第10頁共10頁加工承攬合?同的樣板?承攬方（甲?方）：__?___?????定?作方（乙方?）：___?__甲乙?雙方為了保?證全面地履?行各自的義?務，簽訂本?合同，共同?信守執行。?第一條甲?方加工定作?物的名稱、?規格、質量?、數量、加?工費定作物?名稱型號?規格質?量要求計?量單位數?量加工費?單位總?價第二條?加工成品的?完工時間、?檢驗標準與?方法、包裝?標準與費用?承擔定作物?名稱完工?時間檢驗?時間地點?檢驗標準與?方法包裝?標準包裝?費承擔第?三條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔定?作物名稱?交付時間?交付地點?運輸方法?運輸價款承?擔第四條?乙方提供原?材料名稱、?規格、質量?、數量、價?款等及圖紙?、技術資料?材料名稱?型號規格?質量要求?計量單位?數量單?價總價?圖紙、技術?資料及交付?時間第五?條原材料交?付時間、地?點、包裝、?檢驗方法、?運輸材料名?稱交付時?間交付地?點交付數?量包裝要?求檢驗方?法運輸方?法和運費承?擔第六條?加工費結算?辦法與時間?____?_。第七?條乙方應于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付定?金____?_元；乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的，?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的，除承?擔違約責任?外，必須如?數返還預付?款。乙方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金，有余款?可以請求返?還。第八?條甲方的違?約責任1?．甲方如未?按合同規定?的質量交付?定作物，乙?方同意利用?的，應當按?質論價；不?同意利用的?，甲方應當?負責修理或?調換，并承?擔逾期交付?的責任；經?過修整或調?整后，仍不?符合合同規?定的有權拒?收，由此造?成的損失由?甲方賠償。?2．甲方?交付定作物?的數量少于?合同規定的?，乙方仍然?需要的，甲?方應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理；?乙方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由甲方?賠償。3?．因甲方包?裝不善造成?定作物毀損?的，由甲方?賠償損失。?4．甲方?逾期交付定?作物，應當?向乙方償付?違約金，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的價款?總額的__?___‰償?付違約金。?5．甲方?不能交付定?作物的，應?向乙方償付?不能交付定?作物部分價?款總值__?___％的?違約金。?6．由甲方?負責送貨的?，如運輸中?造成定作物?損壞，甲方?應當負責修?理，達到合?同規定的質?量要求，否?則乙方有權?拒收。第?九條乙方的?違約責任?1．乙方如?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?，應當賠償?甲方因此造?成的損失。?2．乙方?如中途廢止?合同，應償?付甲方未履?行部分定作?物價款總值?_____?％的違約金?。3．乙?方如未按合?同規定的時?間向甲方提?供圖紙和其?它技術資料?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，乙方應當?償付甲方因?停工待料的?損失。4?．乙方如超?過合同規定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定，?向甲方償付?違約金。?5．乙方如?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?6．乙方如?變更交付定?作物地點，?應承擔因此?而多支出的?費用。第?十條聲明及?保證（一?）甲方：?1．甲方為?一家依法設?立并合法存?續的企業，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2．甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續均?已辦妥并合?法有效。?3．在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監?管機構均未?作出任何足?以對甲方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4．甲方為?簽署本合同?所需的內部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是甲方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。（二?）乙方：?1．乙方為?一家依法設?立并合法存?續的企業，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2．乙方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續均?已辦妥并合?法有效。?3．在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監?管機構均未?作出任何足?以對乙方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4．乙方為?簽署本合同?