一樓裝修合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方在一樓進行裝修事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、裝修范圍

1.1本合同約定的裝修范圍為甲方位于__________樓一層的住宅，包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛生間等室內空間的裝修。

1.2裝修范圍的具體內容以雙方簽訂的《裝修圖紙》為準。

二、裝修工期

2.1本合同約定的裝修工期為__________天。

2.2乙方應嚴格按照約定工期完成裝修工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

三、工程款項

3.1本合同約定的工程款項總額為人民幣__________元整。

3.2工程款項支付方式如下：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方__________元作為預付款；

（2）裝修工程完成后，甲方驗收合格后支付__________元；

（3）裝修工程保修期內，如發生保修事項，甲方應在發現之日起__________日內向乙方提出，乙方應在__________日內予以維修，維修費用由乙方承擔。

四、工程驗收

4.1裝修工程完成后，甲方有權對裝修工程進行驗收。

4.2驗收標準：

（1）裝修工程應符合國家相關標準、規范及設計要求；

（2）裝修材料、設備應質量合格、環保；

（3）裝修工程無安全隱患。

五、保修責任

5.1本合同約定的保修期為__________年。

5.2保修期內，如因乙方原因導致裝修工程出現質量問題，乙方應負責維修，維修費用由乙方承擔。

六、違約責任

6.1如甲方未按時支付工程款項，應向乙方支付__________元的違約金。

6.2如乙方未按時完成裝修工程，應向甲方支付__________元的違約金。

六、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件：

1.裝修圖紙

2.裝修材料清單

3.裝修施工方案

4.工程驗收標準

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身權益，確保一樓裝修工程的質量與進度，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）負責一樓裝修工程的施工與管理。同時，甲方聘請丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監理單位，對裝修工程進行全程監理。為保證裝修工程順利進行，甲乙雙方及丙方經友好協商，達成如下協議：

一、裝修范圍

1.1本合同約定的裝修范圍為甲方位于__________樓一層的住宅，包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛生間等室內空間的裝修。

1.2裝修范圍的具體內容以雙方簽訂的《裝修圖紙》為準。

二、裝修工期

2.1本合同約定的裝修工期為__________天。

2.2乙方應嚴格按照約定工期完成裝修工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

三、工程款項

3.1本合同約定的工程款項總額為人民幣__________元整。

3.2工程款項支付方式如下：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方__________元作為預付款；

（2）裝修工程完成后，甲方驗收合格后支付__________元；

（3）裝修工程保修期內，如發生保修事項，甲方應在發現之日起__________日內向乙方提出，乙方應在__________日內予以維修，維修費用由乙方承擔。

四、丙方監理職責與權利

4.1丙方作為第三方監理單位，負責對裝修工程進行全程監理，包括但不限于以下內容：

（1）對裝修圖紙、施工方案、材料等進行審核；

（2）對施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督；

（3）對裝修工程進行驗收。

4.2丙方有權要求乙方提供相關資料、數據，并有權對乙方進行現場檢查。

4.3丙方有權對裝修工程提出整改意見，乙方應予以采納并立即整改。

五、甲方權益保障

5.1甲方享有以下權利：

（1）對裝修工程的質量、進度、安全等方面進行監督；

（2）對裝修工程進行驗收；

（3）對乙方和丙方的違約行為提出異議；

（4）在乙方和丙方違約的情況下，甲方有權解除本合同。

5.2甲方有權要求乙方在裝修工程中采用優質材料、設備，確保裝修工程的質量。

六、乙方違約及限制條款

6.1如乙方未按時完成裝修工程，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

6.2如乙方在施工過程中使用劣質材料、設備，導致裝修工程出現質量問題，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

6.3乙方不得擅自變更裝修圖紙、施工方案，如需變更，應經甲方同意。

6.4乙方不得將裝修工程轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

七、丙方違約責任

7.1如丙方未履行監理職責，導致裝修工程出現嚴重質量問題，丙方應承擔相應的責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

八、爭議解決

8.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在確保裝修工程的質量與進度，保障甲方的合法權益。通過第三方監理，可以有效地避免乙方與甲方之間的利益沖突，確保裝修工程按照約定進行。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為裝修工程的投資方，對裝修工程的質量與進度具有決定性影響。甲方主導的目的是確保裝修工程符合自身需求，提高居住品質，同時降低投資風險。甲方通過委托乙方和聘請丙方，實現對裝修工程的全過程監管，確保工程順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為承接甲方（以下簡稱“甲方”）一樓裝修工程，特委托第三方監理單位丁方（以下簡稱“丁方”）對裝修工程進行全程監理。為保證裝修工程順利進行，乙方與甲方及丁方經友好協商，達成如下協議：

一、裝修范圍

1.1本合同約定的裝修范圍為甲方位于__________樓一層的住宅，包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛生間等室內空間的裝修。

1.2裝修范圍的具體內容以雙方簽訂的《裝修圖紙》為準。

二、裝修工期

2.1本合同約定的裝修工期為__________天。

2.2乙方應嚴格按照約定工期完成裝修工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

三、工程款項

3.1本合同約定的工程款項總額為人民幣__________元整。

3.2工程款項支付方式如下：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方__________元作為預付款；

（2）裝修工程完成后，甲方驗收合格后支付__________元；

（3）裝修工程保修期內，如發生保修事項，甲方應在發現之日起__________日內向乙方提出，乙方應在__________日內予以維修，維修費用由乙方承擔。

四、丁方監理職責與權利

4.1丁方作為第三方監理單位，負責對裝修工程進行全程監理，包括但不限于以下內容：

（1）對裝修圖紙、施工方案、材料等進行審核；

（2）對施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督；

（3）對裝修工程進行驗收。

4.2丁方有權要求乙方提供相關資料、數據，并有權對乙方進行現場檢查。

4.3丁方有權對裝修工程提出整改意見，乙方應予以采納并立即整改。

五、乙方權益保障

5.1乙方享有以下權利：

（1）在裝修工程中自主選擇合適的材料和施工工藝；

（2）在工程進度和質量符合要求的情況下，按照合同約定獲得工程款項；

（3）在裝修工程中遇到甲方要求變更設計或材料時，乙方有權提出合理拒絕或提出替代方案。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和協助，包括但不限于施工圖紙、場地準備等。

六、甲方違約及限制條款

6.1如甲方未按時支付工程款項，每延誤一日，甲方應向乙方支付__________元的違約金。

6.2如甲方在裝修過程中擅自變更設計或材料，導致乙方施工成本增加或工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

6.3甲方不得無故要求乙方停工或改變施工計劃，如需停工或變更計劃，甲方應提前__________天通知乙方，并支付相應的停工費用。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙雙方及丁方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為裝修工程的承包方，對工程的質量、進度和成本負有直接責任。乙方主導的目的是確保工程能夠按照預期進行，同時保障自身的合法權益。通過主導合同條款，乙方可以更好地控制工程進度，優化施工方案，并在遇到問題時