PAGEPAGE422023年天津市河西區建設系統事業單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．因建設施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，應當采取專項保護措施的是()。A、建設單位B、施工單位C、設計單位D、監理單位答案：B解析：《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，應當采取專項防護措施。在城市市區內的建設工程，施工單位應當對施工現場實行封閉圍擋。2．某工程進行公開招標，在投標截止時，招標人發現投標人少于三個，此情況下()。A、應正常開標B、應重新招標C、可以進行議標D、可改為邀請招標答案：B解析：《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人應當按照招標文件規定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標;招標人應當重新招標。3．根據《安全生產許可證條例》規定，安全生產許可證的有效期為()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：按照《安全生產許可證條例》的規定：安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。C項正確。4．工程建設單位與某設計單位簽訂合同，購買該設計單位已完成設計的圖樣，該合同法律關系的客體是()。A、物B、財C、行為D、智力成果答案：D解析：第一百二十三條民事主體依法享有知識產權。知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利：(一)作品;(二)發明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規定的其他客體。5．《綠色施工導則》規定，應就地取材，施工現場500千米以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的()以上。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：C解析：《綠色施工導則》進一步規定，應就地取材，施工現場500公里以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上。6．施工單位在施工過程中發現設計圖紙有差錯的，應當()。A、向建設單位提出修改意見B、向設計單位提出修改意見C、直接修改設計D、繼續按圖施工答案：A解析：《建設工程質量管理條例》規定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。7．根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對()依法追究刑事責任。A、法定代表人B、直接責任人C、經營負責人D、項目負責人答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。8．某企業將自己所有的一批原材料抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批原材料抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后某企業無力償還甲乙的借款，甲乙擬行使抵押權。下列表述正確的是()。A、由于均未辦理抵押登記，抵押權不成立B、甲抵押權成立在先，應先由甲優先受償C、同一財產重復抵押的，甲乙按照債權比例清償D、同一財產禁止重復抵押，乙抵押權無效，無優先受償權答案：B解析：同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款按照以下規定清償：(1)抵押合同以登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償;順序相同的，按照債權比例清償。(2)抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。9．下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是()。A、施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B、因拖欠民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤C、地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D、由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫療等費用由保險公司支付答案：C解析：《民法典》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。地震為不可抗力。可見選C10．甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應向對方支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是()。(2017)A、請求甲雙倍返還定金8萬元B、請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元C、請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元D、請求甲支付違約金6萬元答案：B解析：定金。履約方可以要求違約方支付雙倍的定金或者返款定金并支付違約金，以上兩個原則只可二選一。按照最大補償來考慮，應當選擇返還定金并支付違約金，6+4=10萬。參見11．下列不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是()。A、不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的B、將承包的工程轉包或違法分包的C、未按照節能設計進行施工的D、允許其他單位或個人以本企業名義承攬工程答案：D解析：《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》規定，資質不良行為認定標準包括：①未取得資質證書承攬工程的，或超越本單位資質等級承攬工程的;②以欺騙手段取得資質證書承攬工程的;③允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的;④未在規定期限內辦理資質變更手續的;⑤涂改、偽造、出借、轉讓《建筑業企業資質證書》的;⑥按照國家規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未經培訓、考核，未取得證書上崗，情節嚴重的。選項A、B情形是承攬業務不良;選項D情形是質量不良。12．若建筑設計單位未按建筑工程質量、安全標準進行設計，應受到當地建設行政主管部門的處罰。