2024年度工程建設項目承攬協議范本版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規模1.4工程性質2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程范圍與內容3.1工程主要建設內容3.2工程分項工程3.3工程質量標準4.合同價格與支付4.1合同總價4.2支付方式4.3預付款4.4進度付款4.5竣工結算4.6價格調整5.工程進度與工期5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工程進度計劃5.4工期延誤6.工程質量與驗收6.1工程質量要求6.2工程驗收程序6.3工程保修7.合同的履行與變更7.1承攬方的義務7.2委托方的義務7.3合同變更8.違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3爭議解決時效10.合同的解除10.1合同解除的條件10.2合同解除的程序11.保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務11.3保密期限12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉讓13.3合同的補充13.4附件14.合同的簽訂與生效14.1合同簽訂地點14.2合同簽訂日期14.3合同生效條件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據雙方協商確定的工程建設項目名稱。1.2工程地點：工程建設的具體位置，包括省、市、縣（區）及具體地址。1.3工程規模：根據工程項目的性質、建設內容和規模確定的工程總量。1.4工程性質：工程項目的性質，如住宅、商業、工業、公共設施等。第二條合同雙方2.1承攬方信息承攬方全稱：根據承攬方營業執照注冊名稱全稱填寫。承攬方地址：承攬方的注冊地址或實際經營地址。承攬方聯系人：承攬方指定的項目負責人或聯系人姓名及聯系方式。2.2委托方信息委托方全稱：根據委托方營業執照注冊名稱全稱填寫。委托方地址：委托方的注冊地址或實際經營地址。委托方聯系人：委托方指定的項目負責人或聯系人姓名及聯系方式。第三條工程范圍與內容3.1工程主要建設內容：詳細列舉工程的主要建設內容，包括土建、安裝、裝修等。3.2工程分項工程：詳細列舉工程的分項工程，包括各分項工程的名稱、工程量等。3.3工程質量標準：根據國家相關標準和行業規定，明確本工程的質量標準。第四條合同價格與支付4.1合同總價：雙方確認的工程總價，包括工程款、材料款、人工費等。4.2支付方式：雙方約定的支付方式，如銀行轉賬、現金支付等。4.3預付款：合同總價的一定比例作為預付款，雙方協商確定。4.4進度付款：根據工程進度，按雙方約定的比例和時間進行進度付款。4.5竣工結算：工程竣工后，按照合同約定的計價方式和標準進行竣工結算。4.6價格調整：因市場行情變化、政策調整等原因導致工程造價發生變動時，雙方協商確定價格調整方式。第五條工程進度與工期5.1工程開工日期：雙方確認的工程正式開工的日期。5.2工程竣工日期：雙方確認的工程計劃竣工的日期。5.3工程進度計劃：承攬方提交的工程進度計劃，包括各階段的完成時間。5.4工期延誤：因不可抗力、雙方原因等導致工程進度延誤的情況，雙方協商確定工期延誤的處理方式。第六條工程質量與驗收6.1工程質量要求：按照國家相關標準和行業規定，明確本工程的質量要求。6.2工程驗收程序：雙方約定的工程驗收程序，包括初步驗收、竣工驗收等。6.3工程保修：工程竣工驗收合格后，承攬方對工程進行一定期限的保修，雙方協商確定保修期限及保修范圍。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任（1）承攬方未按合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任。（2）承攬方違反合同質量標準的，應承擔返工、維修、賠償等違約責任。（3）承攬方未按合同約定的工期完成工程的，應承擔工期延誤的違約責任。8.2委托方的違約責任（1）委托方未按合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任。（2）委托方提供的資料、設備等不符合合同約定的，應承擔相應的違約責任。（3）委托方未按合同約定的時間支付款項的，應承擔逾期付款的違約責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）提交仲裁機構仲裁；（2）向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點雙方同意選擇合同簽訂地作為爭議解決的地點。9.3爭議解決時效雙方應在爭議發生之日起6個月內解決爭議，超過6個月未解決的，按默認方式處理。第十條合同的解除10.1合同解除的條件（1）雙方協商一致解除合同；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）一方明確表示不履行合同主要義務；（4）一方違反合同嚴重違約。10.2合同解除的程序合同解除應書面通知對方，并在合同解除后辦理相關手續。第十一條保密條款11.1保密信息的定義保密信息是指合同雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業秘密、技術秘密等。11.2保密義務雙方在合同履行過程中，應對保密信息予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。11.3保密期限雙方同意保密期限為合同解除后5年。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決雙方在合同履行過程中發生的爭議，應按照本合同第九條的約定解決。第十三條其他條款13.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。13.2合同的轉讓未經對方同意，雙方不得將本合同的權利義務轉讓給第三方。13.3合同的補充本合同未盡事宜，可以書面形式進行補充。13.4附件本合同附件包括合同雙方提供的相關文件、圖紙、技術參數等。第十四條合同的簽訂與生效14.1合同簽訂地點本合同在雙方約定的地點簽訂。14.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為雙方約定的日期。14.3合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行義務。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程建設項目設計文件詳細要求和說明：包括工程項目的施工圖紙、設計說明書、技術參數等，用于指導工程建設的具體操作。附件二：工程建設項目施工方案詳細要求和說明：包括施工工藝、施工組織設計、施工進度計劃等，用于指導施工過程中的具體操作。附件三：工程建設項目材料及設備清單詳細要求和說明：列舉工程項目所需的所有材料、設備名稱、型號、規格、數量等信息，用于采購和施工準備。附件四：工程建設項目質量檢驗標準詳細要求和說明：明確工程項目的質量檢驗標準和方法，用于確保工程質量符合要求。附件五：工程建設項目安全防護措施詳細要求和說明：包括施工現場的安全防護方案、安全操作規程等，用于保障施工現場的安全。附件六：工程建設項目環境保護措施詳細要求和說明：包括環境保護方案、廢棄物處理方案等，用于保障工程項目的環境保護。附件七：合同雙方資質證明文件詳細要求和說明：包括雙方的企業法人營業執照、資質證書、組織機構代碼證等，用于證明雙方的合法身份。附件八：合同雙方授權代表證明文件詳細要求和說明：包括雙方授權代表的授權書、身份證復印件等，用于證明授權代表的合法身份。附件九：其他相關文件詳細要求和說明：包括雙方協商確定的與工程建設有關的其他文件，如工程變更單、工程延期單等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按合同約定履行義務；2.承攬方違反合同質量標準；3.承攬方未按合同約定的工期完成工程；4.委托方未按合同約定履行義務；5.委托方提供的資料、設備等不符合合同約定；6.委托方未按合同約定的時間支付款項。責任認定標準：1.承攬方未按合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任，如賠償損失、支付違約金等；2.承攬方違反合同質量標準的，應承擔返工、維修、賠償等違約責任；3.承攬方未按合同約定的工期完成工程的，應承擔工期延誤的違約責任，如支付逾期利息、賠償損失等；4.委托方未按合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任，如支付違約金、賠償損失等；5.委托方提供的資料、設備等不符合合同約定的，應承擔相應的違約責任，如支付違約金、賠償損失等；6.委托方未按合同約定的時間支付款項的，應承擔逾期付款的違約責任，如支付逾期利息、賠償損失等。示例說明：如承攬方未按合同約定按時完成工程，導致工期延誤，應承擔工期延誤的違約責任，如支付逾期利息、賠償損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同雙方：指本合同的承攬方和委托方。3.合同總價：指雙方確認的工程總價，包括工程款、材料款、人工費等。4.預付款：指合同總價的一定比例作為預付款，用于購買材料、設備等。5