硅藻泥施工合同在線合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯系方式：__________鑒于甲方為硅藻泥工程的委托方，乙方為硅藻泥工程的施工方，雙方為了明確雙方的權利、義務和責任，經友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程面積：__________1.4工程預算：__________第二條施工要求2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工要求和標準進行施工，確保工程質量。2.2乙方應按照雙方約定的工期完成施工任務。2.3乙方在施工過程中應遵守國家有關法律法規，確保施工安全。2.4乙方在施工過程中應保護環境，避免對周圍環境造成污染。第三條材料供應3.1甲方負責提供施工所需的所有材料，包括但不限于硅藻泥、輔料等。3.2甲方應確保提供的材料質量符合國家相關標準和乙方要求。3.3甲方應按照雙方約定的時間、數量和質量供應材料。第四條工程進度與驗收4.1乙方應按照雙方約定的工期制定施工計劃，并報甲方審批。4.2乙方應定期向甲方報告工程進度，如有特殊情況應及時通知甲方。4.3工程完成后，乙方應按照雙方約定的標準進行自檢、互檢和驗收。4.4甲方應在驗收合格后支付乙方工程款。第五條工程款支付5.1本工程款分為_______期支付，具體支付時間、金額和方式由雙方協商確定。5.2甲方支付工程款時，應扣除乙方應繳納的稅金、違約金等。5.3乙方開具正規發票，甲方按約定時間支付工程款。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期完成施工任務的，應按照違約金計算方式向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照違約金計算方式向乙方支付違約金。6.3因甲方原因導致工程無法正常進行的，乙方有權要求甲方支付停工損失。6.4因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應承擔整改、維修費用。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.硅藻泥施工圖紙2.施工材料清單3.施工進度計劃4.工程驗收標準5.違約金計算方式6.稅金計算及繳納證明7.施工許可證8.環保審批文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工任務的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款的，屬于違約行為。3.甲方未按照約定提供施工材料的，屬于違約行為。4.乙方施工質量不符合約定的，屬于違約行為。5.乙方在施工過程中違反國家法律法規，屬于違約行為。6.乙方在施工過程中造成環境污染的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.硅藻泥：一種以硅藻土為主要原料的環保型墻面裝飾材料。2.違約金：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當按照約定支付違約金。3.工期：雙方約定的完成施工任務的時間。4.工程驗收：對施工完成的工程進行質量、安全、環保等方面的檢查。5.環保審批：施工前需要獲得的有關環境保護的審批手續。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定時間提供材料。解決辦法：甲方按照約定時間提前通知乙方材料供應情況，如有延誤，應承擔相應的違約責任。2.問題：乙方未按照約定工期完成施工。解決辦法：乙方應加大人力、物力投入，確保按期完成施工任務。如有特殊情況，應及時與甲方溝通，調整工期。3.問題：工程驗收不合格。解決辦法：乙方按照甲方提供的整改意見進行整改，直至達到驗收標準。4.問題：發生爭議。解決辦法：雙方通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.適用于各類住宅、商業建筑的硅藻泥墻面