下列不屬于行政處罰的是()。A、處10萬元以上30萬元以下的罰款B、責令停業整頓C、降低資質等級D、構成犯罪的，依法追究刑事責任答案：D解析：常見的行政處罰為警告、罰款、沒收違法所得、取消投標資格、責令停止施工、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書等。13．施工企業必須為職工辦理的保險是()。A、意外傷害險B、職業責任險C、工傷保險D、財產險答案：C解析：工傷保險強制險，必須辦理;意外傷害險是商業險，國家鼓勵企業為員工辦理。14．根據我國《安全生產法》規定，()應當組織有關部門制定本行政區域內特大生產安全事故應急救援預案，建立應急救援體系。A、省級人民政府安全生產主管部門B、縣級以上地方各級人民政府安全生產主管部門C、縣級以上人民政府安全生產主管部門D、縣級以上地方各級人民政府答案：D解析：《安全生產法》規定，國務院安全生產監督管理部門依照本法，對全國安全生產工作實施綜合監督管理;縣級以上地方各級人民政府安全生產監督管理部門依照本法，對本行政區域內安全生產工作實施綜合監督管理。包括制定本行政區域內特大生產安全事故應急救援預案，建立應急救援體系。15．關于招標方式的說法，正確的是()。A、《招標投標法》規定，招標分為公開招標和邀請招標以及議標三種方式B、根據我國相關規定，如果采用邀請招標，需要經過批準C、如果采用公開招標方式，為了限制投標人過多，招標人可以限制所有制形式D、國內競爭性招標主要包括公開招標和邀請招標答案：D解析：選項A錯誤。D正確《招標投標法》規定，招標分為公開招標和邀請招標。選項B錯誤。國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。《招標投標法實施條例》進一步規定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標;但有下列情形之一的，可以邀請招標：(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇;(2)采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。選項C錯誤。招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。16．若施工過程中發現設計文件和圖紙差錯，施工企業的正確做法是()。A、有權進行修改B、可以按照規范施工C、應當及時提出意見和建議D、有權拒絕施工答案：C解析：《建設工程質量管理條例》進一步規定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。17．建設工程施工總承包企業將專業工程分包，下列關于工程質量責任承擔的說法，正確的是()。A、分包工程質量由分包企業負總責。B、分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C、總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D、分包企業接受總承包企業的質量管理，可不承擔責任答案：C解析：總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。18．企業申請延續資質證書，應在資質證書有效期屆滿()前向發證機關提出申請。A、6個月B、3個月C、1個月D、15天答案：B解析：建筑業企業資質證書有效期為5年。資質有效期屆滿，企業需要延續資質證書有效期的，應當在資質證書有效期屆滿3個月前，申請辦理資質延續手續。19．甲項目業主與乙監理單位簽訂了委托監理合同，合同中對監理范圍、監理時間、報酬支付等做了詳細的約定。乙監理單位在監理工作中遇到了突發事件，未經業主同意作出不利于業主的決定。事后乙監理單位未在規定的時間內將該情況及時報告給業主，并給業主帶來了一定的損失。此時()。A、業主可要求乙監理單位賠償損失B、乙監理公司不承擔任何責任C、乙監理公司承擔四分之一的損失D、業主與監理公司重新簽訂合同答案：A解析：有償的委托合同，因受托人的過錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。20．2010年5月20日，方宇建筑施工企業在未取得安全生產許可證的情況下擅自進行生產，安全生產許可證頒發管理機關可以對方宇建筑施工企業責令停止生產，沒收違法所得，并處()的罰款。A、5萬元以上10萬元以下B、10萬元以上50萬元以下C、20萬元以上70萬元以下D、30萬元以上80萬元以下答案：B解析：安全生產許可證違法行為應承擔的責任。教材《安全生產許可條例》規定，未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款;造成重大事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任。21．全民所有即國家所有土地的所有權由()代表國家行使。A、國家土地管理部門B、全國人民代表大會C、國家發改委D、國務院答案：D解析：全民所有即國家所有土地的所有權由國務院代表國家行使。22．在下列施工現場安全防護違法行為中，除了承擔其他法律責任，并處5萬元以上10萬元以下罰款的不包括()。A、未根據周圍環境在施工現場采取相應的安全施工措施B、施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍D、安全防護用具在進入施工現場前未經查驗即投入使用答案：D解析：《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正;逾期未改正的，責令停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任：(1)施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的;(2)未根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的;(3)在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的;(4)施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的。施工單位有以上規定第(4)項、第(5)項行為，造成損失的，依法承擔賠償責任。按照《建設工程安全生產管理條例》規定，選項A、B、C、D都屬于責令限期改正;逾期未改正的，責令停業整頓，并處罰款的行為，但罰款額度上有所不同。選項A、B、C符合該題的罰款額度，選項D的行為是屬于處10萬元以上30萬元以下罰款的行為。23．如果以近5年承擔過的單體工業、民用建筑工程建筑面積來衡量已完成工程的業績，符合二級施工總承包企業資質等級法定條件的已完工程業績要求的為()A、建筑面積3萬平方米以上的建筑工程1項B、建筑面積2萬平方米以上的建筑工程1項C、建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項D、建筑面積1萬平方米以上的建筑工程1項答案：C解析：(3)建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項或建筑面積5萬平方米建筑工程2項;24．