所需的內部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是乙方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。第十?一條保密?雙方保證對?從另一方取?得且無法自?公開渠道獲?得的商業秘?密（技術信?息、經營信?息及其他商?業秘密）予?以保密。未?經該商業秘?密的原提供?方同意，一?方不得向任?何第三方泄?露該商業秘?密的全部或?部分內容。?但法律、法?規另有規定?或雙方另有?約定的除外?。保密期限?為____?_年。第?十二條不可?抗力本合?同所稱不可?抗力是指不?能預見、不?能克服、不?能避免并對?一方當事人?造成重大影?響的客觀事?件，包括但?不限于自然?災害如洪水?、地震、火?災和風暴等?以及社會事?件如戰爭、?_____?、政府行為?等。如因?不可抗力事?件的發生導?致合同無法?履行時，遇?不可抗力的?一方應立即?將事故情況?書面告知另?一方，并應?在____?_天內，提?供事故詳情?及合同不能?履行或者需?要延期履行?的書面資料?，雙方認可?后協商終止?合同或暫時?延遲合同的?履行。第?十三條通知?1．根據?本合同需要?發出的全部?通知以及雙?方的文件往?來及與本合?同有關的通?知和要求等?，必須用書?面形式，可?采用___?__（書信?、傳真、電?報、當面送?交等方式）?傳遞。以上?方式無法送?達的，方可?采取公告送?達的方式。?2．各方?通訊地址如?下：___?__。3?．一方變更?通知或通訊?地址，應自?變更之日起?_____?日內，以書?面形式通知?對方；否則?，由未通知?方承擔由此?而引起的相?應責任。?第十四條爭?議的處理?1．本合同?受____?_國法律管?轄并按其進?行解釋。?2．本合同?在履行過程?中發生的爭?議，由雙方?當事人協商?解決，也可?由有關部門?調解；協商?或調解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：（1?）提交__?___委員?會____?_；（2?）依法向人?民法院起訴?。第十五?條解釋本?合同的理解?與解釋應依?據合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與附?件本合同?未盡事宜，?依照有關法?律、法規執?行，法律、?法規未作規?定的，甲乙?雙方可以達?成書面補充?協議。本合?同的附件和?補充協議均?為本合同不?可分割的組?成部分，與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合同?效力本合?同自雙方或?雙方法定代?表人或其授?權代表人簽?字并加蓋公?章之日起生?效。有效期?為____?_年，自_?____年?_____?月____?_日至__?___年_?____月?_____?日。本合同?正本一式_?____份?，雙方各執?_____?份，具有同?等法律效力?；合同副本?_____?份，送__?___留存?一份。承?攬方（蓋章?）：___?__?????定作?方（蓋章）?：____?_法定代?表人（簽字?）：___?__??法定代?表人（簽字?）：___?__地址?：____?_??????????????地址：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____?簽訂地點?：____?_加工承?攬合同的樣?板（二）?合同編號：?＿＿＿＿＿?＿＿＿＿?定作人：＿?＿＿＿＿＿?簽訂地點：?＿＿＿＿＿?＿＿＿＿?承攬人：＿?＿＿＿＿＿?簽訂時間：?＿＿年＿＿?月＿＿日?第一條加工?物、數量、?報酬、交貨?期限加工?物｜規格｜?計量｜｜報?酬｜交貨期?限及數量?數量名稱?｜型號｜單?位｜｜單價?｜金額｜合?計合計人?民幣金額（?大寫）：?（注：空格?如不夠用，?可以另接）?第二條定?作人提供的?材料材料?｜規格｜計?量數量｜?質量｜提供?日期｜消耗?定額名稱?｜型號｜單?位（注：?空格如不夠?用，可以另?接）第三?條承攬人對?定作人提供?的材料的檢?驗標準、時?間及提出異?議的期限：?第四條加?工物的技術?標準、質量?要求：第?五條承攬人?對定作物質?量負責的期?限及條件：?第六條加?工物的包裝?要求及費用?負擔：第?七條定作人?提供技術資?料、圖紙的?時間、辦法?及保密要求?：第八條?承攬人發現?定作人提供?的圖紙、技?術要求不合?理的，在＿?＿＿＿日內?向定作人提?出書面異議?。定作人應?在收到書面?異議后的＿?＿＿＿日內?答復。第?九條定作人?（是／否）?允許第三人?完成加工物?的主要工作?。第十條?加工物的交?付方式及地?點：第十?一條加工物?的檢驗標準?、方法、地?點及期限：?第十二條?報酬的結算?方式及期限?：第十三?條定作人在?＿＿＿＿年?＿＿＿＿月?＿＿＿＿日?前交定金（?大寫）＿＿?＿＿＿＿＿?＿＿＿＿＿?＿＿＿元。?第十四條?本合同解除?的條件：?第十五條定?作人未向承?攬人支付報?酬的，承攬?人（是／否?）可以留置?加工物。?第十六條違?約責任：?第十七條合?同爭議的解?決方式：本?合同在履行?過程中發生?的爭議，由?雙方當事人?協商解決；?也可由當地?工商行政管?理部門調解?；協商或調?解不成的，?按下列第＿?＿＿＿種方?式解決：?（一）提交?＿＿＿＿＿?＿＿＿__?___委員?會____?_；（二?）依法向人?民法院起訴?。第十八?條其他約定?事項：定?作人｜承攬?人｜鑒（公?）證意見：?定作人（?章）：承攬?人（章）：?住所：_?____??????????住所：__?___法?定代表人：?_____??????????法定代表人?：____?_居民身?份證號碼：?_____??居民身份?證號碼：_?____?委托代理人?：____?_????委托?代理人：_?____?電話：__?___??