2024施工合同施工合同合同編號：__________地址：聯系方式：地址：聯系方式：第一章工程概況第一條工程名稱：第二條工程地點：第三條工程規模：第四條工程內容：第五條工程質量標準：第二章合同價款及支付第六條合同總價：本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第七條支付方式：1.甲方支付乙方工程預付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；

2.工程進度達到約定的百分比時，甲方支付相應進度款；

3.工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。第三章工期第八條合同工期：本工程合同總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。第九條工期延誤：1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權按逾期天數向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價×0.5%×逾期天數；

2.甲方未按約定支付進度款，導致乙方工期延誤，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：應付款項×0.5%×逾期天數。第四章施工質量與安全第十條乙方應嚴格按照國家相關法律法規、行業標準和甲方要求進行施工，確保工程質量。第十一條乙方應做好施工現場的安全防護工作，確保施工安全。如發生安全事故，乙方應承擔相應責任。第十二條乙方在施工過程中，應保護周圍環境，防止污染，確保環保要求達標。第五章工程驗收與保修第十三條工程驗收：1.工程完成后，乙方應按照合同約定進行自檢；

2.自檢合格后，乙方應向甲方申請驗收；

3.甲方應在收到驗收申請后的____個工作日內組織驗收；

4.驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求整改，并重新申請驗收。第十四條保修期限：本工程保修期限為____年，自工程驗收合格之日起計算。第十五條保修范圍：本工程的保修范圍包括：____。第六章違約責任第十六條違約責任：第七章爭議解決第十七條爭議解決：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八章其他約定第十八條合同的簽訂、修改和解除：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；

2.雙方同意，本合同的修改、解除應書面簽署，并經雙方確認；

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程設計圖紙

2.施工方案

3.材料及設備清單

4.工程量清單

5.驗收標準及方法

6.環保要求及相關規定

7.安全事故應急預案

8.保修條款二、違約行為及認定：

1.乙方未按合同約定完成工程，視為違約。

2.甲方未按約定支付進度款，導致乙方工期延誤，視為違約。

3.乙方在保修期內未履行保修義務，視為違約。

4.雙方未按約定履行合同義務，導致工程質量、安全、環保等方面出現問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指工程項目的業主。

2.乙方：指承擔工程施工的單位。

3.合同總價：指合同約定的工程完成所需支付的總金額。

4.進度款：指根據工程進度，甲方應支付給乙方的款項。

5.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。

6.違約金：指違約方應支付給對方的一種經濟賠償。

7.工程驗收：指對完成的工程進行檢查、評定，以確定是否符合合同約定的質量、功能要求。

8.保修：指乙方對完成的工程在一定期限內提供的免費維修服務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度不符合約定：

解決辦法：雙方協商調整進度計劃，必要時甲方增補進度款。

2.工程質量問題：

解決辦法：乙方按甲方要求整改，重新驗收。

3.工期延誤：

解決辦法：按合同約定支付違約金，協商調整工期。

4.支付糾紛：

解決辦法：雙方核對賬目，按實際完成工程量支付。

5.安全事故：

解決辦法：立即啟動應急預案，報告相關部門，按相關規定處理。

6.環保問題：

解決