PAGEPAGE412023年汕頭市金平區建設系統事業單位招聘考試筆試題庫及答案解析畢業院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．開標工作應由()主持。A、招標人B、招標代理機構C、行政監督部門D、建設主管部門答案：A解析：(六)開標開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。2．建設工程應當自領取施工許可證之日起()個月內開工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。3．施工過程中，監理工程師以施工質量不符合施工合同約定為由要求施工單位返工，但是施工單位認為施工合同是由建設單位與施工單位簽訂的，監理單位不是合同當事人，不屬于監理的依據。對此，正確的說法是()。A、監理工程師應根據國家標準監理，而不能以施工合同為依據監理B、施工合同是監理工程師實施監理的依據C、施工合同是否作為監理依據，要根據建設單位的授權D、施工合同是否作為監理依據，要根據上級建設行政主管部門的意見確定答案：B解析：工程監理的依據是：法律、法規，如《建筑法》、《民法典》等;有關技術標準，如《工程建設標準強制性條文》等;設計文件;建設工程承包合同。4．在可撤銷合同中，具有撤銷權的當事人沒有行使撤銷權導致撤銷權消滅的時間是自知道或應當知道撤銷事由之日起()。A、1個月B、3個月C、6個月D、1年答案：D解析：《民法典》規定，有下列情形之一的，撤銷權消滅：(1)具有撤銷權的當事人自知道或應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權;(2)具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。5．實用新型和外觀設計專利權的期限是()年，均自申請日起計算。A、10B、15C、20D、25答案：A解析：發明專利權的期限是20年，實用新型和外觀設計專利權的期限是10年，均自申請日起計算。6．項目業主與監理單位簽訂了委托監理合同，監理單位在監理工作中遇到了突發事件，未經業主同意，處理不當，作出不利于業主的決定。事后監理單位未在規定的時間內將該情況及時報告給業主，并給業主帶來了一定的損失。下列說法正確的是()。A、業主可以要求監理單位賠償損失B、監理公司不承擔任何責任C、業主無權要求監理單位賠償損失D、監理公司應承擔刑事責任答案：A解析：《民法典》第406條規定：“有償的委托合同，因受托人的過錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。無償的委托合同，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。”7．調解包括法院調解與訴訟外調解，訴訟外調解不包括()。A、行政調解B、民間調解C、仲裁調解D、自行調解答案：D解析：在我國，調解的主要方式是人民調解、行政調解、仲裁調解、司法調解、行業調解以及專業機構調解。8．根據《合同法》，債務人轉讓合同債務應當()。A、通知債權人B、與債權人協商C、經過債權人的同意D、重新簽訂合同答案：C解析：二)合同義務的轉讓《民法典》規定：債務人將合同的全部或部分義務轉移給第三人的，應當經債權人同意。9．行政機關在建設工程領域實施的如下行政行為中，不屬于行政許可的行為是()。A、建造師執業資格注冊B、吊銷資質證書C、頒發安全生產許可證D、核準企業資質等級答案：B解析：行政許可，即行政機關根據公民、法人或者其他組織的申請，經依法審查，準予其從事特定活動的行政管理行為，如施工許可、專業人員執業資格注冊、企業資質等級核準、安全生產許可等。吊銷資質證書屬于行政處罰。10．使用他人知識產權必須經權利人同意，這體現了知識產權的()。A、期限性B、地域性C、專有性D、財產權和人身權的雙重性答案：C解析：知識產權的專有性：知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性。權利人對智力成果享有專有權，其他人若要利用這一成果必須經過權利人同意，否則構成侵權。11．用人單位違反勞動合同法的規定解除或者終止勞動合同，依照我國《勞動合同法》規定的經濟補償標準的()倍向勞動者支付賠償金的，不再支付經濟補償。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人單位違反勞動合同法的規定解除或者終止勞動合同，依照本法第47條規定的經濟補償標準的2倍向勞動者支付賠償金的。12．建筑施工企業從事建筑施工活動前，應當依照相關規定向()建設主管部門申請領取安全生產許可證。A、國務院B、省級以上C、市級以上D、縣級以上答案：B解析：建筑施工企業從事建筑施工活動前，應當依照《建筑施工企業安全生產許可證規定》向企業注冊所在地省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門申請領取安全生產許可證13．某房地產開發公司在某市老城區擬開發的一住宅小區項目涉及到拆遷，則房地產公司申領施工許可證前，()。