【施工合同】建筑工程施工合同示范文本7篇隨著社會一步步向前發展，經過書寫合同協議,能夠將自己的各種事務記錄在里面。我敢肯定，大部分人都對擬定協議書很是頭疼的，下面是為大家整理的建筑工程施工合同示本(通用4篇)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。甲方：_______乙方：_______應甲方要求，在原甲方與乙方20__年5月11日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：一、工程范圍：20__年__月__日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。三、新增工程量：詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》四、質量要求：按原合同承諾履行。五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議六、其它：1、本協議其它內容仍按原合同執行。2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)法定發包人（全稱）：_________承包人（全稱）：_________依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_________工程地點：_________工程內容：_________群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：資金來源：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期：開工日期：竣工日期：合同工期總日歷天數_________天。四、質量標準工程質量標準：五、合同價款金額（大寫）：_________元（人民幣）￥：_________元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規范及有關技術文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：_________年_________月_________日合同訂立地點：本合同雙方約定_________后生效發包人：（公章）承包人：（公章）住所：__________________住所：__________________法定代表人：__________________法定代表人：__________________委托代表人：__________________委托代表人：__________________電話：__________________電話：__________________傳真：__________________傳真：__________________開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________賬號：__________________賬號：__________________郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________工程施工合同范本可分為以下不同種類：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同協商階段中，只要雙方對于中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更并不在以上排序的范圍中，正是由于其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。組成工程施工合同范本的文件包括：1、工程施工合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、工程施工合同專用條款、5、工程施工合同通用條款6、標準、規范及有關技術文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書10、建設工程施工合同范本使用說明編號：（工字）第號（招標人）：_____________________________鑒于_________________（以下簡稱投標人）參加_________________項目投標，應投標人申請，根據招標文件，我方愿就投標人履行招標文件約定的義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：一、保證的范圍及保證金額我方在投標人發生以下情形時承擔保證責任：1.投標人在招標文件規定的投標有效期內即______年______月______日后至______年______月______日內未經貴方許可撤回投標文件；2.投標人中標后因自身原因未在招標文件規定的時間內與貴方簽訂《建設工程施工合同》；3.投標人中標后不能按照招標文件的規定提供履約保證；4.招標文件規定的投標人應支付投標保證金的其他情形。我方保證的金額為人民幣____________元（大寫：__________________）。二、保證的方式及保證期間我方保證的方式為：連帶責任保證。我方的保證期間為：自本保函生效之日起至招標文件規定的投標有效期屆滿后______日，即至______年______月______日止。投標有效期延長的，經我方書面同意后，本保函的保證期間做相應調整。三、承擔保證責任的形式我方按照貴方的要求以下列方式之一承擔保證責任：（1）代投標人向貴方支付投標保證金為人民幣__________________元。（2）如果貴方選擇重新招標，我方向貴方支付重新招標的費用，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證金額，即不超過人民幣____________元。四、代償的安排貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號，并附有說明投標人違約造成貴方損失情況的證明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。五、保證責任的解除1.保證期間屆滿貴方未向我方書面主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方解除保證責任。2.我方按照本保函向貴方履行了保證責任后，自我方向貴方支付（支付款項從我方帳戶劃出）之日起，保證責任即解除。3.按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后，貴方應按上述約定，自我方保證責任解除之日起____________個工作日內，將本保函原件返還我方。六、免責條款1.因貴方違約致使投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。2.依照法律規定或貴方與投標人的另行約定，免除投標人部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。3.因不可抗力造成投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。七、爭議的解決因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為____________法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授權代理人）簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。本條所稱交付是指：______________________________保證人：____________________________法定代表人（或授權代理人）：____________________年_________月_________日如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！币?、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書?！苯ㄖI是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全?；诖耍瑖曳蓪D包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效?！钡谒臈l規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！蹦壳拜^為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定?！督忉尅返诙鶙l第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。【施工合同】裝飾工程施工合同5篇隨著法律法規不斷完善，合同協議的書寫也有著其他的變化規范,能夠以此保證雙方的利益。那么,合同書的格式，你掌握了嗎。以下是整理的裝飾工程施工合同錦集四篇，大家一起來看看吧。裝飾工程施工合同1發包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。一、工程概況：工程名稱：工程地點：工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元二、合同價款(固定價格)金額(人民幣大寫)：____;(小寫);三、工期：合同工期：開工日期：竣工日期：四.工程質量標準1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。六、工程款支付：進場付款____元;基礎±0付款____元;完成主體一層付款____元;主體完工付款________元;工程竣工付款____元。如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。七、質保期：____一年保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。八.合同的生效合同訂立時間：本合同雙方約定簽字蓋章后生效。九.附則.1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。甲方：乙方：委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：____年____月____日裝飾工程施工合同2發包人全稱：（以下簡稱：甲方）承包人全稱：（以下簡稱：乙方）依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范本本）》及其它有關法律、法規和規章，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況：工程名稱：工程地點：施工現場條件：以現場實際情況為準；施工部位：本合同約定乙方施工部位為：中所有的水電安裝工程包含的全部內容。