第2頁共2頁2024年工程施工合同糾紛和解協議模板甲方：_____公司乙方：_____公司原甲乙雙方的_____工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：1.甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣____萬元（除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款____萬元至法院并按照本協議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對____萬元外款項的凍結。2.乙方同意在本協議書簽定之日起的____日內將_____全部安裝完畢；3.在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向____市_____銀行遞交解封憑證。4.乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。5.對于_____建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的____日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款____萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及____縣建筑局監督站書面意見同意后由法院將____萬元予以轉付。6.甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。7.在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。8.本案訴訟費用由乙方承擔。甲方：_____公司乙方：_____公司____年____月____日____年____月____日2024年工程施工合同糾紛和解協議模板（二）工程施工合同糾紛和解協議書本協議書由甲方（以下簡稱“發包人”）和乙方（以下簡稱“承包人”）簽訂，為解決雙方在____年工程施工合同履行過程中發生的糾紛事項，經雙方友好協商達成以下一致意見：一、糾紛的背景和原因：1、雙方簽訂了____年工程施工合同，約定發包人委托承包人對某工程進行施工。2、在履行合同過程中，發包人及其監理人員認為承包人未按照合同約定的質量、進度和規范要求進行施工，存在以下問題：（1）施工工藝不規范，導致工程質量低于合同約定要求；（2）未按時完成施工，導致工期延誤；（3）違反合同約定的其他規定。二、解決辦法：1、承包人承認上述糾紛存在的事實，愿意對上述問題承擔部分責任。2、承包人向發包人提供以下解決辦法：（1）承包人將對施工質量不合格的工程進行整改，確保達到合同約定要求，并承擔相關的修復費用；（2）承包人將加班加點，爭取在最短時間內完工，確保工期不再延誤；（3）承包人將采取必要的措施，確保公司內部對施工工藝的規范及施工人員的操作規程得到有效監督，并及時提供相關的監督記錄。3、發包人同意接受承包人提供的解決辦法，不再追究承包人的法律責任，并同意做以下讓步：（1）發包人同意不對承包人提供的解決辦法中的整改費用進行追加索賠，由承包人自行承擔；（2）發包人同意不要求承包人支付相應的違約金，并同意將合同約定的賠償金的一部分作為整改費用進行抵扣。三、保證與承諾：1、雙方承諾在簽署本協議書后，嚴格按照約定的解決辦法履行各自的義務，并積極配合對方進行相關的工作。2、雙方保證本協議書效力所需要的一切文件和充分的授權已經提供，不存在任何法律障礙。四、其他約定：1、本協議書一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。2、本協議書的任何修改、補充或解釋，需經雙方書面協議，并由雙方的授權代表簽字確認。3、本協議書自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有約束力。甲方（發包人）：乙方（承包人）：簽字：