防盜門工程承攬合同范本合同編號：__________鑒于委托方需要對位于__________的防盜門工程進行承攬，經雙方友好協商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就防盜門工程的承攬事宜達成如下協議：第一條工程內容1.1本工程為__________類型的防盜門工程，包括但不限于門體安裝、門禁系統調試、安門鎖等。1.2工程地點為：__________。1.3工程規模：__________平方米。1.4工程預算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第二條工程期限本工程的工期自雙方簽訂本合同之日起算，預計竣工日期為__________年__________月__________日。如因特殊情況導致工程延期，雙方可另行協商確定延期時間。第三條質量標準3.1承包方應按照我國相關法律法規、行業標準及合同約定的技術要求進行施工。3.2工程質量應達到__________等級標準。3.3工程驗收合格后，委托方應向承包方支付合同約定的工程款。第四條費用及支付4.1委托方應按照本合同約定的預算支付工程款。4.2工程進度達到__________%時，委托方應支付相應的工程進度款。4.3工程驗收合格后，委托方應在驗收報告出具之日起__________日內向承包方支付尾款。4.4支付方式為：__________。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同總價款的__________%。5.2承包方如未按照約定的質量標準完成工程，應承擔返工、維修等費用，并支付違約金。5.3委托方如未按照約定時間支付工程款，應承擔逾期付款的違約金，違約金計算方式為：__________。第六條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項支付完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.防盜門工程設計圖紙2.防盜門產品說明書及技術參數3.工程預算明細表4.工程進度計劃表5.質量驗收標準和方法6.付款憑證及轉賬記錄7.工程驗收報告8.雙方簽署的補充協議二、違約行為及認定：1.委托方未按約定時間支付工程款，視為違約。2.承包方未按約定進度完成工程，視為違約。3.承包方工程質量未達到約定標準，視為違約。4.雙方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行，視為違約。5.任何一方違反合同保密條款，泄露對方商業秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔防盜門工程的一方。2.承包方：指承擔防盜門工程施工的一方。3.工程款：指根據合同約定，委托方支付給承包方的工程費用。4.工程進度款：指根據工程進度，委托方支付給承包方的相應款項。5.違約金：指違約方應支付給對方的一種經濟賠償。6.質量驗收標準：指雙方約定的衡量工程質量的依據。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協商調整工期，如有額外費用，由違約方承擔。2.工程質量問題：解決辦法：承包方負責返工、維修，并支付違約金。3.付款糾紛：解決辦法：核實付款金額及進度，如有異議，可通過協商或法律途徑解決。4.合同爭議：解決辦法：友好協商解決，協商不成時，向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的防盜門工程承攬。2.適用于需要