第21頁共21頁家具安裝承攬合同樣書發包方：_____(以下簡稱甲方)承包方：_____(以下簡稱乙方)根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_____工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。一、工程概況：1、工程名稱：_____2、工程地點：_____。3、承包方式：_____4、承包范圍及內容：_____二、工程工期1、本工程的工期從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，總日歷天數_____天。2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。三、承包價款及支付方式1、承包價款按建筑面積每平方米_____元計算，總承包價款暫定為_____元。(1)1#樓：5137、92O_____元/O=_____元。(2)2#樓：4770、42O_____元/O=_____元。(3)3#樓：5607、36O_____元/O=_____元。2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質量標準及驗收乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到五、材料供應及質量要求應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。六、雙方責任和權利(一)甲方的責任和權利1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。(二)乙方責任和權利1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。七、違約責任：1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_____每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。八、爭議的解決方式：甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_____法院提起訴訟。九、合同的效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。甲方(簽字/蓋章)：_____代表人：_____身份證號：_____聯系方式：_____乙方：(簽字/蓋章)：_____代表人：_____身份證號：_____聯系方式：_____簽訂時間：年_____月_____日家具安裝承攬合同樣書（二）立協議雙方：(以上簡稱甲方)(以上簡稱甲方)為確保宜居春水灣小區工程按時、保質順利完成，甲方將本工程安裝部分工作量以包工方式承包給乙方施工，為進一步明確雙方權利和義務，本著通力協作，互相配合，平等互利，協商一致的原則，結合工程具體情況，特制定一下條款，雙方共同遵守。一、承包內容1、工程名稱：2、承包范圍：(1)本工程施工圖紙范圍內所有的安裝，包括屋面、陽臺、空調等排(氣)水管道及臨時水電安裝。(2)施工所需的一切機械、機具、工具、用具。(3)所有預留孔洞的堵塞(包括煙道等需要二次澆堵)。(4)涉及安全和實用功能的一切檢驗、檢驗合格、如不合格二次費用由乙方承擔。(5)在清地面前發生垃圾由他人清理，如在地面清理完后再發生垃圾自行清理，如不清理重罰。(6)如發生點工，大工按_____元/工日，小工按_____元/工日計算。二、材料管理1、在施工過程中如發現材料浪費第一次給予警告，屢教不改將于每次500-5000元罰款。2、在施工過程中如發現偷盜材料現象將于每次500-5000元罰款，情節嚴重者將于清除場外，工程款不予結算。三、工程質量按施工圖紙設計文件(含變更、核定)要求施工，符合國家現行的驗評標準，確保達到優良標準。乙方必須嚴格按施工圖及施工規范施工，各分項、檢驗批確保一次驗收合格，如出現質量問題和質量缺陷，甲方將處300-3000元/次的罰款，乙方并負責承擔因此而造成的一切返工(整改處理)的工、料費及相關費用，造成延誤工期的將承擔甲方與建設單位簽訂的工期罰款。材料及相關費用由現場管理人員折算金額，在工程款中扣除，乙方沒有任何理由及借口。四、工期要求按項目部現場工程的整體進度乙方必須聽建設單位及項目部的統一安排，統一調動，不折不扣地完成每一階段下達的工程計劃任務，如不能完工，乙方延誤工期項目部有權調動人員插入，一切費用由乙方負責承擔，并根據情況給予罰款2000-5000元。五、雙方權利和義務1、甲方的權利和義務：(1)積極的為乙方創造必要的施工條件，按計劃及時提供材料到施工現場。(2)進行施工技術、安全、質量交底及現場施工進度計劃交底。(3)協助乙方施工過程中的質量及安全監督，發現乙方在施工過程中存在質量及安全問題，甲方有權責令乙方返工整改。乙方所有人員必須無條件服從指揮，不得威脅和阻礙管理人員的正常工作。