第承攬合同范本(集錦15篇)承攬合同范本1

發包單位(以下簡稱甲方)：

承包單位(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。

4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20__年月日;竣工日期：20__年月日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

五、合同價款

本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;

2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料為壹式3套。

八、安全施工

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。

十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

十一、違約責任

本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日承攬合同范本2

甲方：

乙方：

1、前言

經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責

（1）供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

（2）乙方職責

完成上述規定供貨范圍的供貨。

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）

（3）甲方職責

每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。

甲方向乙方提供技術要求。

技術要求

（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。

3、價格

（1）鑄件價格

HT250：

MoCr：

QT600：

特殊規格鑄件價格雙方協商定

4、結算方式：

（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

（2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

5、交貨期

（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

（3）特殊規格雙方協商定。

6、驗收

甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質量保證：

甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權力和義務的轉讓：

乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

乙方無正當理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方沒有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

甲方乙方

代表（簽字）代表（簽字）

日期：日期：承攬合同范本3

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

)

加工方：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：(蓋章)乙方：

年月日承攬合同范本4

定做人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條技術標準、質量要求：_______________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第八條結算方法和期限：______________________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：_____________________________________

定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯系電話：聯系電話：承攬合同范本5

發包方（簽章）（以下稱甲方）

地址：

聯系電話：

承包方（簽章）（以下稱乙方）

地址：

聯系電話：

乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人：委托代理人：承攬合同范本6

發包方:________（以下簡稱甲方）

承攬方:________（以下簡稱乙方），住，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行：一、工作內容：

１、空調、熱水器等設備安裝；

２、避雷接地；

３、五金配件安裝于配合調試；

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。

結算方式為月結。

三、質量要求

１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；

2、甲方為乙方購買意外傷害險；

３、乙方凌空作業須系上安全帶，

４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

５、未盡事宜雙方協商解決。

６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯系電話：__________________

聯系電話：__________________

簽約時間：20__年__月__承攬合同范本7

(甲方)：

(乙方)：

鑒定地點：__縣

鑒定時間：20__年__月__日

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：

1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，

2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。

第二條、服務期限

期限從20__年__月__日起，至20__年__月__日止，共計天。

第三條、服務費用

合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的.車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

20__年__月__日承攬合同范本8

甲方(定做人)：____________簽訂日期：___________

簽訂地點：___________

乙方(承攬人)：___________合同編號：___________

甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

一、產品及相關說明

二、定作物的質量

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

三、技術資料與圖紙

1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

四、定作物的交付與運輸

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

五、定作物的驗收

1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。

3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

六、違約責任

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

七、爭議解決

本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:___________乙方：___________

地址:___________地址：___________

開戶行：___________開戶行___________

賬號:___________賬號：___________

電話：___________電話：___________

簽約代表：___________蓋章簽約代表：___________蓋章

簽約日期：___________簽約日期：___________承攬合同范本9

項目名稱：________________________________委托方（甲方）：__________________________研究開發方（乙方）：______________________

填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。四、標的技術的內容、形式：包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發成果可采取下列形式：1．產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；2．磁盤、磁帶、計算機軟件；3．動物或植物新品種、微生物菌種；4．樣品、樣機；5．成套技術設備。五、研究開發計劃：包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。六、技術情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。

一、標的技術的內容、形式和要求：________________________________________

二、應達到的技術指標和參數：________________________________________

三、研究開發計劃：________________________________________

四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。本項目研究開發經費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發成本實報實銷，雙方約定如下：（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）：①一次總付：____________元，時間：________________②分期支付：____________元，時間：____________________________元，時間：________________③按利潤________%提成，期限：________________④按銷售額____%提成，期限：________________⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬__________________________________________________六、履行的期限、地點和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。本合同的履行方式：________________________________

七、技術情報和資料的保密__________________________________________________

八、技術協作和技術指導的內容__________________________________________________

九、風險責任的承擔在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%．本項目風險責任確認的方式為：______________________________

十、技術成果的歸屬和分享（一）專利申請權：________________________________________（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

十一、驗收的標準和方式研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。1．提交____仲裁委員會仲裁；2．向____人民法院起訴。

十四、名詞和術語的解釋：_________________________

十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：_______________代表人：____________________年____月____日乙方：_______________代表人：____________________年____月____日承攬合同范本10

甲方：___________

乙方：___________

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將________工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

一．工程概況

1.工程名稱：___________

2.工程地點：______________________

3.承包范圍：___________

4.承包方式：包工、包料、包費用

5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

6.工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）

二．合同單價和付款方式

1.合同單價：

2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

三.技術要求和質量標準

四．違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五．爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可

協商解決。

2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議

雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六.保修

1.本工程保修期為年

在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。

甲方：___________

簽字___________

電話：___________

甲方駐工地代表：___________

電話：___________

乙方：___________簽字

電話：___________

日期：___________承攬合同范本11

委托方：（甲方）

承攬方：（乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：

2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：通過銀行托收。

7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

銀行帳號：

銀行帳號：

年月日承攬合同范本12

甲方：

乙方：

為實現小區物業管理專業化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就清水灣小區物業零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協商，達成以下協議。

一、服務地點：武漢市東西湖區金湖清水灣小區

二、合同期限：年月日至年月日止。

三、服務時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務。

四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。

五、甲方權利義務

1、保障小區正常的工作、生活秩序。

2、計劃和審定小區物業維修項目。

3、監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。

4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。

5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。

6、按期支付維修承攬費。

六、乙方權利義務

1、按照甲方的要求負責小區物業的維修。

2、主動巡回檢查，發現問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。

3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節約成本。

4、遵守甲方的規章制度。

5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。

七、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

甲方：

乙方：

20__年月日20__年月日承攬合同范本13

訂立合同雙方：

承攬方：__縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：__縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：__縣木具廠（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開戶銀行：__縣支行營業所

帳號：

乙方：__縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：__縣支行

帳號：

年月日承攬合同范本14

甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20__年3月1日開始建設，到20__年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。