合同編號：__________住宅裝修承包協議甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行住宅裝修的事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：根據甲方提供的裝修方案和乙方報價，乙方負責按照相關規范和標準完成裝修工程，包括但不限于水電改造、墻面抹灰、地面鋪設、天花板裝修、廚衛裝修等。1.4工程預算：根據甲方的裝修要求，乙方向甲方提供了詳細的裝修報價，甲乙雙方確認的工程總預算為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。1.5工程工期：雙方確認的工程總工期為_______日，自工程開工之日起算。二、工程費用及支付方式2.1乙方向甲方提供的裝修報價是plete[完整、全面]的，包含了工程的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、管理費、稅費等。2.2甲方應按照本協議約定的時間和方式支付工程款項。2.3工程進度款：甲方應在乙方完成約定的工程進度后支付相應進度款，每次支付的比例為已完成工程量的70%。2.4工程驗收合格后，甲方應支付乙方剩余的30%工程款。2.5甲方支付工程款項時，應提供等額的正規發票。三、工程質量及驗收3.1乙方應按照甲方的裝修要求和國家的相關標準進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收分為中間驗收和竣工驗收。中間驗收是指在工程進行過程中，甲方對已完成部分工程進行驗收；竣工驗收是指工程全部完成后，甲方對整個工程進行驗收。3.3中間驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改；竣工驗收不合格的，乙方應負責返工，直至達到甲方要求的標準。四、違約責任4.1乙方未按照約定的工期完成工程的，應按照逾期工程款日千分之二的比率向甲方支付違約金。4.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期付款金額日千分之二的比率向乙方支付違約金。4.3由于甲方原因導致工程無法繼續進行的，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付約定的違約金。4.4由于乙方原因導致工程無法繼續進行的，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付約定的違約金。五、爭議解決5.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項：1.合同主體：確保甲乙雙方均為具有民事權利能力和民事行為能力的法人或自然人。2.工程內容：詳細明確裝修工程的范圍和內容，避免后期因理解差異產生糾紛。3.工程預算：裝修報價應詳盡，甲乙雙方確認的工程預算應為最終預算，避免中途增項導致的費用糾紛。4.工期：明確雙方確認的工程總工期，并約定工期延誤的違約責任。5.付款方式：約定好工程進度款和竣工驗收款的支付方式和時間，確保款項的支付與工程進度相匹配。6.質量標準：明確工程質量要求，以及驗收不合格時的整改和返工責任。7.違約責任：約定了工期延誤和付款延誤的違約金計算方式，以及嚴重違約時的合同解除權。8.爭議解決：約定好爭議解決的途徑，通常是友好協商或訴訟解決。解決辦法：1.雙方發生爭議時，應通過友好協商的方式尋求解決，以減少不必要的訴訟成本。2.如果協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟，通過司法途徑解決爭議。3.在合同履行過程中，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，確保工程順利進行。4.定期對工程進度和質量進行驗收，確保工程按期完成且符合質量要求。5.遇到不可抗力等特殊情況，應及時與對方溝通，根據實際情況協商調整工期和付款。特殊應用場合及補充條款：1.甲方變更需求：場合描述：甲方在工程進行過程中，可能會有新的裝修需求或變更現有需求。補充條款：雙方應就變更部分進行協商，并根據變更內容調整工程預算和工期。變更導致的額外費用由甲方承擔。2.不可抗力因素：場合描述：如遇自然災害、政府行為等不可抗力因素，導致工程無法按期完成。補充條款：雙方應立即協商，根據情況調整工期，必要時可商討工程暫停或終止協議。3.工程質量爭議：場合描述：工程驗收時，甲方對工程質量不滿，與乙方產生爭議。補充條款：雙方應共同委托具有資質的第三方進行質量檢測，根據檢測結果確定責任方并采取相應措施。4.付款延誤：場合描述：甲方未能按約定時間支付工程款。補充條款：乙方有權暫停工程，直至甲方支付應付工程款。每延遲支付一天，甲方應支付延遲付款金額的千分之二作為違約金。5.乙方違約：場合描述：乙方未能按約定工期完成工程。補充條款：乙方應支付逾期工程款的千分之二作為違約金。若乙方嚴重違約，甲