二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。2、承包范圍：包所有基礎、主體結構、裝飾結構、維護性結構、各種構筑體;零星構件、雨棚、女兒墻、各種預留洞孔;室內等所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。3、承包內容：包施工圖和施工方案中的室內水電安裝工程，包括室內排水、弱電的全部安裝工程，電信、電視、智能化系統、三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。具體如下：A、給排水部分：給水部分：接口、起至所有用水末端的給水工程安裝及系統試壓。排水部分：自室內排水起端至現場排水管網第一個排水檢查井處所有排水工程安裝及排水實驗。B、電氣部分：從現場低壓配電柜至所有橋架、配管、電纜、配線等按圖施工及電器元件的安裝（包括弱電的預埋、預留），以及從弱電井總箱出口后到燈具（含戶箱、開關、插座、電線、弱電井、和強電井的線槽）安裝結束，避雷帶，避雷網的施工：施工圖中從現場低壓配電柜至配電強電井、總箱等所有的鋼管、電線、電纜的預埋安裝，包括從進入第一個配電箱后的電纜敷設；弱電（包括電視電話、智能化、寬頻三表抄送等）依設計圖紙將線管敷設到位，穿好鐵絲，消防工程預埋套管、線管接口、線管底盒；乙方施工班組自帶工具及小型施工機具和所有檢驗試驗設備和輔助材料;橋架、電線電纜、排氣扇、燈具、閥門、水龍頭、衛生潔具及其它電動設備均按圖紙設計要求進行安裝。三、雙方責任：1、甲方負責提供施工圖紙一套，協調施工用電。2、乙方負責按時按質按量完成安裝工程程序及調試。3、承包施工過程中，乙方不能以人工、材料價格上漲或其它原因為借口不進場施工。乙方若出現不正常施工、有意莫工、拖延工期的情況，甲方有權安排其它施工隊進場施工，人工費從乙方扣除。4、工完場地清。四、工程費計算方式：1、按工程施工圖紙建筑面積每平方米（）元計算。如乙方延工期按每平方米（）元計算。如再延期超30天按照每平方米（）元計算。注：如由甲方材料供應不上的，與乙方無關。五、付款方式：乙方組織人員進場施工后，甲方要每月按預計工程總價的8%支付給乙方。完工檢測合格后，一周內支付工程總價87%給乙方?？?%工程款作為保修期的質量保證金。一年后沒有質量問題，一周內無息一次性支付給乙方。甲方簽字乙方簽字裝飾工程施工合同3發包方(以下稱甲方)：___________承包方(以下稱乙方)：___________法定代表人：___________________法定代表人：___________________身份證號碼：___________________身份證號碼：___________________為了保證工程施工質量，如期完成施工任務，達到甲乙雙方互惠互利的目的，經甲、乙雙方充分協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，明確雙方在施工過程中的權利與義務，現雙方協商自愿簽訂本合同。第一條工程概況1、工程名稱：_________________________2、工程地點：_________________________3、工程內容：_________________________4、工程面積：_________________________5、工程立項批準文號：_________________第二條工程項目期限1、合同工期總共歷時____________天(日歷天);開工日期：____________年____________月____________日;竣工日期：____________年____________月____________日。2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：(1)在施工中如因停電、停水____________小時以上或連續間歇性停水、停電____________天以上(每次連續____________小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。第三條工程承包內容1、工程承包形式：_________________________2、工程承包范圍：_________________________第四條工程項目結算及付款方式1、合同生效后____________日內，甲方付____________萬元(大寫)(￥____________元)工程預付款。2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報____________日內支付工程進度款。3、工程進度款支付達工程總造價的____________%時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內支付____________%的款，留____________%的質保金，保修期滿后支付結乙方。4、若甲方拖欠工程款時，應按本工程經辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔，工期相應順延。6、在驗收過程中，如有不合格項目，應當在雙方驗收時商定的時間內，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之三罰款。7、撥付工程款時乙方應到有關部門開“建筑安裝專用發票”，甲方憑蓋有乙方印章的發票撥付工程款。8、甲方應將工程款撥至乙方指定帳戶內，不得直接撥至施工隊或班組，否則，所造成的一切質量和經濟責任，由甲方負責。第五條工程質量標準1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及甲方規定的有關質量要求以及合同約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。2、甲乙雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求，竣工驗收備案合格。第六條工程驗收乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙，相關資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。第七條安全施工乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。第八條違約責任1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應按工程總造價的____________%支付違約金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的____________%支付違約金。3、乙方采購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額____________%的違約金，并及時采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價的____________%支付違約金。第九條雙方的權利與義務1、甲方的權利與義務(1)解決材料物資的堆放和臨時設施場地。(2)在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式按時支付工程款。2、乙方的權利與義務(1)在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閑逛，服從甲方進出門管理。(2)承擔本工程施工中的一切安全事故責任。(3)按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。(4)把好質量關，確保工程質量達到驗收標準并根據有關規定組織工程驗收工作。(5)組織落實施工管理人員和材料設備進場。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時向甲方通報，由此而發生的費用增減或損失，雙方協商解決。(7)安全文明施工。第十條爭議解決因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條附則1、本協議經雙方簽章后生效。2、本協議于____________年____________月____________日在____________簽署。3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。4、本協議一式____________份，雙方各執____________份，具有同等法律效力。甲方(蓋章)：___________________乙方(蓋章)：___________________代表人：______________________代表人：________________________________年________月________日_________年________月________日裝飾工程施工合同4為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規,住房城鄉建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現就有關問題說明如下:一、《示范文本》的組成《示范文本》由合同協議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。(一)合同協議書《示范文本》合同協議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經理、合同文件構成、承諾以及合同生效條件等重要內容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。(二)通用合同條款通用合同條款是合同當事人根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。通用合同條款共計20條,具體條款分別為:一般約定、發包人、承包人、監理人、工程質量、安全文明施工與環境保護、工期和進度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現行法律法規對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。