?合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為不銹鋼玻璃門工程的委托方，乙方為不銹鋼玻璃門工程的承攬方，雙方為明確雙方的權利和義務，經友好協商，達成如下協議：一、工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程質量標準：__________二、工程價款2.1乙方向甲方提供的工程價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2付款方式：__________2.3付款期限：__________三、工程期限3.1本工程的開工日期為：__________年__________月__________日。3.2本工程的竣工日期為：__________年__________月__________日。四、乙方的義務4.1乙方應按照約定的質量標準、工程規模和工程內容完成不銹鋼玻璃門工程。4.2乙方應按照約定的工程價款向甲方開具正規發票。4.3乙方應按照約定的付款方式和付款期限向甲方支付工程價款。五、甲方的義務5.1甲方應按照約定的付款方式和付款期限向乙方支付工程價款。5.2甲方應提供乙方施工所需的現場、材料等條件，并保證施工現場的安全。六、違約責任6.1乙方未按照約定的質量標準、工程規模和工程內容完成不銹鋼玻璃門工程的，甲方有權要求乙方承擔違約責任。6.2甲方未按照約定的付款方式和付款期限向乙方支付工程價款的，乙方有權要求甲方承擔違約責任。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗收合格后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項及解決辦法：1.工程質量標準：雙方應明確約定工程質量標準，如為國家標準、行業標準或其他特定標準。如在施工過程中出現質量問題，應按照約定的質量標準進行整改或修復。2.工程價款：雙方應明確約定工程價款，包括材料費、人工費、利潤等。如在施工過程中出現價格變動，應按照約定的方式進行調整。3.工程期限：雙方應明確約定工程開工日期和竣工日期。如乙方未按照約定的期限完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金或逾期利息。4.付款方式及期限：雙方應明確約定付款方式和期限。如甲方未按照約定的方式及期限支付工程價款，乙方有權拒絕交付工程或要求甲方支付逾期利息。5.施工條件：甲方應提供乙方施工所需的現場、材料等條件，并保證施工現場的安全。如因甲方原因導致施工無法正常進行，乙方有權要求甲方承擔相應責任。6.違約責任：雙方應明確約定違約責任，包括違約金、賠償損失等。如一方違約，另一方有權要求違約方承擔相應責任。7.爭議解決：雙方應明確約定爭議解決方式，如友好協商、調解、仲裁或訴訟等。如在履行合同過程中發生爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.不銹鋼玻璃門工程：指以不銹鋼為框，玻璃為主要材料制作的門工程。2.工程價款：指乙方為完成工程所需支付的費用，包括材料費、人工費、利潤等。3.違約金：指一方未履行合同義務或履行義務不符合約定時，應支付給對方的一定金額。4.逾期利息：指一方未按照約定的期限支付工程價款或費用時，應支付給對方的高于同期銀行貸款利率的利息。5.仲裁：指雙方約定將合同爭議提交仲裁機構進行審理，并作出具有法律效力的裁決。6.訴訟：指一方將合同爭議提交人民法院進行審理，并由法院作出具有法律效力的判決。7.管轄權：指法院對特定案件進行審理的權力。有管轄權的法院對案件進行審理，并作出判決。應用場合：1.適用于甲方（委托方）與乙方（承攬方）之間簽訂的不銹鋼玻璃門工程合同。2.適用于工程規模、工程質量標準、工程價款、工程期限等要素已明確的不銹鋼玻璃門工程。3.適用于雙方約定付款方式、付款期限、違約責任、爭議解決等事項的不銹鋼玻璃門工程合同。補充條款：1.甲方應提供乙方施工所需的現場、材料等條件，并保證施工現場的安全。如因甲方原因導致施工無法正常進行，乙方有權要求甲方承擔相應責任。2.乙方應按照約定的質量標準、工程規模和工程內容完成不銹鋼玻璃門工程。如乙方未按照約定的質量標準完成工程，甲方有權要求乙方承擔違約責任。3.雙方應明確約定工程價款，包括材料費、人工費、利潤等。如在施工過程中出現價格變動，應按照約定的方式進行調整。4.雙方應明確約定付款方式和期限。如甲方未按照約定的方式及期限支付工程價款，乙方有權拒絕交付工程或要求甲方支付逾期利息。5.雙方應明確約定違約責任，包括違約金、賠償損失等。如一方違約，另一方有權要求違約方承擔相應責任。6.雙方應明確約定爭議解決方式，如友好協商、調解、仲裁或訴訟等。如在履行合同過程中發生爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成