A、拆遷工作必須全部完成B、拆遷補償安置資金全部到位C、拆遷工程量已完成50%D、有保證工程質量和安全的具體措施答案：D解析：申請施工許可證的條件(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續(土地使用權證);(2)依法應當辦理建設工程規劃許可證的，已經取得建設工程規劃;(注意建設用地規劃許可證與建設工程規劃許可證的區別)(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經確定建筑施工企業;(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(施工圖設計文件已按規定進行了審查)(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(按照規定應該委托監理的工程已委托監理)(7)建設資金已經落實;(8)法律、行政法規規定的其他條件。14．甲委托某車行修理汽車。取車時，因錢未帶夠不能支付修理費，征得車行同意將剛買2天的iPhone5S手機留下，約定交清修理費時取回手機，則車行對該手機享有()。A、處分權B、抵押權C、質押權D、留置權答案：C解析：按照《擔保法》、《物權法》的規定，質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產或權利折價或者以拍賣、變賣該動產或權利的價款優先受償。15．下列關于承攬合同中的規定，()是正確的。A、承攬合同屬于完成工作成果的合同B、承攬合同的標的物具有普遍性C、定作人可以隨時解除承攬合同，且不用賠償損失D、承攬人接受工作后，可以直接將承攬的工作交給第三人完成答案：A解析：《民法典》規定，承攬合同時承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。16．《建設工程質量管理條例》規定，建設單位將工程發包給不具有相應資質等級單位的，責令改正，處以()的罰款。A、工程合同價款2%以上4%以下B、50萬元以上100萬元以下C、5000元以上10000元以下D、工程合同價款0.5%以上1%以下答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位將建設工程發包給不具有相應資質等級的勘察、設計、施工單位或者委托給不具有相應資質等級的工程監理單位的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款。17．關于買賣合同的法律特征，下列表述錯誤的是()。A、買賣合同是一種轉移財產所有權的合同B、買受人不但要取得合同涉及的財產，更以依法獲得其所有權作為根本目的C、在買賣合同中，買方和賣方的權利與義務是對應的D、買賣合同的標的物是作為一般等價交換物的貨幣答案：D解析：買賣合同的法律特征，包括買賣合同是一種轉移財產所有權的合同，買受人不但要取得合同涉及的財產，更以依法獲得其所有權作為根本目的;買賣合同是有償合同，買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權;買賣合同是雙務合同，買方和賣方的權利與義務是對應的;買賣合同是諾成合同，諾成合同自當事人雙方意思表示一致時即可成立。18．在工程建設領域，環境噪聲污染的防治主要包括施工現場和()環境噪聲污染防治兩個方面。A、交通運輸B、建設項目C、社會生活D、制品加工答案：B解析：在工程建設領域，環境噪聲污染的防治主要包括兩個方面：一是施工現場環境噪聲污染的防治;二是建設項目環境噪聲污染的防治。前者主要解決建設工程施工過程中產生的施工噪聲污染問題，后者則是要解決建設項目建成后使用過程中可能產生的環境噪聲污染冋題。19．未取得注冊證書和執業印章而擔任大中型建設工程施工單位項目負責人的，其所簽署的工程文件()。A、無效B、有效C、在工程質量合格的前提下有效D、經監理工程師認可才有效答案：A解析：《注冊建造師管理規定》中規定，未取得注冊證書和執業印章，擔任大中型建設工程項目施工單位項目負責人，或者以注冊建造師的名義從事相關活動的，其所簽署的工程文件無效，由縣級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令停止違法活動，并可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。20．根據《建設工程質量管理條例》規定，不屬于建設工程竣工驗收應具備的條件是()。A、施工單位簽署的工程保修書B、勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件C、設計和施工質量已得到了質量監督部門的認可并作出評定D、完整的技術檔案和施工管理資料答案：C解析：《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑構配件和設備的進場試驗報告;(4)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格的，方可交付使用。21．下列工程建設項目中，除()以外均屬于依法必須招標的范圍。A、關系社會公共利益和安全的基礎設施項目B、關系公眾利益和安全的公用事業項目C、使用國有企業事業單位自有資金且資金不控股的項目D、使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目答案：C解析：第二條全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目包括：(一)使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目(D選項，;(二)使用國有企業事業單位資金，并且該資金占控股或者主導地位的項目。依法必須招項的包括大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益，公眾安全的項目;AB符合這一條。22．施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是()。