(三)專用合同條款專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;2、合同當事人可以通過對專用合同條款的修改,滿足具體建設工程的特殊要求,避免直接修改通用合同條款;3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。二、《示范文本》的性質和適用范圍《示范文本》為非強制性使用文本?！妒痉段谋尽愤m用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發包活動,合同當事人可結合建設工程具體情況,根據《示范文本》訂立合同,并按照法律法規規定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。建設工程施工合同(示范文本)GF-20__-0201目錄第一部分合同協議書…………......................…...1一、工程概況........................................................................….1二、合同工期.............................................................................1三、質量標準.............................................................................2四、簽約合同價與合同價格形式.............................................2五、項目經理.............................................................................2六、合同文件構成.....................................................................2七、承諾.....................................................................................3八、詞語含義.............................................................................3九、簽訂時間.............................................................................4十、簽訂地點.............................................................................4十一、補充協議.........................................................................4十二、合同生效.........................................................................4十三、合同份數.........................................................................4第二部分通用合同條款……......…...............…......61.一般約定................................................................................61.1詞語定義與解釋...............................................................61.2語言文字.........................................................................111.3法律.................................................................................111.4標準和規范....................................................................121.5合同文件的優先順序....................................................121.6圖紙和承包人文件.........................................................131.7聯絡.................................................................................141.8嚴禁賄賂.........................................................................151.9化石、文物.....................................................................151.10交通運輸.......................................................................161.11知識產權.......................................................................181.12保密...............................................................................181.13工程量清單錯誤的修正...............................................192.發包人....................................................................................192.1許可或批準....................................................................192.2發包人代表....................................................................202.3發包人人員....................................................................202.4施工現場、施工條件和基礎資料的提供....................202.5資金來源證明及支付擔保............................................222.6支付合同價款................................................................222.7組織竣工驗收................................................................222.8現場統一管理協議........................................................223.承包人....................................................................................233.1承包人的一般義務........................................................233.2項目經理........................................................................243.3承包人人員....................................................................26【施工合同】小工程施工合同匯報7篇隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，為了自己的建筑工程任務,應該懂得簽訂工作合同協議,以保證自己的利益那么,你知道合同的主要內容是什么嗎。以下是整理的小工程施工合同匯報【匯編五篇】，歡迎閱讀與收藏。發包方（以下簡稱甲方）：_____________________承包方（以下簡稱乙方）：_____________________根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。一、工程概況（一）工程名稱：_____________________（二）工程地點：_____________________二、工程承包范圍___________________________________安全維護及整改。三、合同工期_______天。四、工程造價工程造價為：______________元整五、質量標準5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。七、工程計價7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。十、違約責任10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。十一、安全生產和文明施工認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日發包方：承包方：甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。第一條：工程概況：1、工程名稱：武勝香江豪庭2、工程地點：武勝縣城祥升大道。第二條：承包范圍：發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。第三條：工期：（一）開工日期：年月日（根據甲方的工期要求）。（二）竣工日期：年月日（根據甲方的工期要求）。第四條：工程價款：1分部分項工程單價如下：（1）獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）、砂巖200元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）。（2）人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石（需要水鉆施工）280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等）、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：（1）人工開挖場內土方及建筑垃圾。