第4頁共4頁2024年工程合同協議標準范文甲方（發包方）：_____乙方（承包方）：_____乙方以包工包料的方式承包甲方辦公樓主體施工工程。現根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，為明確雙方的權利和義務，經雙方自愿協商一致簽定本合同，以資共同遵守執行。第一條工程概況1.工程名稱：_____公司辦公樓建筑工程承包工程2.工程地點：_____3.工程承包范圍：辦公樓的主體工程（詳見施工圖紙）第二條工程款的支付與結算1.本合同工程造價為固定價，總造價為____元，大寫_____，此單價不含稅。2.工程款支付：按進度付款。工程驗收合格后支付至工程造價的____%，剩余____%的工程款作為保證金，如無質量問題，從驗收合格之日起一年內支付至工程款的100%。3.甲方如有設計變更的，費用雙方再另行協商。第三條工期1.工期要求：開工日期____年____月____日；竣工日期：以全部工程驗收合格之日計算。工期：____天內完成。2.工期延誤：對以下原因造成工期延誤，工期相應順延。（1）乙方進場通知送達3天后，場地仍無法交付，施工用電、水源尚未到位；（2）設計變更和工程量增加的；（3）遇人力不可抗拒的自然災害影響施工；（4）甲方同意的其他情形。第四條甲乙雙方責任1.甲方責任（1）負責工場地的三通一平；（2）開工前提供水準點及坐標控制點，并指定用電、水點；本工程所需要的水、電費用由甲方承擔。（3）按時支付工程進度款；（4）委派_____為現場代表，負責處理施工中屬于甲方責任范圍的事宜，組織工程驗收、簽證及質量監督和工程竣工驗收簽證；2.乙方責任：（1）按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜；（2）指派_____為乙方現場代表，負責本合同履行，乙方現場代表所簽署的文件乙方均予以認可；（3）施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。第五條工程質量、竣工驗收與質保1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。2.由于乙方原因造成質量不合格，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。3.工程驗收：工程竣工后由乙方提出申請，甲方組織有關部門進行現場驗收。4.本工程驗收合格后，質保期為驗收合格之日起五年。第六條特別約定1.本工程不允許分包、轉包。2.乙方必須為施工現場從事施工的所有作業人員和管理人員辦理保險，并支付保險費。第七條違約責任1.乙方不能按合同約定的時間竣工，每逾期一日，乙方應按本合同價款的千分之三向甲方支付違約金。此款違約金的支付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同中約定的其他責任。2.因甲方原因造成停工的，由甲方按____元/天賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方____元/天賠償甲方由此造成的損失，工期不予順延。3.甲乙雙方應本著誠實守信的原則履行本合同，一方違約的，應賠償對方所遭受的所有損失。第八條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；協商不成的，可依法向本工程所在地人民法院提起訴訟。第九條其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。3.附件：施工圖紙或作法說明甲方甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_____電話：_____電話：_____地址：_____地址：_____合同簽訂日期____年____月____日2024年工程合同協議標準范文（二）工程合同協議書范本合同編號：【編號】甲方（委托方）：【甲方名稱】地址：【甲方地址】法定代表人：【法定代表人】電話：【聯系電話】乙方（承攬方）：【乙方名稱】地址：【乙方地址】法定代表人：【法定代表人】電話：【聯系電話】經甲、乙雙方友好協商，就【工程項目名稱】簽訂以下工程合同協議：一、項目概況1.甲方委托乙方承攬【工程項目名稱】的設計、施工及相關服務。2.項目地址：【項目地址】3.項目工期：【工期】二、合同內容1.設計階段：（1）乙方應當根據甲方的要求，提出合理化的設計方案，并提交相關設計圖紙和說明。（2）甲方同意支付設計階段的費用【具體金額】。2.施工階段：（1）乙方應當按照設計方案進行施工，確保工程質量。（2）甲方應當按照約定支付工程款項，具體金額如下：【詳細款項及支付方式】3.完工驗收：（1）工程竣工后，乙方應當邀請甲方進行驗收。（2）甲方應當在驗收合格后及時支付尾款。三、保修期1.乙方承諾對工程項目實施【保修期限】的免費保修服務。四、違約責任1.任何一方違反合同約定，應當承擔相應的違約責任。2.違約方應當承擔對方因此而遭受的一切損失。五、法律適用和爭議解決1.本合同適用中華人民共和國法律。2.合同雙方如發生爭議，應當友好協商解決；協商不成的，提交有管轄權的法院進行裁決。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