住宅裝修施工協議規范2024本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方（如有）名稱及地址第二條工程概況2.1工程地點2.2工程面積2.3工程預算第三條施工內容與要求3.1施工項目列表3.2施工質量標準3.3施工時間及進度安排第四條材料供應4.1材料種類及品牌4.2材料驗收標準4.3材料供應時間及順序第五條工程款項5.1付款方式及比例5.2工程進度付款節點5.3工程尾款支付條件第六條工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的責任及賠償第七條工程變更7.1工程變更的條件7.2工程變更的程序7.3工程變更的費用及時間調整第八條施工安全8.1施工安全規范8.2安全事故的處理8.3乙方應承擔的安全責任第九條知識產權保護9.1知識產權的定義9.2知識產權的保護措施9.3知識產權侵權的責任第十條違約責任10.1違約行為的定義10.2違約責任的處理10.3違約賠償的計算方法第十一條爭議解決11.1爭議解決的途徑11.2爭議解決的時間限制11.3爭議解決的成本承擔第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效的條件12.2合同變更的程序12.3合同終止的條件及后果第十三條其他約定13.1乙方施工人員管理13.2工程驗收標準及程序13.3工程保修期限及保修范圍第十四條附件14.1工程設計圖紙14.2材料采購清單14.3施工進度計劃表14.4工程質量驗收標準第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：某某市某某區某某街道某某號，聯系人：，聯系電話：138xxxx5678。1.2乙方名稱：某某裝修工程有限公司，地址：某某市某某區某某街道某某號，聯系人：，聯系電話：139xxxx5689。1.3丙方（如有）：某某建材有限公司，地址：某某市某某區某某街道某某號，聯系人：，聯系電話：137xxxx5690。第二條工程概況2.1工程地點：某某市某某區某某街道某某號。2.2工程面積：住宅裝修施工面積共計平方米。2.3工程預算：本工程預算總金額為人民幣X元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖元整），其中包括材料費、人工費、管理費等。第三條施工內容與要求3.1施工項目列表：詳見附件一《施工項目清單》。3.2施工質量標準：詳見附件二《施工質量驗收標準》。3.3施工時間及進度安排：詳見附件三《施工進度計劃表》。第四條材料供應4.1材料種類及品牌：詳見附件四《材料采購清單》。4.2材料驗收標準：按照《建筑裝飾材料驗收規范》進行驗收。4.3材料供應時間及順序：按照施工進度計劃表約定的時間順序進行供應。第五條工程款項5.1付款方式及比例：本工程采用進度付款方式，具體付款比例詳見附件五《付款比例及時間安排》。5.2工程進度付款節點：按照施工進度計劃表約定的付款節點進行付款。5.3工程尾款支付條件：工程驗收合格后，甲乙雙方按照約定支付尾款。第六條工期延誤6.1工期延誤的定義：因乙方原因導致工程進度延誤，超過合同約定的工期。6.2工期延誤的處理：乙方應當按照合同約定承擔工期延誤的責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。6.3工期延誤的責任及賠償：具體賠償金額和方式詳見附件六《工期延誤賠償協議》。第七條工程變更7.1工程變更的條件：合同執行過程中，甲乙雙方如需對工程進行變更，應簽訂書面變更協議。7.2工程變更的程序：變更協議應明確變更內容、范圍、時間、費用等相關事項，并經甲乙雙方簽字蓋章確認。7.3工程變更的費用及時間調整：變更費用及時間調整按照變更協議的約定執行。第八條施工安全8.1施工安全規范：乙方應按照國家和地方安全生產法律法規、施工安全規范進行施工，確保施工安全。8.2安全事故的處理：一旦發生安全事故，乙方應立即報告甲方和相關部門，并采取措施防止事故擴大，按照法律法規和合同約定承擔相應責任。8.3乙方應承擔的安全責任：乙方應對其施工過程中造成的人員傷亡、財產損失承擔賠償責任。第九條知識產權保護9.1知識產權的定義：指乙方在施工過程中使用的技術秘密、專利、商標、著作權等。9.2知識產權的保護措施：乙方應保證其施工過程中不侵犯他人的知識產權，如發生侵權行為，乙方應承擔相應的法律責任。9.3知識產權侵權的責任：乙方應賠償甲方因此造成的損失，并承擔相應的法律責任。