（2）人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。（3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。（4）場內排水工作。（5）施工用腳手架的搭拆。（6）完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品（如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等）。（7）完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。（8）四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作3、零星簽證計時工60.00元/工日。4、室內取土夯實、回填元/m（含取土、運土、分層回填、夯實）。5、算工程量。第五條：施工技術要求：（一）、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。（二）、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。（三）、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。第六條：雙方責任及工作：（二）、甲方工作：1、為施工協調有關工作關系。2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。（二）、乙方工作：1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。第七條：工程質量驗收1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。第八條：人工費支付本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。第九條：安全責任：在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。第十條：其他約定：1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。第十一條其它：1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日甲方（承包人）：______________乙方（務工人）：______________為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。一、雙方的責任與義務：（一）甲方的責任與義務：1、負責對乙方務工人員的入場教育。2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。（二）乙方的責任和義務：1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。甲方：______________乙方：______________發包方：_____________________年_______月_______日發包人：________大學（以下簡稱甲方）。承包人：________建設公司（以下乙方）。甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況工程名稱：____大樓。工程地點：____市____路____號。施工面積：____m2工程造價：____萬元。第二條工程按設計圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。第四條工程結算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元，作為保修期一年的預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。第六條違約責任：由于工程質量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。第七條其他條款：甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”（路通、電通、水通）;乙方負責施工所需“三大材”（鋼筋、木材、水泥）及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日（____年____月____日）起生效。發包人：____________________大學（公章）___________法定代表人：________（簽章）地址：____市____路號承包人：________________建筑公司（公章）__________法定代表人：（簽章）_____簽約時間：____年____月____日甲方（承包人）：______________乙方（務工人）：______________為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。一、雙方的責任與義務：（一）甲方的責任與義務：1、負責對乙方務工人員的入場教育。2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。（二）乙方的責任和義務：1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。5、凡在施工區域外發生的.安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。甲方：______________乙方：______________發包方：_____________________年_______月_______日【施工合同】在工程施工合同協議中7篇在不斷進步的社會中，通過學習合同協議的書寫,有助于幫助進行合作的發展。那么,你知道合同的主要內容是什么嗎。以下是為大家整理的在工程施工合同協議中集合4篇,歡迎品鑒!發包方（以下簡稱甲方）：_____________________承包方（以下簡稱乙方）：_____________________根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。一、工程概況（一）工程名稱：_____________________（二）工程地點：_____________________二、工程承包范圍___________________________________安全維護及整改。三、合同工期_______天。四、工程造價工程造價為：______________元整五、質量標準5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。七、工程計價7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。十、違約責任10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。十一、安全生產和文明施工認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日發包人（全稱）：法定代表人或其委托代理人：承包人（全稱）：法定代表人或其委托代理人：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：一、工程概況1、工程名稱：___________________________。2、工程地點：___________________________。3、工程立項批準文號：__________________。4、資金來源：___________________________。5、工程內容：___________________________。6、工程承包范圍：__________________________。二、合同工期計劃開工日期：_________年_________月_________日。計劃竣工日期：_________年_________月_________日。工期總日歷天數：_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。三、質量標準工程質量符合___________________________標準。四、簽約合同價與合同價格形式1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；其中：（1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；（2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；（3）專業工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；（4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；2、合同價格形式：__________________。五、項目經理承包人項目經理：__________________。六、合同文件構成本協議書與下列文件一起構成合同文件：（1）中標通知書（如果有）；（2）投標函及其附錄（如果有）；（3）專用合同條款及其附件；（4）通用合同條款；（5）技術標準和要求；（6）圖紙；（7）已標價工程量清單或預算書；（8）其他合同文件。在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。七、承諾1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的"工程維修責任。3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。八、違約、索賠和爭議1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。九、簽訂時間本合同于_________年______月_____日簽訂。十、簽訂地點本合同在___________________________簽訂。十一、補充協議合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。十二、合同生效本合同自_________生效。十三、合同份數本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。發包人：法定代表人