工程承攬合同的履行責任與承擔_第1頁
工程承攬合同的履行責任與承擔_第2頁
工程承攬合同的履行責任與承擔_第3頁
工程承攬合同的履行責任與承擔_第4頁
工程承攬合同的履行責任與承擔_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工程承攬合同的履行責任與承擔合同編號:__________第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程內容:__________1.4工程規模:__________1.5工程預算:__________第二條合同雙方的權利和義務2.1委托方的權利和義務2.1.1委托方應按照本合同約定提供施工場地、施工條件、施工圖紙及有關技術資料,并保證其真實、完整、準確。2.1.2委托方應按照本合同約定支付工程款項,包括但不限于工程進度款、質量保證金等。2.1.3委托方應協助承包方辦理與工程有關的審批、驗收等手續。2.1.4委托方不得擅自變更工程內容、規模、標準,確需變更的,應與承包方協商一致,并簽訂補充協議。2.2承包方的權利和義務2.2.1承包方應按照本合同約定完成工程設計、施工、驗收等全部工作,并保證工程質量、安全、進度等滿足合同要求。2.2.2承包方應嚴格按照國家及地方有關法律法規、標準和規范進行施工,確保施工安全,防止污染環境。2.2.3承包方應接受委托方的監督、檢查和管理,對委托方提出的合理意見和建議及時進行整改。2.2.4承包方應承擔因自身原因造成的工程質量問題、安全事故的責任和費用。第三條工程進度與質量3.1工程進度3.1.1承包方應按照本合同約定的工期完成工程,如有延期,應按照約定的違約金條款支付違約金。3.1.2承包方應提前向委托方提交工程進度計劃,并按照計劃執行。如因特殊情況需調整進度計劃的,應提前通知委托方,并征得委托方同意。3.2工程質量3.2.1工程質量應符合國家及地方有關法律法規、標準和規范的要求。3.2.2承包方應建立健全質量管理體系,加強過程控制,確保工程質量。3.2.3委托方有權對工程質量進行監督檢查,并提出整改意見。承包方應按照委托方的要求及時整改。3.2.4工程驗收合格后,承包方應按照約定承擔質量保證期的責任。第四條工程價款與支付4.1工程價款4.1.1工程價款根據工程內容、規模、標準、工期等因素,按照約定的計價方式確定。4.1.2工程價款包括但不限于工程預算、工程變更、現場簽證等費用。4.2支付方式4.2.1委托方應按照本合同約定的付款節點支付工程款項。4.2.2支付款項時,承包方應提供相應的發票、收據等憑證。4.2.3委托方有權根據工程進度、質量等情況調整付款節點及付款比例。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。5.2承包方如未能按照約定的工期完成工程,應按照約定的違約金條款向委托方支付違約金。5.3承包方如未能保證工程質量,導致工程驗收不合格的,應承擔返工、維修等費用,并按照約定支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程驗收合格且質量保證期滿之日止。7.2本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________一、附件列表:1.工程設計圖紙2.工程預算清單3.工程進度計劃4.施工安全規范5.工程質量標準6.違約金計算公式7.工程驗收報告8.質量保證金支付憑證9.施工場地使用權證明10.施工許可證二、違約行為及認定:1.未按約定工期完成工程:指承包方未按照合同約定的時間節點完成工程,屬于違約行為。2.工程質量不達標:指工程驗收結果不符合國家及地方有關法律法規、標準和規范的要求,屬于違約行為。3.擅自變更工程內容、規模、標準:指合同履行過程中,未經雙方協商一致,一方擅自對工程內容、規模、標準進行變更,屬于違約行為。4.未按約定支付工程款項:指委托方未按照合同約定的付款節點支付工程款項,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.工程承攬合同:指委托方和承包方之間,就委托方委托承包方完成某項工程建設工作,并支付報酬的合同。2.工期:指合同約定的承包方完成工程的時間期限。3.工程質量:指工程符合國家及地方有關法律法規、標準和規范的要求的程度。4.違約金:指一方違約時,根據合同約定向對方支付的賠償金。5.工程驗收:指對完成的工程進行質量、安全、進度等方面的檢查、評定和確認。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:解決辦法:按照約定的違約金條款向委托方支付違約金,并根據實際情況制定整改措施。2.工程質量問題:解決辦法:立即停工整改,委托方有權要求承包方拆除不合格工程,重新施工。3.付款糾紛:解決辦法:雙方按照合同約定的付款節點支付工程款項,如一方未按約定支付,可協商解決或依法解決。4.施工安全事故:解決辦法:立即報告相關部門,采取緊急措施防止事故擴大,按

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論