承包修建酒店合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要在其指定的地點修建一座酒店，乙方愿意承包該酒店的修建工程，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程期限：自本合同簽訂之日起____年____個月。

二、工程內容

1.乙方負責完成甲方指定的酒店修建工程，包括但不限于地基基礎、主體結構、裝飾裝修、設備安裝、室外工程等。

2.乙方應按照甲方提供的設計圖紙、施工規范和技術要求，確保工程質量達到國家標準。

三、工程價款

1.工程價款總額為人民幣____元整。

2.工程價款支付方式如下：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方工程預付款，金額為人民幣____元。

（2）工程進度達到合同約定節點時，甲方根據實際完成工程量，支付相應工程款。

（3）工程竣工后，甲方對工程質量進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方尾款，金額為人民幣____元。

四、工期延誤及違約責任

1.乙方應按合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣____元。

2.甲方應按合同約定的時間支付工程款，如因甲方原因導致工程款支付延誤，每延誤一日，應向乙方支付違約金人民幣____元。

五、質量責任

1.乙方對工程的質量承擔全部責任，確保工程質量達到國家標準。

2.甲方對工程質量有異議，應在工程驗收合格前提出，乙方應及時予以處理。

六、驗收及保修

1.工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應配合甲方進行驗收。

2.工程驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付乙方尾款。

3.工程保修期限為自工程驗收合格之日起____年。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.設計圖紙

2.施工規范

3.技術要求

4.驗收標準

5.保修承諾

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要在其指定的地點修建一座酒店，乙方愿意承包該酒店的修建工程，丙方作為項目監理，為確保工程質量和進度，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程期限：自本合同簽訂之日起____年____個月。

二、工程內容

1.乙方負責完成甲方指定的酒店修建工程，包括但不限于地基基礎、主體結構、裝飾裝修、設備安裝、室外工程等。

2.丙方負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、進度和安全符合國家及行業標準。

三、工程價款及支付

1.工程價款總額為人民幣____元整。

2.甲方支付工程款的節點及金額如下：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方工程預付款，金額為人民幣____元。

（2）工程進度達到合同約定節點時，甲方根據實際完成工程量，支付相應工程款。

（3）工程竣工后，甲方對工程質量進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方尾款，金額為人民幣____元。

3.丙方在工程監理過程中，根據工程進度和監理結果，甲方支付丙方監理費用。

四、工期延誤及違約責任

1.乙方應按合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣____元。

2.丙方在監理過程中，如因丙方原因導致工程進度延誤，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣____元。

3.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付違約金人民幣____元。

五、質量責任

1.乙方對工程的質量承擔全部責任，確保工程質量達到國家標準。

2.丙方在監理過程中，如發現質量問題，應及時通知乙方整改，乙方應在接到通知后____個工作日內整改完畢。

3.甲方對工程質量有異議，應在工程驗收合格前提出，乙方應及時予以處理。

六、驗收及保修

1.工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應配合甲方進行驗收。

2.工程驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付乙方尾款。

3.工程保修期限為自工程驗收合格之日起____年。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

八、第三方責任及權利

1.丙方作為項目監理，有權對工程進度、質量、安全進行監督和檢查。

2.丙方有權要求乙方提供必要的施工資料和施工方案。

3.丙方有權對乙方違反合同的行為提出整改要求，并有權要求甲方對整改情況進行監督。

九、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間完成工程。

2.甲方有權要求乙方在施工過程中遵守國家及行業標準。

3.甲方有權要求丙方對工程進行全過程監理，確保工程質量、進度和安全。

十、總結

第三方丙方的介入，旨在確保工程質量和進度，保障甲方的權益。甲方作為主導方，通過合同約定，明確了乙方和丙方的責任、權利和義務，以維護甲方的利益。同時，甲方通過加強對乙方和丙方的約束，確保工程項目的順利進行，實現項目的預期目標。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丁方（以下簡稱“丁方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于乙方具備專業施工能力，愿意承包甲方指定的酒店修建工程，丁方作為獨立第三方審計機構，負責對工程款項進行審計，保障乙方的合法權益，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程期限：自本合同簽訂之日起____年____個月。

二、工程內容

1.乙方負責完成甲方指定的酒店修建工程，包括但不限于地基基礎、主體結構、裝飾裝修、設備安裝、室外工程等。

2.丁方負責對工程款項進行審計，確保甲方按合同約定支付工程款項。

三、工程價款及支付

1.工程價款總額為人民幣____元整。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方工程預付款，金額為人民幣____元。

（2）工程進度達到合同約定節點時，甲方根據實際完成工程量，支付相應工程款。

（3）工程竣工后，甲方對工程質量進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方尾款，金額為人民幣____元。

3.丁方在審計過程中，如發現甲方未按合同約定支付工程款項，有權要求甲方限期支付。

四、工期延誤及違約責任

1.乙方應按合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣____元。

2.甲方未按合同約定支付工程款項，每延誤一日，應向乙方支付違約金人民幣____元。

3.丁方在審計過程中，如因丁方原因導致審計延誤，每延誤一日，應向乙方支付違約金人民幣____元。

五、質量責任

1.乙方對工程的質量承擔全部責任，確保工程質量達到國家標準。

2.甲方對工程質量有異議，應在工程驗收合格前提出，乙方應及時予以處理。

六、驗收及保修

1.工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應配合甲方進行驗收。

2.工程驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付乙方尾款。

3.工程保修期限為自工程驗收合格之日起____年。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

八、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按合同約定的時間支付工程款項。

2.乙方有權要求丁方對工程款項進行公正、獨立的審計。

3.乙方有權要求甲方在工程驗收合格后及時支付尾款。

九、甲方違約及限制條款

1.甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權暫停工程，直至甲