設備監理師之設備監理合同強化訓練提分卷帶答案

單選題（共100題）1、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C2、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C3、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C4、根據《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發布招標公告。A.國務院發展改革部門依法指定的媒介B.全國發行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A5、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協調B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A6、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業管理、企業負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D7、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D8、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D9、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B10、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B11、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C12、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C13、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業主C.投標人D.中標人【答案】B14、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B15、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D16、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B17、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B18、甲公司授權其業務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C19、在()后，承包商應仔細檢查業主要求和定位放線的基礎資料，并將發現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A20、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B21、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A22、因業主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C23、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C24、甲企業與乙企業相毗鄰，雙方約定，甲企業穿越乙企業的廠區運輸材料，期限為10年，為此，甲企業每年支付給乙企業30萬元。在該法律關系中，甲企業享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C25、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A26、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A27、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B28、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D29、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監理工程師C.本單位負責人D.總監理工程師【答案】C30、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C31、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B32、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A33、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A34、承包商出現的下列情況中，業主有權立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業破產C.放棄工程D.不按合同規定實施工程【答案】B35、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A36、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A37、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B38、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D39、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C40、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經送達，即發生法律效力D.行政訴訟一審終結【答案】B41、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A42、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B43、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D44、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A45、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B46、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B47、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D48、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫院檢查才發現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B49、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C50、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D51、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C52、根據《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。A.某新式武器的設計B.地震災區道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C53、甲給乙發的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B54、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D55、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B56、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C57、設備監理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據D.提出賠償金額【答案】B58、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C59、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D60、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D61、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C62、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B63、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A64、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C65、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A66、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B.重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A67、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D68、《安全生產法》規定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D69、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B70、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發，證明承包商已經完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內完成D.只有完成地表恢復工作，業主方可接收工程【答案】C71、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續履行D.違約金規則【答案】C72、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C73、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C74、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B75、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B76、下列關于聯營體的說法，錯誤的是()。A.聯營體的各成員在履行合同上對業主負有連帶責任B.聯營體的牽頭方應由聯營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯營體，應向工程師通知誰是聯營體的牽頭方D.未經業主的同意，承包商不得改變其聯營體的法律地位【答案】C77、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C78、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B79、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A80、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B81、在承包商負責照管期間，由于業主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B82、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A83、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A84、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B85、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業主根據資金落實情況【答案】A86、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A87、根據《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D88、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D89、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A90、根據《合同法》的規定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C91、在市場經濟條件下，()是民法的主要調整對象。A.財產關系B.人身關系C.支配關系D.生產關系【答案】A92、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D93、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B94、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B95、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A96、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的設備，應于()規定缺陷責任期或保修期。A.安裝調試驗收后B.安裝調試驗收前C.設備采購合同內D.設備交于采購方后【答案】C97、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B98、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B99、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規定【答案】B100、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D多選題（共40題）1、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》規定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠B.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠【答案】ABC2、根據我國《招標投標法》的規定，招標代理機構應當具備的條件有()。A.有從事招標代理業務的營業場所和相應資金B.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業力量C.有可以作為評標委員會人選的技術、經濟等方面的專家庫D.有自己的名稱的事業單位E.經有關行政機關批準成立【答案】ABC3、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業E.消除危險【答案】AD4、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD5、我國設備工程當事人之間糾紛處理的基本形式有()。A.和解B.調解C.仲裁D.訴訟E.行政復議【答案】ABCD6、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD7、業主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業主指定的分包商E.業主雇用的其他承包商【答案】ABC8、設備工程合同談判之前，設備監理工程師應協助業主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD9、根據《招標投標法》，下列工程建設項目的施工采購，必須進行招標的有()。A.需要采用不可替代的專利技術的項目B.大型基礎設施項目C.使用外國政府貸款的項目D.采購人依法能夠自行建設的項目E.使用世界銀行貸款的項目【答案】BC10、設備工程合同履行中，承包商提交工程師審核的承包商文件包括()。A.操作和維修手冊B.合同規定的竣工文件C.質量管理內審文件D.指定分包商的資質文件E.業主要求中規定的技術文件【答案】AB11、房地產開發企業以土地使用權出讓方式取得的土地使用權，屬于()。A.自物權B.用益物權C.擔保物權D.動產物權E.不動產物權【答案】B12、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業產權而言，業主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權是履行業主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權C.業主不按合同規定的目的使用工程而導致的侵權索賠D.如果合同中沒有規定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠E.使用承包商設備造成的侵權【答案】ACD13、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃D.業主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃E.業主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃【答案】ACD14、因不可抗力終止合同后，承包商應將得到付款的物品向業主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設備C.生產設備D.材料E.臨時工程【答案】ACD15、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，承包商在收到履約證書后56天內，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據合同或其他規定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB16、因不可抗力終止合同后，承包商應將得到付款的物品向業主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設備C.生產設備D.材料E.臨時工程【答案】ACD17、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC18、對于設備工程的質量缺陷進行修復，工程師有權指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產設備并移出現場C.自費調查導致質量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD19、承包商應當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現場【答案】ABD20、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB21、根據《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設立分支機構C.有必要的財產和經費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構和場所【答案】ACD22、某一屬于工程建設項目招標范圍的項目，項目總投資2000萬元。建設過程中需要進項的下列采購中，可以不進行招標，直接采購的有()。A.專業工程施工發包，單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.設計合同單項合同估算價90萬元人民幣D.勘察合同單項合同估算價60萬元人民幣E.監理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A23、下列有關仲裁的表述，正確的有()。A.是否選擇仲裁方式解決爭議實行當事人自愿B.仲裁應當公開進行C.仲裁機構與地方政府有隸屬關系D.當事人對仲裁的裁決不服，可向人民法院提起訴訟E.一方當事人不履行仲裁裁決時，另一方當事人可以依法向人民法院申請執行【答案】A24、下列關于設備工程監理服務合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設備工程項目由原有企業投資的，原有企業是委托人B.設備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設備工程項目由政府單一投資的，其設立的公司是委托人D.委托人只負責項目籌資、項目建設E.設備工程項目由多方投資的，投資方設立的無限責任公司是委托人【答案】ABC25、按照我國《民法通則》的規定，無權代理的表現形式有()。A.無代理權人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權限內以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權限實施代理的行為D.代理人代理權終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】AC