木工承攬協議合同編號：__________地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于委托方具有木材加工需求，承攬方具備相應的木工加工能力，雙方本著平等互利的原則，經充分協商，就木工承攬事宜達成如下協議：一、承攬內容1.1委托方委托承攬方加工木材，具體加工內容、數量、規格、工藝等詳見附件一。1.2承攬方應按照委托方的要求，按時完成木工加工任務。二、合同價格2.1承攬方應按照附件一中的木材加工單價和數量，計算出合同總價，并于本合同簽訂后三個工作日內向委托方提交正式報價。2.2委托方應在收到承攬方的報價后五個工作日內確認，并以書面形式通知承攬方。2.3雙方確認合同價格后，承攬方應按照約定的付款方式向委托方開具正規發票。三、合同履行3.1承攬方應按照約定的時間、質量、工藝要求完成木工加工任務。3.2委托方應按照約定的時間向承攬方支付合同款項。3.3雙方應共同參與質量驗收，驗收合格的木材視為承攬方已按約定完成任務。四、保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，雙方應對本合同的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。4.2承攬方應對加工過程中涉及的委托方技術和商業秘密予以保密，未經委托方同意不得向第三方披露。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2承攬方如未能按照約定的時間、質量、工藝要求完成加工任務，應按逾期部分合同金額的千分之五向委托方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________附件一：木材加工明細表……一、附件列表：1.附件一：木材加工明細表2.附件二：木材加工單價表3.附件三：付款憑證4.附件四：質量驗收報告5.附件五：保密協議二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定的時間、質量、工藝要求完成加工任務，或委托方未按照約定的時間向承攬方支付合同款項。2.承攬方未對加工過程中涉及的委托方技術和商業秘密予以保密。3.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：具備木工加工能力的乙方。2.委托方：具有木材加工需求的甲方。3.違約金：違反合同約定的一方按照約定向另一方支付的賠償金。4.質量驗收：雙方共同對加工完成的木材進行檢驗，確認是否符合合同約定的質量標準。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.加工進度延誤：承攬方應提前通知委托方，并與委托方協商調整加工進度。2.質量問題：雙方應加強溝通，及時發現并解決加工過程中的質量問題。3.保密泄露：承攬方應簽訂保密協議，加強內部管理，防止保密信息泄露。4.支付糾紛：雙方應按照合同約定的付款方式及時支付合同款項，避免產生糾紛。五、所有應用場景：1.木材加工企業與木工企業之間的加工合作。2.家具制造商與