本文部分內容來自網絡整理，本司不為其真實性負責，如有異議或侵權請及時聯系，本司將立即刪除!==本文為word格式，下載后可方便編輯和修改!設備性能違約賠償協議篇一：設備投入違約責任承諾范本—、設備投入違約責任承諾如果設備投入沒有達到投標的要求，而影響了整個工程的施工進度，我司將對此造成的工期延誤不予順延。而且愿接由于工期原因造成的相應倍償措施，具體可參考前面工期賠償細節。如果由設備投入沒有達到投標的要求，而影響了整個工程的質量，我司愿接受質量原因造成的相關懲罰措施。二、 機械設備違約承諾由于機械設備不能及時到位而造成工期與質量達不到要求的，我司愿接受招標文件中關于影響工期與質量的相關罰款措施。相關具體措施可見工期違約承諾與質量違約承諾的具體處罰措施。三、 機械設備不到位違約責任承諾若在施工過程中，由于機械設備沒能按招標文件約定時間進場，造成工期延誤的按招標文件工期延誤處罰措施執行，若在施工過程中造成工期延誤或質量達不到按招標文件標準，我司愿接受投標文件中關于工期承諾與質量承諾的相關條款進行執行。四、 設備違約責任承諾如果設備投入沒有達到投標的要求或沒有能及時進場，而影響了整個工程的施工進度，造成的工期延誤將不予順延。而且愿接由于工期原因造成的相應倍償，具體可參考前面工期賠償細節。如果由設備投入沒有達到投標的要求或沒有能及時進場，而影響了整個工程的質量，我司愿接受質量原因造成的相關懲罰。五、 機械設備投入違約責任承諾為使工程按期完成施工，經公司研究決定，特對本工程公司投入的施工機械設備做出如下承諾：如若我公司中標，我們承諾將按投標文件投入設備計劃表中投入設備規格、型號和數量按該計劃分批投入到本項目施工中。若施工過程中如發現投入的機械設備不能滿足總工期要求時，我單位將無條件按照發包人的要求增加相應的機械設備，否則由此造成的工期延誤，原接受按招標文件中工期違約罰款條例進行罰款處理。由此而造成質量達不到設計要求的，我司愿接受招標文件中質量違約罰款條例進行罰款處理。具何參照招標文件中相關罰款條例執行。六、 、設備投入違約責任承諾本工程我司一定按招標文件要求及施工進度計劃安排投入施工機械，若不能按要求的數量投入機械設備，而影響了整個工程的施工進度，我司將對此造成的工期延誤不予順延。而且愿接由于工期原因造成的相關賠償措施，具體可參考前面工期賠償細節。如果由設備投入沒有達到投標的要求，面影響了整個工程的質量，我司愿接受質量原因造成的相關懲罰措施，具體可參見質量違約責任承諾。七、 設備投入違約責任承諾如果設備投入沒有達到投標的要求，而影響了整個工程的施工進度或質量，我司將對此造成的工期延誤不予順延。而且愿接受影響工期每天5000的罰款。如果在質量上造成不合格的影響，我司愿接受質量整改的全部費用不予補償還愿接受2萬的處罰。八、 設備投入違約責任承諾我司在生產過程中如果投入的設備達不到投標時承諾的數量，造成工期延誤的我司愿接受每天3000元人民幣的罰款。同時工期不予順延。九、 機械設備投入違約責任承諾為使工程按期完成施工，經公司研究決定，特對本工程公司投入的施工機械設備做出如下承諾：如若我公司中標，我們承諾將按投標文件投入設備計劃表中投入設備規格、型號和數量按該計劃分批投入到本項目施工中。否則，主要設備每少1臺罰款10000元；一般設備每少1臺罰款5000元進行處罰。施工過程中如發現投入的機械設備不能滿足總工期要求時，我單位將無條件按照發包人的要求增加相應的機械設備，否則我單位接受發包人將視情況每次給予5000元至30000元的罰款。若經發包人2次書面通知仍未作出實質性響應的，將報市行政主管部門處理，并保留終止合同的權利。十、設備投入違約責任承諾本工程我司一定按招標文件要求及施工進度計劃安排投入施工機械，若不能按要求的數量投入機械設備，將自愿付給發包人罰金為合同總價的5%。十一、設備投入違約責任承諾如果設備投入沒有達到投標的要求，而影響了整個工程的施工進度或質量，我司將對此造成的工期延誤不予順延。每延期一天，甲方可直接扣0.3%，且不封頂；同時我單位賠償由此延誤造成的一切損失；我單位承擔由此延誤造成的一切后果。十二、投入設備違約責任承諾我司在進場施工過程中，如果投入的機械設備沒有達到投標時的數量造成工期延誤的，每影響一天我司愿接受業主按合同價0.2%的罰款，并承擔一切經濟損失。十三、機械設備投入違約責任承諾若我司在進場施工后，機械設備達不到招標文件的要求導致進度延誤，我司愿接受每天2萬元的罰款，并接受合同條款中其它相應的懲罰條款。十四、機械設備投入違約責任承諾若我司在施工過程中由于機械設備的性能差或者數量少而造成的工期延誤，我司愿接受原合同內相關條款的任何處罰。我公司嚴格執行并保證按期完工，若由于機械設備的原因造成工期延誤，我司愿接受每延期一天將予以罰款合同價的0.3%，上不封頂；延期3天以上，發包人有權實施指令分包將該部分工程交由有資質的分包商負責施工，我公司無異議；延期7天以上的，發包人將上報市行政主管部門處理，并保留終止合同的權利。十五、設備投入違約責任承諾我司在生產過程中如果投入的設備達不到投標時承諾的數量，造成工期延誤的，我司愿接受每天25000元人民幣的罰款，同時工期不予順延。篇二：設備修理合同精選范文:設備修理合同（共2篇）有限公司（以下稱定作方）與公司（以下稱為承攬方）經友好協商，特此訂立以下條款：第1條定義“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件?！