(4)甲方應按時支付工程款，否則造成影響乙方不承擔一切責任。2、乙方職責和義務：具體事宜參照與本協議起同等效力的《公約》。(1)進入工地的所有人員必須按照有關安全文明施工的相關操作規程、規范施工，必須按甲方的施工計劃組織生產，確保計劃進度按時完成。(2)乙方必須保證經常性工作人員的人數滿足施工進度要求，協議簽字人必須常駐現場，按時向甲方相關人員報到。(3)在施工過程中嚴格執行施工現場標準化管理，接受甲方監督和檢查，做到工完料盡場地清，材料整堆整齊。(4)服從甲方統一管理、調配。做好現場綜合治理工作，不許打架群毆，嚴禁酒后施工，嚴禁盜竊現象發生。(5)乙方必須遵紀守法，必須遵守甲方的各項規章制度，做好現場安全教育工作，因此安全問題一切后果由乙方負責。(6)乙方必須保證足夠的勞動力來達到甲方要求的進度，否則甲方有權單方面終止協議(變換班組)并按乙方所完成驗收合格工作量50%結算，未完成的工作量，及不合格的工作量不給予結算。(7)如乙方施工工程質量達不到甲方質量要求，除罰款外同時甲方有權單方面終止協議(更換班組)并按乙方所完成驗收合格工程量的40%結算。(8)如乙方不服從甲方管理人員的指揮和工作安排，甲方有權單方面終止協議，乙方所完成驗收工程量不予結算。(9)如乙方單方終止協議，中途敲價等行為，所完成工程量不予以結算，如無故停工未得到項目部的同意將處貳萬元罰款。(10)如乙方不能按進度的情況完成，甲方有權將本工程承包給其他班組施工，乙方無條件服從。(11)甲方按協議向甲方付款，乙方必須按時發放民工工資，因乙方拖欠民工工資而造成社會影響，甲方將不給乙方任何結算，乙方自負一切責任。(12)乙方無償派專業水電工在施工現場配合項目部對施工臨時用水電的設置、維護、維修等且跟蹤服務。六、安全文明施工管理由于乙方為獨立法人承包，所以乙方的施工安全所產生的經濟費用由乙方獨自承擔，任何情況下與甲方無關，乙方施工嚴格執行相關的法律、法規和施工操作規程。(一)、乙方工人進場必須按規定進行三級安全教育和身體體檢。未經教育和體檢人員不得上崗，私自上崗的發生任何安全事故由乙方負責。(二)、乙方人員上崗嚴格按本工種的操作規程和甲方下發的安全技術交底操作，嚴禁有違反的現象，違規操作發生的安全事故由乙方承擔事故責任和經濟責任。(三)、乙方施工人員在操作中嚴禁私自拆除或移動現場任何的安全措施、防護和安全標志，違者根據所造成后果的輕重給予經濟處罰。每天施工前班組長應向每一位工人進行安全注意事項和施工作業內容交底，乙方在施工中發現安全隱患時應及時向甲方提出整改要求，在未整改前不得施工若擅自作業發生安全事故由乙方承擔全部責任，安全隱患整改期間，工期順延;如甲方施工人員違規要求施工，發生的安全事故由甲方承擔責任。(五)、班組人員操作必須合理正確使用各項安全防護用品。進入現場必須正確配戴好安全帽，登高作業必須系好安全帶等。違反的每發現一次甲方有權給予50-100元的處罰。七、承包工程價款及結算方法結算執行方式：以圖紙面積計算，如潔具安裝甲乙雙方各置一半，11#樓按每平方00元包干價。八、價款支付方式氣安裝結束20%。5、水電盒全部安裝結束九、其他事項1、未盡事宜，雙方協商解決，或向蕪湖仲裁部門申請仲裁。2、本協議一式兩份，甲方：_____乙方：_____雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收合格后本合同自動終止。甲方代表：年月年月乙方代表：日日家具安裝承攬合同樣書（三）發包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)現有家裝工程,由甲方將其承包給乙方,經甲乙雙方充分協商,達成如下協議,以共同曾守.一.承包范圍及內容:1.水電:包括電線,線管,蠟管,彎頭,直接,水管,彎頭,直接等一期工程所須材料以及安裝費(不包括開關,插座,配電箱,燈具,電器,龍頭,閥門,潔具,掛件等.2.瓦工:包括水泥,沙子,打墻做墻抹灰,鋪磚,找平及人工費(不包括瓷磚)3.木工:包括:主臥衣柜,衣帽間衣柜,次臥衣柜,酒柜,玄關,鞋柜,電視柜,客廳吊頂,餐廳吊頂,大陽臺門套,小陽臺門套,衛生間門套,儲藏間包門做門,主臥包門做門,次臥包門做門,書房包門做門,廚房包門做門,所須的木工材料及人工費(不包括門鎖,五金件).4.油漆:包括清水漆,強面漆,所須材料及人工費.二.工期要求:1.必須保證在開工后兩個半月內完工.2.如因人力不可抗拒的原因(停電,停水,及其它原因)而影響工程進度,經甲乙雙方簽訂合同,工期給予順延.三.工程造價及費用:1.預算價格：四.工程款的支付與結算：1.分期結算，第一期，在開工1天付整個工程款的40%，第二期，木工進廠時付到80%，第三期全部完工驗收后一次付清余款.五.甲乙雙方的責任：1.甲方應積極準備應備材料，確保乙方正常施工.2.乙方在開工前積極做好施工前的項準備工作，作好施工人員安全教育工作，作到安全文明施工.3.如因質量，工期達不到要求，其損失由乙方負責賠償。因甲方資金不到位而影響工程進度，其損失由甲方負責。六.其它：1.本合同未盡事宜按有關規定甲乙雙方協商解決。