某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期為2018年5月10日并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。同年7月20日施工企業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日。該建筑工程一切險責任的起始日期為()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切險的保險責任起始日自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，以先發生者為準。但不得超過保險單中列明的保險生效日。25．基于建設單位主張，某建設工程施工合同被人民法院撤銷，則合同被撤銷的原因可能是()。A、施工單位以欺詐手段訂立合同，損害建設單位利益B、建設單位的代理人簽訂合同時超越了代理權C、該合同的履行會損害社會公共利益D、施工單位投標時與其他投標人惡意串通答案：A解析：《民法典》規定，下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：(一)因重大誤解訂立的合同;(二)在訂立合同時顯失公平的合同;(三)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同。A選項合同屬于法定可撤銷的情形，可見A選項符合題干要求，是正確選項。B選項屬于效力待定合同的情形，即被代理人追認的，合同有效;被代理人拒絕追認的，由行為人承擔責任。效力待定合同不屬于可撤銷的情形，可見B選項不符合題干要求。C選項和D選項都屬于無效合同的情形，而不屬于可撤銷的情形，可見C、D選項都不符合題干要求。考生復習此類知識點時，應能準確區分無效合同的種類、效力待定合同種類和可撤銷合同種類。考查可撤銷合同的類型26．關于向城鎮排水設施排放污水的說法，正確的是()。A、各類施工作業需要排水的，由施工企業申請領取排水許可證B、施工作業排水許可證的有效期，由建設行政主管部門根據工期確定C、城鎮排水主管部門實施排水許可不得收費D、排水戶應當按照實際需要的排水類別、總量排放污水答案：C解析：未取得排水許可證，排水戶不得向城鎮排水設施排放污水。各類施工作業需要排水的，由建設單位申請領取排水許可證。因施工作業需要向城鎮排水設施排水的，排水許可證的有效期，由城鎮排水主管部門根據排水狀況確定，但不得超過施工期限。排水戶應當按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數量、排放的污染物項目和濃度等要求排放污水。27．工程施工完畢后，施工單位于2008年10月14日提交了竣工驗收報告。同年10月24日組織了竣工驗收。驗收中發現質量問題并提出了整改要求。建設單位因急于開業，于同年11月1日實際入住。同年11月10日工程最終竣工驗收合格。本工程的保修期限從()開始計算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：(一)建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;(三)建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。本題描述中，施工單位雖然于2008年10月14日提交了竣工驗收報告，但同年lo月24日組織竣工驗收中發現質量問題并提出了整改要求，說明工程尚未竣工。可見該兩個日期都不能作為竣工驗收的日期，A、B選項都不符合題干要求。但是，建設單位卻在未經竣工驗收前擅自于11月1日實際使用了工程，根據上述司法解釋的規定，應當“以轉移占有建設工程之日為竣工日期”，即建設工程的保修期應當自11月1日起計算。可見C選項符合題干要求，是正確選項。28．根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金一般不得超過投標總價的()。A、5%，且不得超過80萬B、2%C、5%D、2%，且不得超過80萬答案：D解析：《工程建設項目施工招標投標辦法》進一步規定，投標保證金不得超過項目估算價的2%，但最高不得超過80萬元人民幣29．我國《勞動爭議調解仲裁法》規定，勞動爭議一方當事人在法定期限內不起訴又不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以申請()。A、勞動爭議調解委員會強制執行B、勞動爭議仲裁委員會強制執行C、人民法院強制執行D、勞動行政部門強制執行答案：C解析：《勞動法》規定，勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。一方當事人在法定期限內不起訴又不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以申請人民法院強制執行。30．某建設工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工驗收報告，發包人未組織驗收;3月1日工程由發包人接收;4月1日承包人提交了結算文件，發包人遲遲未予結算;6月1日，承包人起訴至人民法院。該工程應付款時間為()。A、3月1日B、2月1日C、4月1日D、6月1日答案：A解析：當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。31．某施工單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成了重大安全事故，對直接責任人員處一定年限有期徒刑或者拘役，并處罰金。該年限為()。A、3年以下B、5年以下C、6年以下D、8年以下答案：B解析：《刑法》第137條規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。32．由于某項目建設涉及拆遷，按照《建筑工程施工許可管理辦法》的規定，在申領施工許可證前，拆遷工作()。A、必須全部完成B、所需求的補償安置資金全部到位C、應完成50%以上D、進度已滿足施工的要求答案：D解析：《建筑法》規定，申請領取施工許可證，應當具備下列條件：(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續;(2)依法應當辦理建設工程規劃許可證的，已經取得建設工程規劃;(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經確定建筑施工企業;(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(7)建設資金已經落實;(8)法律、行政法規規定的其他條件。33．按照《注冊建造師管理規定》，下列不予注冊的情形不包括()。