A、施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤B、施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤C、施工企業的設備損壞，導致工期延誤D、施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤答案：A解析：在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《民法典》僅承認不可抗力(不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況)為法定的免責事由。《民法典》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因此A正確。選項B錯誤，“梅雨季節”是作為一個有經驗的項目經理能夠遇見的風險，所以不得免除因此造成的違約責任。選項C錯誤，施工企業的設備損壞，屬于施工單位自身責任，由此導致工期延誤不予賠償。選項D錯誤，當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。23．房地產開發商發包的工程由乙包工頭借用甲施工企業的資質中標并簽訂施工合同，工程竣工驗收質量合格，乙包工頭要求按合同約定支付工程款，則()。A、合同無效，不應支付工程款B、合同無效，應參照合同約定支付工程款C、合同有效，不應支付工程款D、合同有效，應參照合同約定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，無資質承包主體簽訂的專業分包合同或者勞務分包合同都是無效合同。但是，當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同相對方(即轉包方或違法分包方)主張權利，甚至可以向建設工程項目的發包方主張權利。，“實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院應當追加轉包人或者違法分包人為本案第三人，在查明發包人欠付轉包人或者違法分包人建設工程價款的數額后，判決發包人在欠付建設工程價款范圍內對實際施工人承擔責任”。24．投標有效期應從()之日起計算。A、開始提交投標文件B、提交投標保證金C、確定中標結果D、招標文件規定的提交投標文件截至答案：D解析：投標有效期是從投標人提交投標文件截止之日起計算，一般至中標通知書簽發日期止。在此期限內，所有招標文件均保持有效。25．某建設工程項目的發包方和承包商之間發生工程款結算的糾紛，雙方最終依據施工合同中約定的仲裁條款通過仲裁的方式解決了糾紛，上述糾紛屬于()。A、民事糾紛B、行政糾紛C、刑事附帶民事糾紛D、程序糾紛答案：A解析：建筑工程民事糾紛，是在建設工程活動中平等主體之間發生的以民事權利義務法律關系為內容的爭議。分為兩大類：財產方面的民事糾紛、人身關系方面的民事糾紛。26．王某在施工現場工作時不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利。這種調解方式屬于()。A、行政調解B、法院調解C、仲裁調解D、人民調解答案：D解析：題目中監理工程師的就擔當了人民調解員的角色。人民調解的組織形式是人民調解委員會。《人民調解法》規定，人民調解委員會是村民委員會和居民委員會下設的調解民間糾紛的群眾性自治組織，在人民政府和基層人民法院指導下進行工作。人民調解委員會由3至9人組成，設主任1人，必要時可以設副主任若干人。人民調解員由人民調解委員會委員和人民調解委員會聘任的人員擔任。人民調解員應當具備的基本條件是：(1)公道正派;(2)熱心人民調解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知識和政策水平;(5)成年公民。27．甲建筑工程公司在進行基礎施工工程中，由于操作失誤給鄰近乙公司的建筑物造成損害，根據有關法律規定，甲公司負有向乙公司賠償損失的債務。則此債務的發生根據是()。A、合同B、無因管理C、不當得利D、侵權行為答案：D解析：侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產或人身權利的行為。侵權行為一經發生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成債的關系。侵權行為產生的債被稱為侵權之債。在建設工程活動中，也常會產生侵權之債。入施工現場的施工噪聲，也可能產生侵權之債。28．根據《水污染防治法》關于施工現場水污染的防治，下列說法錯誤的是()。A、在飲用水水源保護區內，禁止設置排污口B、禁止向水體排放含有汞、鎘、砷、鉻、鉛、氰化物、黃磷等可溶性劇毒廢渣C、禁止利用無防滲漏措施的溝渠輸送或存貯含有毒污染物的廢水D、禁止向水體排放生活污水答案：D解析：在飲用水水源保護區內，禁止設置排污口。A對，禁止將含有汞、鎘、砷、鉻、鉛、氰化物、黃磷等的可溶性劇毒廢渣向水體排放、傾倒或者直接埋入地下。B對，禁止利用無防滲漏措施的溝渠、坑塘等輸送或者存貯含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物。C對。29．關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是()。A、項目經理部具備法人資格B、項目經理是企業法人代表人授權在建設工程施工項目上的管理者C、項目經理部行為的法律后果由自己承擔D、項目經理部是施工企業內部常設機構答案：B解析：二、項目經理是企業法人授權在建設工程施工項目上的管理者。