墻體粉刷合同班組合作合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：對上述地址的建筑物進行墻體粉刷，包括但不限于墻面清理、打磨、涂刷涂料等。1.4工程質量標準：符合國家相關法律法規及行業標準。1.5工程期限：自雙方簽訂合同之日起至工程完畢交付之日止，預計工期為____天。二、合同價款2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的方式為：____期支付。具體支付時間及金額如下：（1）合同簽訂后____天內，支付合同總價款的____%；（2）工程進度達到____%時，支付合同總價款的____%；（3）工程完工并驗收合格后，支付合同總價款的____%。2.3乙方應當按照合同約定的工程質量標準完成工程，如因乙方原因導致工程質量不符合約定，甲方有權要求乙方返工、維修，并有權要求乙方支付因此產生的費用。三、甲乙雙方的權利和義務3.1甲方權利和義務：（1）按照合同約定向乙方支付工程款；（2）提供施工所需的水、電等基礎設施；（3）協助乙方辦理相關施工手續；（4）不得干涉乙方的正常施工，不得無故要求乙方停工、改工；（5）按照合同約定接受工程驗收，支付合同價款。3.2乙方權利和義務：（1）按照合同約定的工程質量標準完成工程；（2）按照合同約定的工期完成工程；（3）遵守國家法律法規及施工現場的規章制度；（4）負責施工期間的安全防護工作，確保施工現場安全；（5）承擔因自身原因導致的工程質量不符合約定的返工、維修費用。四、違約責任4.1甲乙雙方應當按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。4.2甲方逾期支付工程款的，應當按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期金額×日利率（日利率為____%）。4.3乙方未按照合同約定的工程質量標準、工期完成工程的，甲方有權要求乙方返工、維修，并有權要求乙方支付因此產生的費用。五、爭議解決5.1甲乙雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完畢交付之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.墻體粉刷工程設計方案2.施工圖紙及相關技術資料3.工程質量驗收標準4.乙方施工隊伍資質證明5.安全生產許可證6.乙方負責人身份證明7.工程款項支付憑證8.工程進度報告9.工程驗收報告10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付工程款：未按照合同約定的期限向乙方支付工程款。2.乙方未按照約定的工期完成工程：未按照合同約定的工期完成墻體粉刷工程。3.乙方工程質量不符合約定：工程質量未達到合同約定的質量標準。4.乙方違反安全生產規定：在施工過程中，發生安全事故或違反安全生產規定。5.甲方未提供施工條件：未按照合同約定提供施工所需的水、電等基礎設施。6.甲方無故要求停工、改工：無正當理由干涉乙方的正常施工。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱。2.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向對方支付的金錢。3.工期：指合同約定的完成工程的時間。4.質量標準：指合同約定的工程質量應達到的要求。5.安全生產：指在施工過程中，采取一系列措施確保人身和財產安全的活動。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以與甲方協商，要求按時支付工程款；如協商不成，可以向法院提起訴訟。2.乙方未按照約定的工期完成工程：乙方應采取措施加快施工進度；如因客觀原因導致工期延誤，應及時通知甲方并協商延期。3.乙方工程質量不符合約定：乙方應按照合同約定進行返工、維修，并承擔相應費用；如甲方不同意，可以向法院提起訴訟。4.乙方違反安全生產規定：乙方應立即整改，如發生安全事故，應依法承擔相應責任。5.甲方未提供施工條件：甲方應按照合同約定提供施工所需的水、電等基礎設施；如未能提供，乙方可以要求甲方履行合同義務，如甲方仍不履行，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：本合同適用于甲方委托乙方進行墻體粉刷工程的情況，包括但不限于新