PAGEPAGE1教育園區(qū)建設(shè)工期保證合同甲方：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方擬建設(shè)教育園區(qū)，乙方具有相應(yīng)的建設(shè)資質(zhì)和能力，甲乙雙方本著平等自愿、公平誠(chéng)信的原則，就教育園區(qū)建設(shè)工期保證事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條工期的定義1.1本合同所指的“工期”是指從本合同簽訂之日起至教育園區(qū)建設(shè)完成并驗(yàn)收合格之日止的時(shí)間期限。1.2教育園區(qū)建設(shè)包括但不限于教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)室、圖書館、學(xué)生宿舍、食堂、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地等設(shè)施的建設(shè)。第二條工期保證2.1乙方保證在合同約定的工期內(nèi)完成教育園區(qū)的建設(shè)，并確保建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.2乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行施工，確保按時(shí)完成各階段的施工任務(wù)。2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告工程進(jìn)展情況，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進(jìn)行。第三條工期延誤的處理3.1如果乙方未能按照合同約定的工期完成教育園區(qū)的建設(shè)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并按照以下方式進(jìn)行處理：（1）工期延誤不超過30天的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：延誤天數(shù)×合同總價(jià)款的5%。（2）工期延誤超過30天的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：延誤天數(shù)×合同總價(jià)款的10%。3.2如果工期延誤是由于甲方原因?qū)е碌模缭O(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)不及時(shí)等，工期應(yīng)相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。第四條工程質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)確保教育園區(qū)的建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，如施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。4.2教育園區(qū)建設(shè)完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，甲方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。第五條合同的解除和終止5.1甲方有權(quán)在合同履行期間解除本合同，但應(yīng)提前30天通知乙方，并按照合同約定支付乙方已完成的工程量。5.2乙方有權(quán)在合同履行期間解除本合同，但應(yīng)提前30天通知甲方，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-教育園區(qū)建設(shè)工期保證合同目錄一、合同雙方二、工期的定義三、工期保證四、工期延誤的處理五、工程質(zhì)量保證六、合同的解除和終止七、爭(zhēng)議解決八、其他條款九、附件一、合同雙方甲方：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）二、工期的定義1.1本合同所指的“工期”是指從本合同簽訂之日起至教育園區(qū)建設(shè)完成并驗(yàn)收合格之日止的時(shí)間期限。1.2教育園區(qū)建設(shè)包括但不限于教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)室、圖書館、學(xué)生宿舍、食堂、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地等設(shè)施的建設(shè)。三、工期保證2.1乙方保證在合同約定的工期內(nèi)完成教育園區(qū)的建設(shè)，并確保建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.2乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行施工，確保按時(shí)完成各階段的施工任務(wù)。2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告工程進(jìn)展情況，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進(jìn)行。四、工期延誤的處理3.1如果乙方未能按照合同約定的工期完成教育園區(qū)的建設(shè)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并按照以下方式進(jìn)行處理：（1）工期延誤不超過30天的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：延誤天數(shù)×合同總價(jià)款的5%。（2）工期延誤超過30天的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：延誤天數(shù)×合同總價(jià)款的10%。3.2如果工期延誤是由于甲方原因?qū)е碌模缭O(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)不及時(shí)等，工期應(yīng)相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。五、工程質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)確保教育園區(qū)的建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，如施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。4.2教育園區(qū)建設(shè)完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，甲方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。六、合同的解除和終止5.1甲方有權(quán)在合同履行期間解除本合同，但應(yīng)提前30天通知乙方，并按照合同約定支付乙方已完成的工程量。5.2乙方有權(quán)在合同履行期間解除本合同，但應(yīng)提前30天通知甲方，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。七、爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。九、附件（附件1：施工進(jìn)度計(jì)劃）（附件2：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________附件列表：1.附件1：施工進(jìn)度計(jì)劃2.附件2：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.附件3：工程質(zhì)量保證協(xié)議4.附件4：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)5.附件5：合同解除和終止協(xié)議6.附件6：爭(zhēng)議解決協(xié)議違約行為羅列及認(rèn)定：1.乙方未能按照合同約定的工期完成教育園區(qū)的建設(shè)。2.乙方未能確保建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。3.甲方未能按照合同約定支付工程款項(xiàng)。4.甲方未能提供必要的施工條件，如設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)不及時(shí)等。法律名詞及解釋：1.工期：指從本合同簽訂之日起至教育園區(qū)建設(shè)完成并驗(yàn)收合格之日止的時(shí)間期限。2.違約金：指因違約行為而需支付的一定金額作為違約責(zé)任。3.驗(yàn)收：指甲方對(duì)乙方完成的教育園區(qū)建設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合合同約定和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.解除合同：指雙方協(xié)商一致或根據(jù)合同約定，提前終止合同的權(quán)利。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工進(jìn)度計(jì)劃，并密切關(guān)注工程進(jìn)展情況，及時(shí)解決施工過程中的問題，確保按時(shí)完成工程。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。甲方也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程的監(jiān)督和驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求乙方整改。3.支付款項(xiàng)：甲方應(yīng)按照合同約定的付款時(shí)間及時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方也應(yīng)提供合法的發(fā)票和收據(jù)。4.合同解除和終止：雙方在解除和終止合同時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并根據(jù)合同約定進(jìn)行相應(yīng)的處理。解決方法：1.工期延誤：乙方應(yīng)立即調(diào)整施工計(jì)劃，增加施工人員或設(shè)備，加快施工進(jìn)度，盡量減少延誤時(shí)間。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，說明原因，爭(zhēng)取甲方的理解和支持。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程符合合同約定和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。甲方也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程的監(jiān)督和驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。3.支付款項(xiàng)：甲方應(yīng)按照合同約定的付款時(shí)間及時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方也應(yīng)提供合法的發(fā)票和收據(jù)。如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。4.合同解除和終