由于項目經理部不具備獨立的法人資格，無法獨立承擔民事責任。30．取得二級建造師資格證書的王某，受聘并注冊于擁有乙級資質專門從事招標代理的單位。王某可以建造師名義從事()。A、建設工程項目總承包管理工作B、建設監理相關工作C、建設工程項目管理服務有關工作D、建設工程施工的項目管理工作答案：C解析：《注冊建造師管理規定》中規定，注冊建造師可以從事建設工程項目總承包管理或施工管理，建設工程項目管理服務，建設工程技術經濟咨詢，以及法律、行政法規和國務院建設主管部門規定的其他業務。31．在建設工程活動中，下列行為不得代理的是()。A、招標代理B、勞務分包C、水電分包D、工程主體分包答案：D解析：《建筑法》規定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承辦單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。32．取得建造師資格證書并經()后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。A、登記B、注冊C、備案D、所在單位考核合格答案：B解析：注冊建造師是指通過考核認定或考試合格取得中華人民共和國建造師資格證書經過注冊，取得中華人民共和國注冊建造師注冊執業證書和執業印章，擔任施工單位項目負責人以及從事施工管理相關活動的專業技術人員。33．我國民事訴訟中的()是指在訴訟答辯期屆滿后開庭審理前，在人民法院的主持下，當事人之間相互明示其持有證據的過程。A、質證B、證據交換C、認證D、證明責任答案：B解析：我國民事訴訟中的證據交換，是指在訴訟答辯期屆滿后開庭審理前，在人民法院的主持下，當事人之間相互明示其持有證據的過程。34．按照《行政處罰法》的規定，()可以設定除限制人身自由以外的行政處罰。A、法律B、行政法規C、部門規章D、地方性法規答案：B解析：行政法規可以設定除限制公民人身自由，凍結存款、匯款和應當由法律規定的行政強制措施以外的其他行政強制措施。35．王某2008年3月1日因違規被吊銷了注冊證書，正常情況下再申請建造師注冊最早只能是()。A、2009年3月1日B、2010年3月1日C、2011年3月1日D、2013年3月1日答案：B解析：5)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的;(7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的;(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的;36．沒有法定或者約定義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服務而發生的債稱為()之債。A、合同B、侵權C、不當得利D、無因管理答案：D解析：無因管理無因管理，是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，自覺為他人管理事務或提供服務。無因管理在管理人員或服務人員與受益人之間形成了債的關系。無因管理產生的債被稱為無因管理之債。37．施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A、合同正常履約B、未發生違法行為C、獲得發包人獎勵D、獲得建設行政主管部門表彰答案：D解析：良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準，行為規范，誠信經營，自覺維護建筑市場秩序，受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。38．糾紛發生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是()。A、有仲裁協議B、有具體的仲裁請求、事實和理由C、屬于仲裁委員會受理范圍D、當事人雙方口頭愿意仲裁答案：D解析：當事人申請仲裁，應當符合的條件有：(1)有效的仲裁協議;(2)有具體的仲裁請求和事實、理由;(3)屬于仲裁委員會的受理范圍。39．下列關于承攬合同法律特征的表述中，正確的是()。A、承攬合同的標的包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作及其成果B、承攬人和定作人的權利義務沒有對應關系C、為確保標的物的質量，定作人必須管理承攬人的工作過程D、在確保標的物質量的前提下，承攬人有權將承攬的工作交由第三人完成答案：A解析：《民法典》規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。40．列入城建檔案館(室)接收范圍的工程，建設單位在工程竣工驗收后()個月內，必須向城建檔案館(室)移交一套符合規定的工程檔案。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建設部經修改后發布的《城市建設檔案管理規定》中規定，建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。41．下列選項中，屬于監理單位安全責任的事項有()。