外墻水包砂承攬合同書范本合同編號：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方將其外墻水包砂工程承攬給乙方施工的相關事宜，達成如下協議：一、工程內容1.1本合同所指工程為委托方位于__________的地塊外墻水包砂施工工程。1.2工程規模：__________平方米。1.3工程質量標準：符合國家及行業相關規范和標準。二、合同金額2.1雙方確認，本合同的承包金額為人民幣__________元（大寫：__________元整），上述金額為最終結算金額。三、合同工期3.1雙方確認，本工程的合同工期為__________日，自合同簽訂之日起計算。3.2承包方如因自身原因導致工程延期，應按委托方要求的進度完成工程，并承擔相應的違約責任。四、質量保證4.1承包方應嚴格按照國家及行業相關規范和標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收不合格的，承包方應負責無償修復，直至達到驗收標準。五、材料供應5.1委托方負責提供施工所需的主要材料，包括但不限于外墻水包砂、輔料等。5.2委托方應確保提供的材料質量符合國家及行業相關規范和標準。六、合同的履行6.1承包方應按照約定的工期、質量完成工程。6.2委托方應按約定支付合同價款。七、違約責任7.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日起終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術要求2.主要材料規格和質量標準3.施工方案和施工組織設計4.工程驗收標準和流程5.違約金計算公式和支付方式6.雙方簽署的工程進度款支付確認書7.工程變更協議8.工程保修書二、違約行為及認定：1.承包方未按約定工期完成工程，認定為違約。2.承包方工程質量不符合約定或國家標準，認定為違約。3.委托方未按約定時間支付合同價款，認定為違約。4.委托方未按約定提供施工材料，認定為違約。5.雙方未協商一致導致工程進度受到影響，認定為違約。6.任何一方違反合同其他約定，均視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法：指調整建筑活動過程中各方權利義務關系的法律規范總稱。3.違約金：指一方違反合同約定，應向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：指對完成的建設工程進行質量、安全、功能等方面的檢查。5.保修：指承包方在一定期限內對工程出現的質量問題進行修復。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按違約責任約定，違約方支付違約金，并協商調整工程進度計劃。2.工程質量問題：解決辦法：及時停工修復，重新驗收，直至符合標準。3.材料供應問題：解決辦法：委托方應及時提供材料，必要時雙方協商替代材料。4.合同價款支付糾紛：解決辦法：查看支付確認書，按約定履行支付義務。5.工程變更：解決辦法：簽訂變更協議，明確變更內容、價款及工期調整。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑外墻水包砂施工工程。2.適用于委托方為房地產開發商、施工方為建筑公司的合同簽訂。3.適用于工程項目中，委托方要求承包方按