PAGEPAGE1防水涂料施工協議甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行防水涂料施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內容：甲方委托乙方進行防水涂料施工，包括但不限于基層處理、防水涂料施工、驗收等。二、工程期限1.本工程自合同簽訂之日起開始計算工期。2.乙方應在______天內完成本工程的施工。3.如遇特殊情況導致工期延誤，甲乙雙方應協商解決，并簽訂書面補充協議。三、工程質量1.乙方應按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。2.乙方應提供防水涂料的品牌、型號、性能等技術參數，并經甲方確認。3.工程驗收合格后，乙方應提供防水涂料的質保書和施工記錄。四、工程價款1.本工程的總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。2.甲方應在本合同簽訂后____天內支付乙方合同總價款的____%作為預付款。3.工程驗收合格后，甲方應在____天內支付乙方剩余的合同價款。五、違約責任1.乙方未按合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款的____%作為違約金。2.甲方未按合同約定的付款期限支付合同價款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款的____%作為違約金。3.因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應負責無償返工，直至符合約定標準。六、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本工程驗收合格之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-防水涂料施工協議目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程期限四、工程質量五、工程價款六、違約責任七、爭議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行防水涂料施工事宜，達成如下協議：二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內容：甲方委托乙方進行防水涂料施工，包括但不限于基層處理、防水涂料施工、驗收等。三、工程期限1.本工程自合同簽訂之日起開始計算工期。2.乙方應在______天內完成本工程的施工。3.如遇特殊情況導致工期延誤，甲乙雙方應協商解決，并簽訂書面補充協議。四、工程質量1.乙方應按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。2.乙方應提供防水涂料的品牌、型號、性能等技術參數，并經甲方確認。3.工程驗收合格后，乙方應提供防水涂料的質保書和施工記錄。五、工程價款1.本工程的總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。2.甲方應在本合同簽訂后____天內支付乙方合同總價款的____%作為預付款。3.工程驗收合格后，甲方應在____天內支付乙方剩余的合同價款。六、違約責任1.乙方未按合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款的____%作為違約金。2.甲方未按合同約定的付款期限支付合同價款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款的____%作為違約金。3.因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應負責無償返工，直至符合約定標準。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本工程驗收合格之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。九、附件1.防水涂料品牌、型號、性能等技術參數2.防水涂料質保書3.施工記錄甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：________________附件列表：1.防水涂料品牌、型號、性能等技術參數2.防水涂料質保書3.施工記錄法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：我國關于合同訂立、履行、變更、解除和終止等方面的基本法律。2.法律法規：指甲乙雙方在履行合同過程中應遵守的我國現行法律、法規、規章及政策。3.違約責任：當一方未履行合同約定的義務時，應承擔的責任。4.爭議解決：指甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，通過友好協商或訴訟等方式解決爭議。5.訴訟：指甲乙雙方在協商不成的情況下，向人民法院提起訴訟，請求法院判決解決爭議。實際執行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工期延誤：在施工過程中，可能會遇到特殊情況導致工期延誤。此時，甲乙雙方應積極溝通，簽訂書面補充協議，明確新的工期。2.工程質量不符合約定：乙方在施工過程中，應嚴格按照國家相關標準和甲方的要求進行施工。若驗收時發現工程質量不符合約定，乙方應無償返工，直至符合約定標準。3.付款逾期：甲乙雙方應按照合同約定的付款期限履行付款義務。若一方逾期付款，另一方有權要求其支付違約金。4.爭議解決：在合同履行過程中，甲乙雙方應保持良好溝通，盡量避免爭議。若發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。適用場景：本合同適用于以下場景：1.甲方委托乙方進行防水涂料施工的工程項目。2.甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