第十條違約責任10.1違約行為的定義：乙方未按照合同約定履行義務的行為。10.2違約責任的處理：乙方應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。10.3違約賠償的計算方法：具體賠償金額和方式詳見附件七《違約賠償協議》。第十一條爭議解決11.1爭議解決的途徑：甲乙雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決的時間限制：甲乙雙方應在爭議發生之日起30日內解決，否則視為雙方同意提交法院訴訟。11.3爭議解決的成本承擔：訴訟費用按照法律規定和法院判決執行。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效的條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更的程序：甲乙雙方應簽訂書面變更協議，經雙方簽字蓋章確認后生效。12.3合同終止的條件及后果：本合同在工程驗收合格、尾款支付完畢后終止。合同終止后，乙方應按照甲方的要求移交給相關資料，并清理施工現場。第十三條其他約定13.1乙方施工人員管理：乙方應保證其施工人員具備相應的資質和技能，遵守施工紀律，不得損害甲方利益。13.2工程驗收標準及程序：詳見附件八《工程驗收標準及程序》。13.3工程保修期限及保修范圍：詳見附件九《工程保修協議》。第十四條附件14.1工程設計圖紙：詳見附件十《工程設計圖紙》。14.2材料采購清單：詳見附件十一《材料采購清單》。14.3施工進度計劃表：詳見附件十二《施工進度計劃表》。14.4工程質量驗收標準：詳見附件十三《工程質量驗收標準》。14.5合同附件：詳見附件十四《合同附件》。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工項目清單詳細列出施工項目的名稱、數量、規格、施工工藝等內容。附件二：施工質量驗收標準詳細列出施工質量的驗收標準和要求，包括各項指標和驗收程序。附件三：施工進度計劃表詳細列出施工的各個階段和時間節點，包括開工、竣工日期等。附件四：材料采購清單詳細列出材料種類、品牌、數量、單價等內容。附件五：付款比例及時間安排詳細列出付款的比例和時間節點，包括進度付款和尾款支付等。附件六：工期延誤賠償協議詳細列出工期延誤的賠償標準和計算方法。附件七：違約賠償協議詳細列出違約行為的賠償標準和計算方法。附件八：工程驗收標準及程序詳細列出工程驗收的標準和程序，包括驗收人員的組成和驗收方法等。附件九：工程保修協議詳細列出保修的期限和范圍，包括保修責任的界定和保修程序等。附件十：工程設計圖紙提供工程設計的詳細圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。附件十一：材料采購清單詳細列出材料種類、品牌、數量、單價等內容。附件十二：施工進度計劃表詳細列出施工的各個階段和時間節點，包括開工、竣工日期等。附件十三：工程質量驗收標準詳細列出施工質量的驗收標準和要求，包括各項指標和驗收程序。附件十四：合同附件包括與合同相關的其他文件和資料。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照合同約定完成施工項目。2.乙方未按照合同約定時間完成施工。3.乙方使用的材料不符合合同約定的質量標準。4.乙方未按照合同約定的付款方式及時間進行付款。5.乙方未按照合同約定保護知識產權。違約責任認定標準：1.按照合同約定的違約金比例進行賠償。2.按照合同約定的損失金額進行賠償。3.承擔因違約行為導致的額外費用。示例說明：如果乙方未按照合同約定時間完成施工，甲方有權按照合同約定的違約金比例要求乙方支付違約金。如果乙方使用的材料不符合合同約定的質量標準，甲方有權要求乙方重新更換材料，并承擔因更換材料導致的額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方名稱，即住宅所有權人或者授權代表。2.乙方：指合同中的乙方名稱，即裝修工程公司。3.丙方：指合同中的丙方名稱，即材料供應商。4.施工項目：指合同中約定的裝修施工的具體項目。5.工程質量：指合同中約定的施工完成后的質量標準。6.工期：指合同中約定的施工完成的時間節點。7.材料：指合同中約定的用于施工的材料。8.付款方式：指合同中約定的支付工程款項的方式。9.違約金：指合同中約定的違約行為應支付的賠償金。10.損失：指合同中約定的因違約行為造成的直接經濟損失。甲