耙幎ㄙY料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料?！叭毕莼蜩Υ谩笔侵冈O備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處?！艾F場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收?！凹夹g規格”是指本協議附表a。第2條修理項目項目內容設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。承攬方應于年月日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。第3條修理費第4條支付定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣萬元。第5條交貨與驗收承攬方應在 年 月 日前完成設備的修理和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷?，F場驗收應在 年 月 日起進行。第6條更改自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。第7條保修承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。第8條其它本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。定作方承攬方年月日［設備修理合同（共2篇）］篇一：設備維修合同設備維修合同甲方：乙方：簽訂地點：簽訂時間：年月日甲方:乙方：甲、乙雙方就甲方委托乙方對甲方的設備進行維修事宜，經協商一致，訂立本合同。一、 基本內容1、 乙方承接甲方維修工作，按本合同的約定完成各項內容，經驗收合格后交付甲方。2、 維修項目內容：（1）（2） 3、項目施工地點：甲方指定地點；4、交貨期：乙方須在本合同生效之日起日內完成設備的全部維修內容，并調試合格交付甲方使用。二、 合同價格：1、 設備維修項目主要配件及價格（單位：元）2、 合同總價為元，人民幣大寫金額為：整（含17%稅，備件費、設計費、安調、調試、運費、培訓、維護費等），在雙方未簽訂新的協議之前，任何一方不得修改此費用。［設備修理合同（共2篇）］三、 結算方式1、設備維修、維護完畢，經甲、乙雙方共同驗收合格后，特殊設備經4、設備調試由乙方負責，甲方項目負責人及使用單位相關人員參加。十、違約責任：1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則支付對方合同總價款的5%作為違約金。2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金，違約金從合同總價款中直接扣除。3、 其他違約責任按《中華人民共和國合同法》的規定，雙方協商解決。十一、其它：1、 合同未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。2、 附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。3、本合同未經雙方協商同意，不得轉讓、更改。4、 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲方執份，乙方執份。篇二：設備維修維護合同范本設備維修合同甲方：平頂山天安煤業七礦有限責任公司乙方：平頂山順天電器有限公司經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《中華人民共和國合同法》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：一、 合同內容1.1、 乙方承接甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作。并按本合同規定的要求，經驗收合格后交付甲方。1.2、 項目內容見技術協議書。1.3、 項目施工地點：平頂山順天電器有限公司1.4、 交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須在30個工作日內安裝、調試完畢，并交付甲方使用。二、 合同價格合同總價為人民幣（大寫）金額為：肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，￥48111，在雙方未簽訂新的協議之前，任何一方不得修改此費用。三、 結算方式設備維修、維護完畢，特殊設備經七、驗收標準及［設備修理合同（共2篇）］方法7.1、由乙方調試人員組織調試，甲方派出專人配合。7.2、 按雙方簽訂的技術協議條款和國家、行業有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。7.3、 驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續后交付甲方。