A、編制安全施工大綱B、制定安全技術措施C、監督施工企業對安全事故隱患進行整改D、確定建設工程安全費用答案：C解析：依據《建設工程安全生產管理條例》第14條，監理的安全生產責任主要包括：(1)工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工企業整改;(2)情況嚴重的，應當要求施工企業暫時停止施工，并及時報告建設單位;(3)施工企業拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告;(4)工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理，并對建設工程安全生產承擔監理責任。則C選項正確。A、B選項屬施工企業的安全責任，D選項屬建設單位的安全責任，均非正確選項。42．建設單位欠付工程款，施工企業指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于()。A、法定代理B、表見代理C、委托代理D、指定代理答案：C解析：法定代理是指根據法律的規定而發生的代理。例如，《民法通則》規定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監護人是他的法定代理人。指定代理是根據人民法院或有關單位的指定而發生的代理，常發生在訴訟中。委托代理按照被代理人的委托行使代理權。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法將代理權授予代理人的，故又稱“意定代理”或“任意代理”。選C43．關于承攬工程業務的說法，正確的是()。A、企業承攬分包工程，應當取得相應建筑業企業資質B、不具有相應資質等級的施工企業，可以采取同一專業聯合承包的方式滿足承攬工程業務要求C、施工企業與項目經理部簽訂內部承包協議，屬于允許他人以本企業名義承攬工程D、自然人可以成為承攬分包工程業務的主體答案：A解析：B錯誤，《建筑法》規定，兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。C錯誤，《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規定，分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。D錯誤，2014年8月住房和城鄉建設部經修改后發布的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》進一步規定：“分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業務。嚴禁個人承攬分包工程業務。”44．下列選項中，屬于行政處罰的是()。A、罰金B、沒收非法財物C、拘役D、管制答案：B解析：行政處罰的種類：警告;罰款;沒收違法所得，沒收非法財物;責令停產停業;暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執照;行政拘留;法律、行政法規規定的其他行政處罰。45．下列主體中，具有保證人資格的是()。A、公益事業單位B、建筑行業協會C、清算中的法人D、國有金融機構答案：D解析：具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。但是，以下組織不能作為保證人：1.國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。2.學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。3.企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內提供保證。46．甲施工單位到A供應商的材料倉庫提貨，因倉庫管理員的工作疏忽多發了2t水泥給施工單位，則由此形成的債稱為()。A、合同之債B、無因管理之債C、不當得利之債D、侵權行為答案：C解析：不當得利，是指沒有法律上或者合同上的依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當得利造成他人利益的損害，因此在得利者與受害者之間形成債的關系。得利者應當將所得的不當利益返還給受損失的人。不當得利產生的債被稱為不當得利之債。47．根據《物權法》規定，建設用地使用權屬于()。A、所有權B、用益物權C、擔保物權D、留置權答案：B解析：用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。48．關于違約責任的說法，正確的是()。A、違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為B、守約方需證明違約方主觀上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任C、守約方發生的經濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償D、違約方違約后繼續履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金答案：C解析：違約責任主要具有補償性，即旨在彌補或補償因違約行為造成的損害后果，A錯誤。非違約方只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任，而不需要證明其主觀上是否具有過錯，B錯誤。如果守約方發生的經濟損失大于違約金或定金的，守約方可以主張違約方按照實際損失予以賠償，C正確。守約方可以要求違約方停止違約行為，采取補救措施，繼續履行合同約定;可以按照合同約定，要求違約方支付違約金或沒收定金，D錯誤。49．