2023年設備監理師之設備監理合同全真模擬考試試卷A卷含答案單選題（共100題）1、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B2、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C3、根據《產品質量法》，下列情形中，屬于“產品缺陷”的是()。A.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產品不符合注明采用的推薦性行業標準C.產品的結構、配方等方面存在不合理的危險D.產品不符合以實物樣品等方式表明的質量狀況【答案】C4、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A5、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整【答案】C6、對于業主按照合同規定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A7、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D8、承包商出現的下列情況中，業主有權立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業破產C.放棄工程D.不按合同規定實施工程【答案】B9、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D10、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D11、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D12、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B13、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C14、根據《專利法》，發明專利權的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C15、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D16、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A17、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B18、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B19、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C20、在承包商負責照管期間，由于業主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B21、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B22、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B23、承包商執行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B24、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C25、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C26、由于業主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B27、如果業主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A28、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業主未能按照合同規定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A29、根據《仲裁法》，仲裁裁決發生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內B.自仲裁裁決作出之日起15日內C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C30、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D31、FIDIC“新黃皮書”規定，業主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。A.業主發出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業主退還投標保證的14【答案】B32、對基準點、基準線和基準標高等原始數據的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業主C.承包商D.分包商【答案】B33、甲給乙發的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B34、根據《合同法》規定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D35、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D36、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A37、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A38、根據《合同法》規定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D39、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發生波動，根據《合同法》的規定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B40、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C41、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C42、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B43、下列文件中，屬于工程師監督承包商實施過程和實施方法的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C44、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據價值工程原理，向業主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業主B.工程師C.承包商D.業主和承包商共同【答案】C45、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B46、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業主在缺陷通知期屆滿之前C.業主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C47、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A48、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B49、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C50、某設備工程合同履行期間，業主基于自身利益的考慮而終止合同。業主3月1日發出的終止合同通知于次日到達承包商、業主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D51、如果業主擬對其資金安排作任何重要改變，業主應提前通知()。A.承包商B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】A52、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D53、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C54、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D55、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B56、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A57、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C58、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B59、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A60、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A61、甲廠業務員范某一直負責與乙廠的購銷業務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B62、承包商應將準備運往現場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C63、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A64、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內未進行竣工試驗，業主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔風險，業主承擔費用B.工程合格，業主承擔風險和費用C.工程不合格，業主承擔風險，承包商承擔費用D.無論試驗結果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔【答案】D65、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C66、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D67、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B68、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D69、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A70、由于業主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C71、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A72、根據我國《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A73、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D74、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C75、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B76、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B77、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發工程接收證書止B.開工日期起到頒發最終付款證書止C.基準日期起到頒發工程接收證書止D.基準日期起到頒發最終付款證書止【答案】A78、FIDIC新黃皮書規定，工程師簽發履約證書的期限是()的28天內。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C79、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發給()。A.工程師B.監理公司C.業主D.