7.4、 設備驗收完成后，質保期為三個月，質保期內設備非甲方原因出現故障，乙方應無償進行維修。八、 違約責任8.1、 合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。8.2、 因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。九、 爭議解決本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。十、附則本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。合同未經雙方協商同意不得轉讓、更改。甲方（蓋章）乙方（蓋章）代表：年月代表：合同訂立時間：日篇三：設備合同模板項目名稱：中國平煤神馬集團乙二酸己內酰胺項目熱電工程買方合同編號：CGZBC-HNSM-024賣方合同編號：皮帶秤、除鐵器購銷合同買方：四川川鍋鍋爐有限責任公司賣方：徐州市中能三原測控技術有限公司201X年月日買方：四川川鍋鍋爐有限責任公司賣方：徐州市中能三原測控技術有限公司簽訂地點：四川成都金堂根據《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規，買賣雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，協商一致，簽定本合同，達成如下協議：?設備名稱及供貨范圍單位：人民幣萬元?供貨明細表：高精度電子皮帶秤、除鐵器的規格型號、參數、供貨范圍、技術服務范圍等以技術協議為準，供方提供的設備應能滿足技術性能要求，供貨范圍包括但不限于以下內容：第一條質量標）隹按照國家相關標準及買賣雙方達成的技術協議約定的生產制造。第二條合同價格1RMB：27萬元整），此價格中包含增值稅（稅率17%）。2、 本合同總價包括技術協議中供貨范圍內設備的制造費、包裝費、運輸費、保險費、設計費、安裝調試指導、技術服務費，賣方交付給買方的技術資料和圖紙的費用。3、 賣方因設備出售、進口等發生的一切稅費，由賣方自行承擔。4、價格為一次性閉口價格，不因市場材料價格波動進行調整。第三條貨款支付及結算1、 本合同采用分期付款的支付方式，貨款以銀行電匯或承兌匯票的方式支付（匯票承兌期不超過6個月），具體支付進度如下：（1） 、合同生效后10日內買方支付合同總價的10%的預付款，計人民幣大寫:貳萬柒仟元整（RMB：2.7萬元整）給賣方。賣方應同時向買方提供相應額度加蓋賣方公司財務印章的收據。賣方應同時向買方提供相應額度的加蓋賣方公司財務印章的收據。（2） 、合同生效后，材料備齊、進度達到50%買方支付合同總價的20%的進度款，計人民幣大寫：伍萬肆仟元整（RMB：5.4萬元整），賣方應同時向買方提供相應額度的加蓋賣方公司財務印章的收據。（3） 、產品（設備）完工具備發貨條件，買方在接到賣方通知函后的10個工作日內支付合同總價的10%發貨款，計人民幣大寫：貳萬柒仟元整（RMB：2.7萬元整），賣方應同時向買方提供相應額度的加蓋賣方公司財務印章的收據并開具合同總價50%的增值稅發票。（4） 、合同設備發貨到買方指定地點（書面通知），經現場驗收合格，買方收到賣方開具的合同總價50%的增值稅發票，買方于7日內支付合同總價20%的到貨款，計人民幣大寫：伍萬肆仟元整（RMB：5.4萬元整）。（5） 、合同設備性能考核合格后，7日內支付合同總價的30%的性能考核款，計人民幣大寫：捌萬壹仟元整（RMB：8.1萬元整）。（6） 、剩余合同總價的10%質保金，計人民幣大寫：貳萬柒仟元整（RMB：2.7萬元整），在質保期結束后無質量問題7日內支付給賣方。2、 賣方的開戶銀行、帳戶名稱、帳號資料如有變更，賣方應在合同規定的相關付款期限前10日以書面方式通知買方，如有未按時通知或者通知有誤而影響結算的，買方的付款義務相應順延，買方不承擔由此造成的遲延付款責任。第四條包裝要求能夠適合遠途運輸及有防潮防震保護，包裝物不回收，不計價，費用由賣方承擔。第五條交貨及運輸1、賣方在合同生效后，在201X年7月20日前具備發貨條件（具體發貨時間以買方書面通知為準），交貨按項目執行計劃表執行，交貨地點：河南省平頂山市中國平煤神馬集團己二酸己內酰胺項目施工現場（車底板交貨）2、合同生效后3個月內賣方向買方提供項目執行計劃表。3、 賣方在交貨前好接貨準備，交貨計劃應包括以下內容：本合同復印件、設備名稱、規格型號、數量、重量和體積（長*寬*高）的約數、到貨日期和運輸安排。4、 本合同下設備的運輸及運輸保險均由賣方承擔。在賣方將設備交付于買方前，設備的所有風險均由賣方承擔。買方負責卸貨，卸貨完畢經買方清點驗收，設備交付于買方。第六條安裝、調試與驗收1、 買方應在設備到達買方指定地點后日內通知賣方，賣方應在接到買方通知后日內派人員到買方施工現場，由買賣雙方共同依據本合同技術協議中約定的供貨范圍、設計規范和相應標準規范進行卸貨開箱清點驗收。如賣方接到買方的卸貨清點驗收通知后48小時內未到買方施工現場視為同意買方自行開箱驗收并認同驗收結果，買方以傳真或書面形式通知賣方驗收結果。經驗收如發現不符合本合同技術協議的約定，買方將書面或者電話通知賣方，賣方應在接到買方通知后2日內立即補發、更換或者采取其他補救措施。2、 賣方收到買