某省行政辦公樓工程施工項目公開招標，招標文件規定了提交投標文件截止時間，則開標時間應為()。A、提交投標文件的同一時間B、提交投標文件第二天的同一時間C、提交投標文件截止時間的同一時間D、提交投標文件有效期內答案：C解析：《招標投標法》規定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。50．標的物在訂立買賣合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成交付的交付方式是()。A、簡易交付B、占有改定C、指示交付D、擬制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①現實交付;②簡易交付：標的物在訂立合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤擬制交付。二、多選題1．財產抵押時，抵押權自抵押合同生效時設立的有().A、原材料B、交通運輸工具C、生產設備D、建設用地使用權答案：ABC解析：當事人以下列財產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經登記，不得對抗善意第三人:(1)生產設備、原材料、半成品、產品;(2)交通運輸工具;(3)正在建造的船舶、航空器。2．下列國家機關中，有權制定地方性法規的有()。A、省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常委會B、省、自治區、直轄市的人民政府C、省級人民政府所在地的市級人民代表大會及其常委會D、省級人民政府所在地的市級人民政府答案：AC解析：本題考查的是法的形式。省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常務委員會根據本行政區域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下，可以制定地方性3．在合同履行的過程中，如果合同內容約定不明確，協議補充和按照交易習慣都不能解決時，則只能依據我國《中華人民共和國合同法》的規定履行。下列表述中正確的有()。A、質量要求不明確，可按照國家標準、行業標準履行B、履行地點不明確，給付貨款的，在接受貨幣一方所在地履行C、履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間D、價款不明確的，可按照合同簽訂地的市場價格履行答案：ABC解析：在合同履行的過程中，如果合同內容約定不明確，協議補充和按照交易習慣都不能解決時，則只能依據我國《中華人民共和國合同法》的規定履行的內容包括：(1)質量要求不明確，可按照國家標準、行業標準履行;(2)履行地點不明確，給付貨款的，在接受貨幣一方所在地履行;(3)履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間。4．根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，生產經營單位應急預案應當及時修訂并歸檔的情形有()。A、應急指揮機構及其職責發生調整的B、面臨的事故風險發生重大變化的C、重要應急資源發生重大變化的D、在應急演練和事故應急救援中發現問題需要修訂的答案：ABCD解析：有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂并歸檔：(1)依據的法律、法規、規章、標準及上位預案中的有關規定發生重大變化的;(2)應急指揮機構及其職責發生調整的;(3)面臨的事故風險發生重大變化的;(4)重要應急資源發生重大變化的;(5)預案中的其他重要信息發生變化的;(6)在應急演練和事故應急救援中發現問題需要修訂的;(7)編制單位認為應當修訂的其他情況。5．施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知()。A、建設單位B、建設工程質量監督機構C、安全生產監督管理部門D、勘察單位答案：AB解析：隱蔽工程：是指施工過程中某一道工序所完成的工程實物，被后一工序形成的工程實物所隱蔽，而且不可逆向作業的那部分工程。由于隱蔽工程被后續工序隱蔽后，其施工質量就很難檢驗及認定。所以，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位除了要做好檢查、檢驗并做好記錄外，還應當及時通知建設單位(實施監理的工程為監理單位)和建設工程質量監督機構，以接受政府監督和向建設單位提供質量保證。6．關于勞務派遣的說法，正確的有()。A、勞務派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離B、經營勞務派遣業務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可C、實施勞務派遣的，由用工單位與勞動者訂立勞動合同D、勞務派遣可以在替代性的工作崗位上實施答案：ABD解析：勞務派遣，其實際用工單位提供勞動條件并按照勞務派遣協議支付用工費用的新型用工方式。其顯著特征是勞動者的聘用與使用分離。《勞動合同法》規定，勞務派遣單位經營勞務派遣業務應當具備下列條件(1)注冊資本不得少于人民幣200萬元;(2)有與開展業務相適應的固定的經營場所和設施;(3)有符合法律、行政法規規定的勞務派遣管理制度;(4)法律、行政法規規定的其他條件。經營勞務派遣業務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可;經許可的，依法辦理相應的公司登記。