安全生產主管部門【答案】A80、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協調B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A81、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B82、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C83、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A84、我國《合同法》規定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B.守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B85、根據《民法通則》的規定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A86、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監理人員一并參加D.由供貨方會同監理人員一并參加【答案】A87、FIDIC“新黃皮書”規定，業主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。A.業主發出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業主退還投標保證的14【答案】B88、生產設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續。A.承包商B.業主C.承運人D.設備供應商【答案】A89、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B90、根據《安全生產法》的規定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執行違章指揮B.拒絕冒險作業C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規程【答案】D91、承包商應將準備運往現場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C92、根據《物權法》的規定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C93、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C94、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B95、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B96、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發，證明承包商已經完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內完成D.只有完成地表恢復工作，業主方可接收工程【答案】C97、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D98、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數據D.推薦的中標候選人【答案】A99、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監理工程師的建議D.既可以出自于業主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D100、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續履行D.違約金規則【答案】C多選題（共50題）1、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在設備工程合同履行中，下列關于承包商設備的說法，正確的有()。A.承包商應對所有承包商設備負責B.承包商設備運到現場后，應視為該工程專用C.承包商設備的保險由業主辦理D.承包商設備不包括實施工程的各種儀器E.除運輸車輛外，未經設備監理師同意，不得將承包商設備移出現場【答案】AB2、根據《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人可申請邀請招標的有()。A.項目技術復雜或有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大E.施工企業自建自用的工程【答案】ACD3、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD4、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預付款結算和竣工結算均為期中付款B.工程師應在收到承包商提交的月報表后28天內簽發期中付款證書C.承包商應在收到履約證書后56天內提交最終報表草案D.業主應在收到最終付款證書后56天內付款E.結清證明應在承包商提交最終報表時生效【答案】ABCD5、在設備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標文件【答案】ABCD6、下列關于設備工程監理服務合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設備工程項目由原有企業投資的，原有企業是委托人B.設備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設備工程項目由政府單一投資的，其設立的公司是委托人D.委托人只負責項目籌資、項目建設E.設備工程項目由多方投資的，投資方設立的無限責任公司是委托人【答案】ABC7、因不可抗力終止合同時，工程師簽發的支付證書中應包括()。A.已經完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支C.承包商將臨時工程或施工設備運回原駐地的費用D.合同終止時承包商人員遣返回原駐地的費用E.合同終止所導致的承包商的利潤損失【答案】ABCD8、根據《產品質量法》，生產者對其產品缺陷造成的損害免予承擔賠償責任的，需要證明的情形有()。A.未將產品投入流通的B.產品投入流通時，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產品的外購零部件造成的D.將產品投入流通時的科學技術尚不能發現缺陷的存在的E.受害人未按照產品說明正確使用產品【答案】ABD9、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，如果承包商在竣工時間后實施工程，價格調整時，采取的價格或者指數有()。A.基準日期的價格或者指數B.開工日期的價格或者指數C.竣工日期的價格或者指數D.竣工時間期滿日前第49天的價格或者指數E.現行的價格或者指數【答案】D10、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD11、如果()履行過程中發生債權，債權人有權行使留置。A.買賣合同B.保管合同C.運輸合同D.加工承攬合同E.施工合同【答案】BCD12、保險合同當事人包括()。A.被保險人B.保險人C.受益人D.投保人E.保險經紀人【答案】BD13、根據《合同法》的規定，當事人因不可抗力不能履行合同的，應當()。A.賠償對方全部損失B.解除合同C.及時通知對方D.在合理期限內提供證明給對方E.積極防御不可抗力的再次發生【答案】BCD14、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC15、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC16、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD17、在我國，判斷產品缺陷的標準有()。A.有無產品合格證明B.有無危及人身、財產安全的不合理的危險C.是否使用注冊商標D.是否符合保障人體健康及人身、財產安全的國家標準、行業標準E.是否造成人身傷害【答案】BD18、根據《招標投標法》，中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分關鍵性C.主體D.部分非關鍵性E.部分非主體【答案】D19、設備采購合同中，出賣人交付的設備品種、型號、規格、質量不符合合同約定時，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應當按質論價B.如果買受人同意利用，應當按合同約定支付價款C.買受人不同意利用時，出賣方負責包修或包換D.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD20、判斷生產設備所有權歸屬業主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD21、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產設備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產設備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規定的期限B.承包商已向供應商支付了相應的款項C.承包商已經將此設備和/或材料標記為業主的財產D.生產設備和/或材料已經起運E.生產設備和/或材料經檢驗符合合同要求【答案】AC22、根據《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設立分支機構C.有必要的財產和經費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構和場所【答案】ACD23、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB24、設備工程委托招標代理的，招標代理人應當具備的條件有()。A.隸屬于建設行政主管部門B.經工商登記取得企業法人營業執照C.有從事設備工程代理咨詢服務業務的相應專業力量D.有一定數量取得招標職業資格的專業人員E.有從事設備工程招標的經驗【答案】CD25、保險合同當事人包括()。A.被保險人B.保險人C.受益人D.投保人E.保險經紀人【答案】BD26、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規、規章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業自行轉讓生產許可證書【答案】ABC27、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人終止招標的，根據招標進展，應當采取的相應措施有()。A.及時補償投標人的投標費用B.已經發售資格預審文件的，及時退還所收取的資格預審文件的費用C.已經發售招標文件的，及時退還所收取的招標文件的費用D.及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息E.在發布招標公告的同一媒介上，發布終止招標的說明【答案】BCD28、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD29、下列產品中存在《產品質量法》所稱的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸壞家具的汽酒(爆炸原因為氣壓過高)E.增加腎臟負擔的啤酒【答案】AD30、設備工程委托招標代理的，招標代理人應當具備的條件有()。A.隸屬于建設行政主管部門B.經工商登記取得企業法人營業執照C.有從事設備工程代理咨詢服務業務的相應專業力量D.有一定數量取得招標職業資格的專業人員E.有從事設備工程招標的經驗【答案】CD31、根據《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD32、根據我國《合同法》，合同訂立的必經程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC33、保險合同中投保人的主要義務有()。A.交付保險費的義務B.如實告知義務C.降低保費的義務D.危險增加通知義務E.保險事故通知義務【答案】ABD34、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規、規章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業自行轉讓生產許可證書【答案】ABC35、下列產品中，實行工業產品生產許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD36、根據《民法通則》，被代理人與代理人承擔連帶責任的情形有()。A.委托書授權不明B.代理人不履行職責C.代理人與第三人串通D.代理的事項違法E.代理人實施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD37、在設備工程安裝合同中，如果由采購方負責設備安裝調試，則發包人的職責包括()。A.指導安裝調試B.辦理土地征用C.處理設備的質量問題D