建筑施工合同中的工期延誤處理_第1頁
建筑施工合同中的工期延誤處理_第2頁
建筑施工合同中的工期延誤處理_第3頁
建筑施工合同中的工期延誤處理_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑施工合同中的工期延誤處理合同編號：__________一、工程概況1.1本項目占地面積約為__________平方米，建筑面積約為__________平方米。1.2工程內容包括：__________。1.3開工日期：__________。1.4竣工日期：__________。二、工期延誤處理2.1因施工方原因導致工期延誤的，施工方應承擔如下責任：（1）向業主支付合同總價款的__________%作為違約金；（2）按照業主的要求，采取措施加快工程進度，確保工程按時完工；（3）因工期延誤導致業主損失的，施工方應予以賠償。2.2因業主原因導致工期延誤的，業主應承擔如下責任：（1）向施工方支付合同總價款的__________%作為違約金；（2）因工期延誤導致施工方損失的，業主應予以賠償。2.3雙方應密切配合，確保工程順利進行。如因一方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。2.4工期延誤的處理：（1）雙方應立即協商解決，盡量減少工期延誤對項目的影響；（2）如雙方協商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、其他約定3.1雙方應遵守國家法律法規，嚴格執行本合同的約定。3.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且雙方履行完畢本合同約定的義務止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程項目設計文件2.施工圖紙3.工程量清單4.施工方案5.材料及設備采購合同6.工程質量標準7.安全文明施工標準8.工期延誤處理協議9.工程驗收標準及程序10.付款憑證及進度表二、違約行為及認定：1.施工方原因導致工期延誤：未按照約定的工期完成工程。2.業主原因導致工期延誤：業主未能按照約定的時間提供施工場地、材料、設備等。3.雙方原因導致工期延誤：雙方未能協商一致，導致工程進度受到影響。4.違約行為的認定：依據本合同約定及國家相關法律法規進行認定。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.工期延誤：指工程實際完工日期超過合同約定的竣工日期。4.違約金：指一方未履行合同約定，應向另一方支付的賠償金。5.賠償：指因一方違約導致對方損失，應予以補償的金額或損失。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度緩慢：加強項目管理，合理安排施工計劃，確保工程進度。2.材料供應不及時：提前與供應商溝通，確保材料供應充足，避免影響工期。3.設計變更：及時與業主溝通，辦理設計變更手續，確保工程順利進行。4.工程質量問題：嚴格按照施工標準進行施工，發現問題及時整改，確保工程質量。5.付款糾紛：按照合同約定履行付款義務，如有糾紛，可通過協商或法律途徑解決。五、所有應用場景：1.建筑工程項目施工2.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論