未經許可，任何單位和個人不得經營勞務派遣業務。勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準，向其按月支付報酬。7．根據《建設工程質量管理條例》規定，下列()等工程的保修期限為設計文件規定的該工程的合理使用年限。A、基礎設施工程B、供熱與供冷系統工程C、房屋建筑的地基基礎工程D、設備安裝和裝修工程答案：AC解析：《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限：1.基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限。8．根據《招標投標法》，可以不進行招標的工程項目有()。A、國有企業開發建設的商住兩用的工程項目B、涉及國家秘密的工程項目C、涉及搶險救災的工程項目D、利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工的工程項目答案：BCD解析：P72-75《招標投標法》規定，涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。9．某工地塔吊未按安全生產規定進行按時檢查加固。為了趕進度，管理者明知存在安全隱患，仍繼續要求施工，結果在施工過程中倒塌，造成重大傷亡。對此應負刑事責任的有()。A、該工地的負責人B、負責塔吊安全的管理人C、塔吊的銷售人員D、該建筑公司的負責人答案：ABD解析：《刑法》135條規定，安生生產設施或安全生產條件不符合國家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其它嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其它直接責任人員，處3年以下有期徒刑或者拘役;情節特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑。此罪主體包括生產經營單位的負責人、生產經營的指揮人、實際控制人和投資人。10．根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有()。A、經檢驗未達到安全技術標準規定的B、屬于國家不鼓勵使用的C、沒有完整安全技術檔案的D、安全保護裝置齊全有效的答案：AC解析：有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：(1)屬國家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的;(3)經檢驗達不到安全技術標準規定的;(4)沒有完整安全技術檔案的;(5)沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第(1)、(2)、(3)項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續。11．下列各項合同中，屬于合同法調整范圍的是()。A、抵押合同B、供用電合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》調整的范圍合同有廣義和狹義之分，我國合同法只能調整狹義的合同。不受合同法調整的主要關系類型為：1.有關身份關系的合同2.有關政府行使行政管理權的行政合同3.勞動合同4.政府間協議A、B項正確。12．下列原則屬于專利權的侵權行為的是()。A、未經專利人許可，實施其專利B、假冒他人專利C、使用他人專利D、以非專利產品冒專利產品答案：ABD解析：專利人的權利：發明和實用新型專利權被授予后，除《專利法》另有規定的以外，任何單位和個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。13．按照《建設工程質量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有()。A、有完整的技術檔案和施工管理資料B、部分工程的質量必須優良C、有施工單位簽署的工程保修書D、有勘察、設計、監理單位共同簽署的質量合格文件答案：AC解析：建設工程竣工驗收應當具備的條件，《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;(4)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。14．關于施工合同的義務下列說法正確的是()。A、施工合同的義務包括完成施工任務和支付工程價款B、對于完成施工任務，建設單位是債務人，施工單位是債權人C、對于支付工程價款，建設單位是債權人，施工單位是債務人D、對于支付工程價款，建設單位是債務人，施工單位是債權人答案：AD解析：施工合同債的權利義務。施工合同的義務主要是完成施工任務和支付工程款。對于完成施工任務，建設單位是債權人，施工單位是債務人;對于支付工程款則相反。15．建筑市場主體誠信評價主要包括()。A、政府對市場主體的守法誠信評價B、社會中介信用機構的綜合信用評價C、行業協會的綜合信用評價D、人民群眾對市場主體的綜合評價答案：AB解析：本題考查的是建筑市場主體誠信評價的基本規定。建筑市場主體誠信評價主要包括兩個方面，即政府對市場主體的守法誠信評價和社會中介信用機構開展的綜合信用評價。16．如果施工單位有()行為之一的，責令限期改正;逾期未改正的，責令停業整頓，并處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的，降低資質等級，直至