




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
第實用的裝修合同模板合集六篇裝修合同篇1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程工程:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工工程或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門:上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供給
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供給的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供給到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處分。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進行(略)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有工程增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程工程變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減工程的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承當,工期順延;
2甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承當,工期不順延。
第七條工程驗收和保修
1雙方約定在施工過程中分以下三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后。假設甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承當;
2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第八條違約責任
8.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;假設因此造成損失的,違約方應予以賠償。
8.2由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承當,工期不予順延。
8.3由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修合同篇2
甲方:乙方:甲方位于中某某5幢B1602室空屋子給乙方,裝修構料,往甲、乙雙方計算協議好了,此房屋裝修購料要費用貳佰萬元整,在雙方合作期間定下以下協議:
1、乙方在月日開始,裝修購料,到年前必須完工。
2、乙方負責裝修購料,乙方承諾對其質量負責,并負責材料保修期內進行維修和更換,如乙方提供材料的質量問題,乙方應負全部責任。
3、乙方如購好材料在運輸時中途發生損壞,全部由乙方自己負責。
4、乙方要完全按照甲方提供的歐式風格裝修購料。
5、甲方居室后,如不小心造成人為問題,有甲方自己負責。
6、乙方裝修購料完工后,天內把貳佰萬元整如期付給乙方。
7、以上未盡事宜,由雙方友好協商解決,協商不成的,提請相關部門仲載解決。
8、本協議一式三份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日
裝修合同篇3
委托方〔甲方〕:____________________________________
承接方〔乙方〕:____________________________________
工程工程:________________________________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規格:房型______層〔式〕______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件〔一〕《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:_________________________________
5、工程開工日期:____________年______月______日
6、工程竣工日期:____________年______月______日
7、工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款〔金額大寫〕___________________元,詳見本合同附件〔二〕《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費______________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費______________元;
7、其他費用〔注明內容〕______________元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工工程或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供給
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供給的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供給到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處分。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付____________工程材料款和施工工費的_________;當工期進度過半〔_________年______月______日〕,甲方即第二次付施工工費的_________剩余_________尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。〔注:施工工費包括人工費〕。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有工程增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減工程的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的____________支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件〔復印件〕交給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____________作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的____________作為誤工費支付給乙方_________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承當,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承當,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承當全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承當責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應成認工序或工程的竣工日期,并承當乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1、甲方責任
1〕必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2〕二次裝飾工程,應全部騰空或局部騰空房屋,去除影響施工的障礙物。對只能局部騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承當費用。
3〕如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承當有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任
1〕應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2〕指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3〕負責施工現場的平安,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4〕嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5〕在裝潢施工范圍內承當保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為_________個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的_________交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同〔包括合同附件、補充合同〕一式______份,甲乙雙方各執______份。
