大白施工合同中的工期延誤與處理合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程概況1.1本項目位于：（詳細地址），占地面積約為：（面積），建筑面積約為：（面積）。1.2工程內容包括：（概述工程內容，如土建、裝修、安裝等）。1.3工程質量標準：（參照國家標準、行業標準或雙方另行約定）。1.4工程合同總價：（金額），幣種為：（貨幣）。二、工期2.1開工日期：（日期），竣工日期：（日期）。2.2工期延誤的定義：本合同約定的工期為關鍵節點工期，如乙方未能按照約定的時間節點完成工程，即為工期延誤。2.3工期延誤的處理：2.3.1乙方原因導致的工期延誤：乙方應按照合同約定，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：（說明違約金計算方式）。2.3.2甲方原因導致的工期延誤：甲方應承擔由此增加的工程費用，并支付給乙方合理的利潤。2.3.3不可抗力因素導致的工期延誤：雙方應根據實際情況協商解決。三、工程質量3.1乙方應按照約定的工程質量標準進行施工，確保工程質量滿足甲方的要求。3.2甲方有權對施工現場進行監督檢查，確保乙方按照合同約定進行施工。3.3工程驗收：工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照約定的時間、地點參加驗收。四、合同價款及支付4.1合同價款為：（金額），幣種為：（貨幣）。4.2支付方式：（說明支付方式，如預付款、進度付款、竣工付款等）。4.3支付條件：（說明支付條件，如工程進度、質量合格等）。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。5.2甲方未按照約定時間支付合同價款，應承擔違約責任，向乙方支付違約金。5.3雙方的其他違約行為，應根據合同約定承擔相應的違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家法律法規，嚴格執行合同約定。7.2合同的修改、補充必須采用書面形式，經雙方蓋章確認。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：（日期）一、附件列表：1.工程項目批準文件2.施工圖紙及設計文件3.施工方案及施工組織設計4.工程量清單及報價單5.合同價款支付證明6.工程驗收報告7.違約金計算公式說明8.不可抗力因素證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，屬于工期延誤的違約行為。2.甲方未按照約定時間支付合同價款，屬于違約行為。3.乙方工程質量不符合約定標準，屬于質量違約行為。4.甲方擅自變更工程內容或解除合同，屬于違約行為。5.不可抗力因素導致工期延誤，不屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指乙方未按照約定的時間節點完成工程。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的違約賠償金。3.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.工程驗收：指工程項目完成后，甲方組織的檢查、測試和評定工作。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應提前通知甲方，并采取措施減少工期延誤的影響。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付違約金。2.工程質量問題：甲方發現工程質量問題，應及時通知乙方，要求乙方整改。如乙方整改后仍不符合約定標準，甲方有權解除合同。3.支付問題：甲方應按照約定時間支付合同價款，如甲方逾期支付，應支付違約金。4.設計變更：如甲方要求變更設計，應與乙方協商，并簽訂變更協議。5.不可抗力因素：雙方應根據實際情況協商解決，