電力施工合同風險轉移協議合同編號：__________甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯系電話：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯系電話：________________鑒于：1.甲方作為電力工程的業主，委托乙方承擔該電力工程的施工工作；2.雙方希望通過本協議明確施工過程中風險的轉移和承擔；3.雙方遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，達成一致。經雙方協商，達成如下協議：第一條風險轉移1.1乙方在施工過程中應嚴格按照國家法律法規、行業標準和施工圖紙進行施工，確保施工質量和安全。1.2乙方應承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等一切風險，包括但不限于安全事故、質量問題、工期延誤等。1.3乙方在施工過程中若發生意外情況，應立即采取措施避免損失擴大，并及時通知甲方。第二條風險責任2.1乙方在施工過程中若發生安全事故，造成人員傷亡和財產損失，由乙方承擔全部責任。2.2乙方若因施工質量問題導致工程不合格，應負責返修、加固或拆除，并承擔相應費用。2.3乙方若因自身原因導致工期延誤，應支付甲方因此產生的違約金，具體金額雙方協商確定。第三條保險3.1乙方應按照甲方要求，為施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔相應保險費用。3.2乙方應在施工前將保險單據提交甲方備案。第四條保密4.1乙方應對在施工過程中獲得的甲方商業秘密和機密信息予以保密，未經甲方同意不得泄露給第三方。4.2保密期限自本協議簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日起終止。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條其他6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權代表）：_________法定代表人（或授權代表）：_________簽訂日期：________________一、附件列表：1.電力施工合同風險轉移協議2.國家法律法規、行業標準和施工圖紙3.保險單據4.甲方商業秘密和機密信息二、違約行為及認定：1.安全事故：乙方未嚴格按照國家法律法規、行業標準和施工圖紙進行施工，導致人員傷亡和財產損失。2.質量問題：乙方施工導致工程不合格，需負責返修、加固或拆除，并承擔相應費用。3.工期延誤：乙方因自身原因導致工期延誤，需支付甲方因此產生的違約金。4.保密泄露：乙方未對甲方商業秘密和機密信息予以保密，導致信息泄露給第三方。三、法律名詞及解釋：1.電力施工合同：甲方作為電力工程的業主，與乙方簽訂的關于電力工程施工的合同。2.風險轉移：乙方在施工過程中承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等一切風險。3.違約金：乙方因違反合同規定，需支付給甲方的賠償金。4.保密：乙方對在施工過程中獲得的甲方商業秘密和機密信息予以保密，未經甲方同意不得泄露給第三方。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.安全事故：乙方立即采取措施避免損失擴大，并及時通知甲方；根據保險條款，向保險公司申請賠償。2.質量問題：乙方負責返修、加固或拆除，并承擔相應費用；如需重新施工，雙方協商確定工期和費用。3.工期延誤：乙方支付甲方因此產生的違約金；雙方協商確定延期竣工的具體事宜。4.保密泄露：乙方立即采取補救措施，防止信息繼續泄露；向甲方支付違約金，并承擔相應的法律責任。五、所有應用場景：1.電力工程施工過程中，乙方因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等風險。2.乙方因施