2.本合同雙方簽字生效，驗收合格結清工程款后自動失效。甲方：_____乙方：_____簽字：_____簽字：_____家具安裝承攬合同樣書（四）甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，同時為了體現公平、公正、自愿、互利的原則，確保工程順利完成，進一步明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商達成意見一致，訂立本合同。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、分包工作期限：開工日期：____年____月____日完工日期：日4、結構類型：5、承包范圍：室內給排水(包括雨水、空調冷凝水、壓力排水)，采暖干管及分水器以內的管道安裝，強電電氣，消防、智能弱電預埋及管盒安裝，設計變更、簽證單的工作內容，安裝工程需要的孔洞預留(包括消防工程)，圖紙中所有的水、暖、電一切工作內容。二、承包方式：1、承包方式：2、承包單價及計算標準：①按照國家規定的建筑標準計算建筑面積平米包干：元/㎡。②項目現場用工：130.00元/工日，無法執行工程量的采用估工或定價辦法執行。③施工圖紙內的設計變更、技術核定單、現場簽證增減不作單價調整。④進度計算：電氣安裝元/㎡(其中預埋元/㎡)。采暖安裝元/㎡。給排水安裝元/㎡。三、付款方式：乙方進場后，生活費用自理，施工期間甲方按工程進度完成產值的70%支付乙方勞務人工費，年終按進度支付到85%,工程竣工驗收后支付到95%，余5%做質保金，質保金一年后支付，質保期間，因乙方施工技術、質量問題造成業主及甲方的損失，全部由乙方承擔。四、質量標準：1、質量標準：以建設單位要求的質量標準為準。按設計圖紙及國家有關驗收規范施工,2、積極配合土建工程進度，主體施工期間：墻鋼筋綁好后3小時內完成線管鋪設;底板筋綁好后3小時內完成線管鋪設，超出此時間將負責土建工種的誤工損失費。裝修施工期間：在土建砌體完成后抹灰之前必須完成線管、線盒的安裝及掃管工作，如因管路不通而造成的二次抹灰的工料費全部由安裝班組承擔。五、雙方責任：1、甲方責任：①向乙方進行質量、安全、技術、工期、材料節約、消防、治安、文明施工、現場管理、勞動紀律等的教育和交底。②向乙方提供施工所需的大型機械設備(如：塔吊，施工電梯等)。③向乙方提供施工所需的各類材料。④組織相關人員，及時對工程的分項工程進行質量驗收。2、乙方責任：①嚴格按照甲方的技術交底進行施工。②自帶安裝工程所需的工具及工具耗材(電焊條、氧氣、乙炔除外)。③乙方根據工程進度情況，積極組織勞力施工，不得因勞力和技術力量短缺而影響工程進度，因乙方勞力和技術力量影響工程進度時，甲方將視其情況外調勞力突擊，突擊勞力按200元/日計算，在乙方當月進度款中扣除。④乙方必須按照國家驗收規范及相關安全質量標準進行施工，并接受甲方的安全質量監督檢查。同時購買乙方所有進場人員人身意外傷害保險。⑤乙方必須文明施工，工完場清，遵守職業道德，愛護機械，保護成品。100米內周轉材料上下車等工作。六、安全生產：1、甲、乙雙方必須嚴格遵守國家有關建筑安裝的安全文明施工、消防、治保衛的法律、法規相關條例等規定。2、乙方人員要正確佩戴好個人勞動防護用品，特殊工種操作人員必須持證上崗，無證人員不得上崗。3、乙方要對工人強化安全知識教育，增強工人的安全意識，嚴禁違章操作，確保安全生產，對不遵守安全生產者一次視情況罰款200元5000元。4、因乙方違章作業發生的一切安全事故，由乙方承擔一切所有責任。七、其它：1、凡屬以下情況的，甲方可提出終止協議：①有嚴重損害甲方形象和利益的。②對甲方安排的生產進度計劃完不成并無具體措施的。③發生質量問題，不予整改且無整改措施，造成惡劣影響的。④安全生產嚴重違章并無整改措施或整改后仍不能確保安全生產的。2、凡屬以下情況的，乙方可提出終止協議：①甲方不能按時供應材料造成特別嚴重待工的。②甲方不能按照協議支付工人工資的。3、因甲方原因造成的工期延誤，工期相應順延。4、因乙方責任造成協議終止的，按已完成工程量產值的70%結算。5、因甲方責任造成協議終止的，按已完成工程量產值的100%結算。八、補充條款：1、乙方配備安裝技術專業管理人員2、乙方負責將現場簽證、技術核定內容上報項目部并積極協助辦理簽證工作。3、乙方負責材料的計劃和節約使用工作，因乙方材料計劃造成材料超過預算量10%剩余和浪費的，責任由乙方負責(按材料采購價+運費及采保費+罰款)。4、電氣安裝完畢后，乙方對所完成的成品有保護責任，如發生丟失，造成的損失由乙方承擔。5、其它未盡事宜執行公司內部管理條例，條例另附。本協議一式四份，甲方三份，乙方一份。本協議自簽定之日起生效，具有同等法律效力。工程竣工、各項款項結算支付完畢同時失效。甲方負責人(簽字)：乙方負責人(簽字)家具安裝承攬合同樣書（五）定作方：_____承攬方：_____身份證號碼：_____聯系電話：_____關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