甲方〔簽章〕:__________________________乙方〔簽章〕:__________________________
電話:___________________________________電話:___________________________________
簽約日期:____________年______月______日簽約日期:____________年______月______日
裝修合同篇4
孫某某與白某某達成口頭協議,由白某某負責裝修孫某某的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫某某付款后,白某某組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白某某不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白某某招募一些臨時人員幫助,這些人員往往素質不高,或者沒有裝修經驗。并且由于白某某拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導致孫某某無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫某某樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫某某發現,裝修工程已完工局部質量嚴重不合格,存在衛生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,反面不對稱等問題。孫某某與白某某數次交涉,但是白某某不是對孫某某避而不見,就是推托責任,說裝修的問題應找木工趙某某和水泥工王某某而不應由其負主要責任,還數次說忙完手頭工程就幫孫某某解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫某某和白某某協商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白某某退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫某某裝修工程進行鑒定,認定孫某某房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格局部修復費用15750元。同時,調查查明白某某未在工商行政管理部門辦理營業執照,不具備經營資格。一審法院經過審理,認定孫某某與白某某所達成的裝修工程口頭協議無效,并判決如下:
1.判決白某某退還孫某某裝修工程款20230元;
2.判決白某某支付孫某某修復費15700元;
3.判決白某某支付孫某某在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承當。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫某某與白某某所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業,必須經建設行政主管部門進行資質審查,并取得資質證書后,方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行方法》也規定,凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見,本案中白某某不具備經營主體資格而擅自承當家庭裝飾工程,其與孫某某所達成的合同因白某某不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫某某所達成的合同因白某某不具備相應的民事行為能力而成為無效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產:合同被認定無效后,雙方應將財產關系回復到前的狀態,已從對方取得財產的一方,應將其所取得的財產返還給對方。現孫某某已將工程款支付給白某某,白某某本應全部予以返還,但白某某已做裝修工程局部已與孫某某有房屋相結合,成為孫某某房屋的添附價值,故此局部工程款無需返還,白某某應返還余下的工程款20230元。
(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的,有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白某某施工質量不合格而導致孫某某所需付出的'修復費用,和因白某某施工導致孫某某無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行〞使孫某某蒙受的財產損失,白某某作為此無效合同中有過錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶的侵權,施工人員應承當侵權責任,對樓下居住戶予以賠償。孫某某與白某某簽訂了裝修合同,白某某及施工人員即為孫某某的雇傭人員,那么白某某為施工人,應承當此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應歸還。
裝修合同篇5
發包人〔甲方〕:〔全稱〕
承包人〔乙方〕:〔全稱〕
經過友好協商,訂立本補充協議,裝修補充合同范本。
1、本工地在施工期間,施工人員的人身平安由乙方負責。
2、乙方應負責施工現場的平安管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種,嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
3、乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
4、乙方如違反2、3的規定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,并承當全部責任。
5、本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生,引起財產損失的,由乙方負責修復及賠償。
6、本工程保修期為兩年,自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內,損壞后經過修理局部,保修期順延,但最多不超過____年,保修期內費用由乙方全部承當。
7、乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出響應,在____小時內到達現常如果由于乙方施工質量問題而導致報修,在甲方報修以后____小時內仍未能解決問題,甲方可以先行修繕,并就因修繕支出的費用,自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間,按照中國人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償,合同范本《裝修補充合同范本》。
8、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,并注明該所需材料的數量。實際施工中,該材料數量的損耗不得超過____%.
9、合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的工程應在該工程施工前____天由乙方確定和提交,經甲方簽字確認后開工,乙方自行增加的工程和未經甲方確認超過工程量____%的局部,發生的費用和返工費用由乙方承當。
10、本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關費用已包含在合同總價內。
11、甲方提供材料運到樓下交貨
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 用車合同協議書模板圖片
- 酒水經銷合同協議書
- 物業出租樓梯合同協議書
- 分析儀器設備行業深度研究分析報告(2024-2030版)
- 2025年智能制造產業園區的公共技術服務平臺建設與運營模式創新可行性研究報告
- 勞動合同書和協議書
- 中國強力堵漏防水劑項目商業計劃書
- 2025秋五年級語文上冊統編版-【23 月跡】交互課件
- 解除兼職合同協議書范文
- 甜點店創業計劃書模板
- 2025眼鏡行業市場分析報告
- GB/T 17642-2025土工合成材料非織造布復合土工膜
- 河南省鄭州市2025屆中考二模 數學試卷(含答案)
- 2022-2023學年廣東省廣州市天河區七年級(下)期末數學試卷(含答案)
- 2025-2031年中國雞爪市場競爭態勢及投資戰略規劃研究報告
- 湖北省武漢市常青聯合體2024-2025學年高一下學期期中考試歷史試題(原卷版+解析版)
- 銀屑病診斷與治療
- 醫學微生物學課程思政的探索與實踐
- 2025-2030硅膠行業市場發展分析及趨勢前景與投資戰略研究報告
- 壓力管道質量保證手冊
- 銀行大堂經理崗位培訓
評論
0/150
提交評論