安全事故處理：如發生安全事故，承攬方應立即報告委托方，并按照相關法律法規及合同約定處理。第十條合同的變更與解除10.1變更條件：合同履行過程中，如遇特殊情況，需對合同內容進行變更，雙方可協商一致后簽訂書面變更協議。10.2解除條件：合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導致合同無法履行，雙方可協商一致解除合同。第十一條違約責任11.1承攬方違約：承攬方未按照合同約定履行義務，應承擔違約責任，具體包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2委托方違約：委托方未按照合同約定履行義務，應承擔違約責任，具體包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十二條爭議解決12.1協商解決：合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。12.2調解解決：如協商無果，雙方可向相關機構申請調解。12.3仲裁解決：如調解無果，任何一方均可向合同約定的仲裁委員會申請仲裁。12.4法律訴訟：如仲裁無果，可依法向合同約定的法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1保密條款：雙方應對合同內容及履行過程中的商業秘密予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。13.2廣告宣傳：未經對方同意，任何一方不得在合同履行過程中使用對方的名義進行廣告宣傳。13.3知識產權：雙方應對合同涉及的知識產權予以尊重，未經對方同意不得侵犯對方的知識產權。13.4不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并采取合理措施減少損失。第十四條附件14.1工程設計文件：詳見附件914.2合同圖紙：詳見附件1014.3相關技術規范：詳見附件1114.4工程量清單：詳見附件1214.5其他重要文件：詳見附件13第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：2024年專項護坡工程設計文件詳細要求：包括但不限于工程圖紙、設計說明書、設計計算書等。附件說明：設計文件應符合國家及行業相關標準，確保工程安全、可靠、經濟。附件2：2024年專項護坡工程地點位置圖詳細要求：清晰標注工程地點，包含周邊環境、交通狀況等信息。附件說明：工程地點位置圖應準確反映工程實際情況，便于雙方溝通及現場管理。附件3：2024年專項護坡工程規模及性質說明詳細要求：詳細描述工程規模、工程性質、工程內容等。附件說明：工程規模及性質說明應明確工程范圍，便于雙方明確合同內容。附件4：2024年專項護坡工程施工方式及進度計劃詳細要求：詳細描述工程施工方式、施工進度計劃、關鍵節點等。附件說明：工程施工方式及進度計劃應確保工程按期完成，滿足委托方需求。附件5：2024年專項護坡工程質量標準及要求詳細要求：詳細描述工程質量標準、質量要求、驗收標準等。附件說明：質量標準及要求應符合國家及行業相關標準，確保工程質量。附件6：2024年專項護坡工程價款支付方式及進度詳細要求：詳細描述價款支付方式、支付進度、支付時間等。附件說明：價款支付方式及進度應明確雙方經濟權益，確保工程資金合理使用。附件7：2024年專項護坡工程安全生產措施及管理制度詳細要求：詳細描述安全生產措施、管理制度、安全培訓等。附件說明：安全生產措施及管理制度應符合國家及行業相關要求，確保工程施工安全。附件8：2024年專項護坡工程材料設備供應及要求詳細要求：詳細描述材料設備供應情況、質量要求、驗收標準等。附件說明：材料設備供應及要求應明確雙方權益，確保工程所需材料設備的質量。附件9：2024年專項護坡工程施工圖紙詳細要求：詳細描述工程施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。附件說明：工程施工圖紙應準確反映工程實際情況，便于施工及管理。附件10：2024年專項護坡工程相關技術規范詳細要求：詳細描述相關技術規范，包括施工規范、驗收規范等。附件說明：相關技術規范應符合國家及行業相關標準，確保工程施工及驗收符合要求。附件11：2024年專項護坡工程量清單詳細要求：詳細列出工程量清單，包括工程名稱、工程量、單位等。附件說明：工程量清單應準確反映工程實際情況，便于雙方計價及支付。附件12：2024年專項護坡工程質量保證金支付及退還規定詳細要求：詳細描述質量保證金支付標準、退還條件、退還流程等。附件說明：質量保證金支付及退還規定應明確雙方權益，確保工程質量。附件13：2024年專項護坡工程變更及解除合同條件詳細要求：詳細描述合同變更及解除的條件、程序、雙方權益等。附件說明：合同變更及解除條件應明確雙方在合同履行過程中的權益保障。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約：未按合同約定時間完成工程：承攬方應承擔逾期竣工的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。工程質量不符合約定：承攬方應承擔質量不合格的違約責任，包括但不限于返工、維修、賠償損失等。未按照合同約定采購、供應材料：承攬方應承擔材料質量不合格、供應不及時的違約責任。2.委托方違約：未按合同約定支付價款：委托方應承擔逾期支付價款的違約責任，