A、申請人年齡已達65歲B、因執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止已滿5年C、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年D、申請人申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責的項目發生過重大質量和安全事故答案：B解析：《注冊建造師管理規定》中規定不予注冊情形，涉及本題目選項的有：因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的;被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的;在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的;年齡超過65周歲的等。選項B執行處罰已滿5年，不屬于不予注冊的范圍。34．王某與某銀行簽訂了《小額借款合同》，在合同履行過程中，王某沒有按照約定的用途使用貸款，致使不能及時償還貸款。此時王某()。A、應與銀行重新簽訂合同B、應承擔違約責任C、不承擔任何責任D、應被提起訴訟答案：B解析：借款人應當按照約定向貸款人定期提供有關財務會計報表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發放借款、提前收回借款或者解除合同。35．當事人、利害關系人認為人民法院的執行程序違反法律規定的，可以向()人民法院提出書面異議。A、原審B、負責執行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議。36．下列關于買賣合同法律特征的相關表述中，正確的是()。A、買賣合同屬于單務合同B、當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立有關C、買賣合同不以一方當事人交付標的物為合同成立的要件D、買賣合同是一種轉移財產處置權的合同答案：C解析：買賣合同具有以下法律特征：(1)買賣合同是一種轉移財產所有權的合同。選項D錯;(2)買賣合同是有償合同。(3)買賣合同是雙務合同。選項A錯;(4)買賣合同是諾成合同。諾成合同自雙方當事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標的物為合同的成立要件。選項C對;當事人交付標的物為履行合同，與合同的成立無關。選項B錯。37．下列可視為投標人相互串通投標的是()。A、不同投標人的投標文件相互混裝B、投標人之間約定中標人C、投標人之間約定部分投標人放棄投標D、投標人以弄虛作假方式騙取中標答案：A解析：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：(1)不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制;(2)不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜;(3)不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人;(4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異;(5)不同投標人的投標文件相互混裝;(6)不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。38．未取得相應等級的文物保護工程資質證書，擅自承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴重后果的，處()罰款。A、5萬元以下B、5萬元以上20萬元以下C、5萬元以上50萬元以下D、50萬元以上答案：C解析：《文物保護法實施條例》規定，未取得相應等級的文物保護工程資質證書，擅自承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任39．甲倉庫為乙單位保管500噸水泥，每噸的市場價約為310元，雙方約定保管費用為3000元，乙沒能按約定支付保管費用，則甲可以()。A、行使質押權變賣全部水泥B、行駛質押權變賣部分水泥C、行使留置權變賣全部水泥D、行使留置權變賣部分水泥答案：D解析：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。40．建筑工程節能驗收，應在節能工程的檢驗批驗收、節能分項工程驗收全部合格的基礎上，進行建筑節能分部工程驗收。其中，節能分項工程驗收的主持人應是()。A、建設單位項目負責人B、總監理工程師C、監理工程師D、設計單位節能設計人答案：C解析：建筑節能工程驗收的程序和組織應遵守《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)的要求，并符合下列規定：(1)節能工程的檢驗批驗收和隱蔽工程驗收應由監理工程師主持，施工單位相關專業的質量檢查員與施工員參加;(2)節能分項工程驗收應由監理工程師主持，施工單位項目技術負責人和相關專業的質量檢查員、施工員參加，必要時可邀請設計單位相關專業的人員參加;(3)節能分部工程驗收應由總監理工程師(建設單位項目負責人)主持，施工單位項目經理、項目技術負責人和相關專業的質量檢查員、施工員參加，施工單位的質量或技術負責人應參加，設計單位節能設計人員應參加。41．根據《專利法》第6條第1款的規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位物質技術條件所完成的發明創造為()發明創造，該發明創造申請專利的權利屬于該單位。A、職務B、組織C、集體D、部門答案：A解析：2010年2月經修改后公布的《中華人民共和國著作權法》有下列情形之一的職務作品，著作權的其他權利由法人或其他組織享有，法人或其他組織可以給與作者獎勵：(1)主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件創作，并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖，產品設計圖，地圖，計算機軟件等職務作品，(2)法律行政法規或者合同約定專利權由法人或者其他組織享有的職務作品。42．由于建筑材料價格上漲導致承包人索賠，根據計價方式的不同，對于該索賠不予支持的是()。A、可調價B、成本價酬金C、固定價D、總價答案：C解析：2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第16條規定，當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結算工程價款。只能在約定C固定價的提前下不予支持。43．下列可以單獨作為證據的是()。A、存在有疑點的視聽資料B、在不侵害對方隱私的情況下未經對方當事人同意私自錄制其談話C、不能正確表達意志的人的證言D、與一方代理人有利害關系的證人出具的證言答案：B解析：(1)《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》中規定，存在有疑點的視聽資料，不能單獨作為認定案件事實的依據。(2)對于未經對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料，根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》的有關規定，只要不是以侵害他人合法權益(如侵害隱私)或者違反法律禁止性規定的方法(如竊聽)取得的，仍可以作為認定案件事實的依據。