標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年深井挖掘工程承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同所指的深井挖掘工程范圍和具體地點第二條工程量和工程進度2.1工程量的具體描述2.2工程進度的要求和時間表第三條工程質量標準3.1工程質量的具體要求3.2乙方應提供的質量保證措施第四條工程安全4.1乙方應遵守的安全規范和標準4.2乙方應提供的安全生產措施第五條合同價格和支付方式5.1合同總價款5.2支付方式和支付時間表第六條工期延誤6.1工期延誤的定義和計算方式6.2工期延誤的違約責任第七條合同變更7.1合同變更的條件和程序7.2合同變更的違約責任第八條違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決的途徑和方式9.2爭議解決的時間限制第十條合同的生效、終止和解除10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同的解除條件第十一條保密條款11.1保密信息的定義和范圍11.2保密信息的保護措施和期限第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義和范圍12.2不可抗力的后果和處理方式第十三條法律適用和爭議解決13.1合同適用的法律法規13.2爭議解決的方式和地點第十四條其他條款14.1雙方約定的其他條款和附加條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司，地址：×××省×××市×××區×××路×××號。1.2乙方名稱：×××工程公司，地址：×××省×××市×××區×××路×××號。第二條工程量和工程進度2.1工程量的具體描述：根據附件一《工程量清單》，乙方應完成的工程總量為×××立方米。2.2工程進度的要求和時間表：乙方應按照甲方提供的工程進度計劃（附件二）進行施工，確保工程按時完成。第三條工程質量標準3.1工程質量的具體要求：工程質量應符合國家相關標準和規范，包括但不限于《地質礦產行業標準》GB503302014、《巖土工程勘察規范》GB500212001等。3.2乙方應提供的質量保證措施：乙方應建立健全質量管理體系，對施工過程中的每一個環節進行質量控制，確保工程質量。第四條工程安全4.1乙方應遵守的安全規范和標準：乙方應遵守國家有關安全生產的法律、法規和行業標準，包括但不限于《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等。4.2乙方應提供的安全生產措施：乙方應制定詳細的安全生產計劃，配備必要的安全生產設施和人員，確保施工過程中的安全生產。第五條合同價格和支付方式5.1合同總價款：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）。5.2支付方式和支付時間表：甲方分期支付乙方工程進度款，具體支付方式和支付時間表見附件三《支付計劃》。第六條工期延誤6.1工期延誤的定義和計算方式：工期延誤指工程實際完成時間超過合同約定的工程完成時間。工期延誤的天數按照實際完成時間與合同約定完成時間的差額計算。6.2工期延誤的違約責任：如乙方原因導致工期延誤，乙方應按日向甲方支付合同總價款的千分之一作為違約金。如甲方原因導致工期延誤，甲方應按日向乙方支付合同總價款的千分之一作為違約金。第七條合同變更7.1合同變更的條件和程序：合同變更應書面簽訂，并經雙方協商一致。合同變更的內容應符合國家相關法律法規和政策規定。7.2合同變更的違約責任：如乙方未按照約定程序擅自變更合同，乙方應向甲方支付合同總價款的5%作為違約金。如甲方未按照約定程序擅自變更合同，甲方應向乙方支付合同總價款的5%作為違約金。第八條違約責任8.1甲方違約責任：如甲方未按約定時間支付工程進度款，甲方應向乙方支付合同總價款的5%作為違約金。如甲方未按約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工，甲方應向乙方支付合同總價款的10%作為違約金。8.2乙方違約責任：如乙方未按約定時間完成工程，乙方應向甲方支付合同總價款的5%作為違約金。如乙方未按約定質量標準完成工程，乙方應向甲方支付合同總價款的10%作為違約金。第九條爭議解決9.1爭議解決的途徑和方式：雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的時間限制：雙方應在爭議發生之日起30日內將爭議提交給協商或訴訟。第十條合同的生效、終止和解除10.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為×年。10.2合同的終止條件：合同到期，工程全部完成，且乙方已按約定質量標準完成工程。10.3合同的解除條件：雙方協商一致，可以解除合同。如一方違反合同約定，對方有權解除合同。第十一條保密條款11.1保密信息的定義和范圍：保密信息是指合同雙方在合同簽訂和履行過程中產生的、未公開的、具有商業價值的信息。11.2保密信息的保護措施和期限：雙方應對保密信息予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。保密期限自合同終止之日起計算，為期2年。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義和范圍：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的后果和處理方式：如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應立即協商解決。如不可抗力持續影響合同履行，雙方可協商終止或解除合同。第十三條法律適用和爭議解決13.1合同適用的法律法規：本合同適用中華人民共和國法律法規，雙方應遵守相關法律法規的規定。13.2爭議解決的方式和地點：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他條款和附加條件：如雙方在合同履行過程中，如需對合同內容進行調整或補充，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細要求和說明：本附件列出了深井挖掘工程的所有工程量，包括挖掘深度、挖掘面積以及相關工程量細節。乙方應根據此清單進行施工，并確保工程量符合合同要求。附件二：《工程進度計劃》詳細要求和說明：本附件提供了深井挖掘工程的進度計劃，包括工程的開始日期、結束日期以及各個階段的關鍵時間節點。乙方應按照此計劃進行施工，確保工程按時完成。附件三：《支付計劃》詳細要求和說明：本附件詳細列出了甲方應支付給乙方的工程進度款的時間表和金額。甲方應按照此計劃進行支付，確保乙方的施工資金需求得到滿足。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程進度款。未按約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工。示例說明：如果甲方未能在約定的時間內支付工程進度款，那么甲方應向乙方支付合同總價款的5%作為違約金。2.乙方違約行為：未按約定時間完成工程。未按約定質量標準完成工程。示例說明：如果乙方未能在約定的時間內完成工程，那么乙方應向甲方支付合同總價款的5%作為違約金。如果乙方未按約定質量標準完成工程，乙方應向甲方支付合同總價款的10%作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如因不可抗力導致