(3)《民事訴訟法》規定，凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證。不能正確表達意志的人，不能作證。(4)《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》中規定與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言，以及無正當理由未出庭作證的證人證言，不能單獨作為認定案件事實的依據。44．下列說法中，保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任的情況是()。A、保證合同是連帶保證，債務人的財產沒有執行完畢B、保證合同是一般保證，債務人的財產沒有執行完畢C、保證合同沒有明確采用保證的方式D、債務人財產依法強制執行仍不能履行債務答案：B解析：當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證。當事人在合同中約定保證人與債務人對債務人承擔連帶責任的，為連帶責任保證。當事人對保證方式沒有約定或約定不明確的，按照連帶保證責任承擔保證責任。所以說，一般保證時，若債務人的財產沒有執行完畢，保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任。45．情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地()安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。A、省、自治區、直轄市人民政府B、市級以上人民政府C、縣級以上人民政府D、鄉、鎮以上人民政府答案：C解析：情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。46．關于定金的說法，正確的是()。A、債務人履行債務后，定金不可抵作價款B、訂金與定金的法律效果相同C、定金超過合同金額的20%，則定金無效D、定金的法律性質是擔保答案：D解析：A錯誤，債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回;B錯誤，定金具有擔保效力，訂金沒有擔保效力，只是作為預付款使用;C錯誤，超過20%部分的定金，沒有雙倍返還的擔保效力，但是可以作為預付款使用;20%以內的定金，具有擔保效力;D正確，定金的法律性質是擔保。47．甲地的建筑公司和乙地的設備公司訂立了一份模板加工合同，合同約定的解決糾紛的方式為：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院訴訟”。模板到貨后建筑公司未按約定期間付款，設備公司應當采用()項方式解決。A、到甲地申請仲裁B、到乙地申請仲裁C、到甲地訴訟D、到乙地訴訟答案：C解析：當事人在合同當中既約定了仲裁又約定了訴訟的，仲裁協議無效。仲裁協議無效，只能按照約定向被告住所地的人民法院起訴，則C選項正確。48．施工單位的主要負責人未履行安全生產管理職責，但尚未發生安全事故的，首選的處罰是()A、責令停業整頓B、給予罰款處理C、給予撤職處分D、責令限期改正答案：D解析：《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位的主要負責人、項目負責人未履行安全生產管理職責的，責令限期改正;逾期未改正的，責令施工單位停業整頓;造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。49．下列施工中，屬于既有建筑節能改造主要內容的是既有建筑()。A、圍護結構改造B、承重結構改造C、屋面防水層修復D、外墻裂縫修補答案：A解析：既有建筑節能改造，是指對不符合民用建筑節能強制性標準的既有建筑的圍護結構、供熱系統、采暖制冷系統、照明設備和熱水供應設施等實施節能改造的活動。50．以下不屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件是()。A、有施工單位簽署的工程保修書B、有完整的技術檔案和施工管理資料C、僅有施工單位和工程監理單位簽署的質量合格文件D、完成建設工程設計和合同約定的各項內容答案：C解析：建設工程竣工驗收應當具備下列條件：1.完成建設工程設計和合同約定的各項內容;2.有完整的技術檔案和施工管理資料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;4.有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;5.有施工單位簽署的工程保修書。二、多選題1．職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療，乃至接受傷殘等級評定。下述選項中符合《工傷保險條例》規定的有()。A、在停工留薪期內，原工資福利待遇不變B、在停工留薪期內，薪酬由所在單位支付C、停工留薪期一般不超過6個月D、工傷職工評定傷殘等級后，享受傷殘待遇答案：ABD解析：《工傷保險條例》第33條規定，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12個月。工傷職工評定傷殘等級后，停發原待遇，按照本章的有關規定享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續享受工傷醫療待遇。2．關于終止勞動合同經濟補償的表述中，正確的有()A、工作年限為6個月以上不滿1年的，按1年計算B、工作年限不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償C、月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前12個月的平均工資D、勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資的，按實際平均工資支付答案：ABC解析：經濟補償的標準，按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算;不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資3倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資3倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過12年。月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前12個月的平均工資。3．根據《擔保法》的規定，()不可以作保證人。A、學校B、以公益為目的的事業單位C、國家機關D、醫院答案：ABCD解析：以下組織不能作為保證人：1.國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。2.學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。3.企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內提供保證。4．人民法院對當事人在證據交換中認可的各種證據材料作出審查判斷，確認其能否作為認定案件事實的根據不是()過程。A、質證B、認證C、舉證D、保全答案：ACD解析：認證，即證據的審核認定，是指法院對經過質證或者當事人在證據交換中認可的各種證據材料作出審查判斷，確認其能否作為認定案件事實的根據。5．招標人的下列行為中，違反《招標投標法實施條例》關于招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人的規定的有()。A、規定投標企業如果曾經獲得過某地區質量優秀獎，評標時可以加2分B、限定投標企業必須具有的資質與招標項目的特點和需要不相適應C、招標公告中表明不接受投標聯合體D、對本地企業和外地企業提供不同的項目信息答案：ABD解析：招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;(3)依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件;(4)對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準;(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商;(6)依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式;(7)以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。6．民事訴訟是解決建設工程合同糾紛的重要方式，其中屬于民事訴訟參與人的有()。A、當事人代表B、第三人C、鑒定人D、代理律師答案：BC解析：民事訴訟主要是法院與糾紛當事人之間的關系，但也涉及其他訴訟參與人，包括證人、鑒定人、第三人、翻譯人員、專家輔助人員、協助執行人等;在訴訟和解時還表現為糾紛當事人之間的關系。7．在仲裁裁決作出后，被申請人提出證據證明裁決有下列情形。其中可以作為法院裁定不予以執行理由的情形包括()。A、雙方合同中約定的仲裁事項僅涉及合同價款，裁決中包含了工程質量B、對方當事人向仲裁機構隱瞞了少量的證據C、仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄行為D、沒有書面仲裁協議，僅在合同中有仲裁條款答案：AC解析：根據《仲裁法》、《民事訴訟法》的規定，被申請人提出證據證明裁決有下列情形之一的，經人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執行：(1)當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協議的;(2)裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據的證據是偽造的;(5)對方當事人向仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。8．根據相關規定，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列()等標準的，必須進行招標。A、施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的B、項目合同總投資額在200萬元人民幣以上的C、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上的D、勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的答案：CD解析：第五條本規定第二條至第四條規定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：(一)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上;(二)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上;(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。9．下列國家機關中，有權制定地方性法規的有()。A、省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常委會B、省、自治區、直轄市的人民政府C、省級人民政府所在地的市級人民代表大會及其常委會D、省級人民政府所在地的市級人民政府答案：AC解析：本題考查的是法的形式。省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常務委員會根據本行政區域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下，可以制定地方性10．在下列情形中，勞動者可以單方解除勞動合同的有()。A、用人單位未按合同約定提供勞動保護B、用人單位未足額支付勞動報酬C、用人單位未依法為勞動者繳納社保費D、用人單位規章制度違法，損害勞動者權益答案：ABCD解析：《勞動合同法》第38條規定，用人單位有下列情形之一的，勞動者可以解除勞動合同：(1)未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的;(2)未及時足額支付勞動報酬的;(3)未依法為勞動者繳納社會保險費的;(4)用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的;(5)因《勞動合同法》第26條第1款規定的情形致使勞動合同無效的;(6)法律、行政法規規定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。11．行為人超越代理權以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，其法律后果是()。A、由行為人承擔責任B、善意相對人有撤銷的權利C、該代理行為有效D、相對人應該相信行為人有代理權答案：AB解析：(二)無權代理人訂立的合同行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在1個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。12．發包人具有下列()情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，人民法院應予支持。A、未按約定支付工程價款的B、提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的C、施工現場安裝攝像設備全程監控D、施工現場安排大量人員答案：AB解析：承包人解除施工合同《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予