歡迎下載內容僅供參考施工合同甲方(發包方):地址：聯系電: 身份證:乙方(承包方):地址:聯系電話： 身份證:按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。第一條 工程概況工程名稱：高安市國際洗浴會所工程地點:高安市xxxxxxx安裝、水箱安裝等）工程內容：具體祥見《工程預算書施工日期：自年月日至 年月日,工期共天。工程總額：人民幣元小: 元） 。第二條 工程款付款方式的約定2.1付款比例:工地開工時支付款： 計 元木工進場時支付: 計 元（３)油漆工進場時支付款： 計 元（4）工程竣工驗收合格后支付款:計元２。2因工程項目（因此而增加的費用應在工程完工驗收之后22.3雙方另行協商）。24方按工程總造價0.3２.5工程竣工辦理驗收移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天,乙方有權向甲方按工程尾款的0。3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。2.6際情況經甲乙雙方協商一致后，延期支付。２。7生的一切后果有甲方自行承擔。第三條工期約定3導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期,工期不順延.行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。3。4因甲方原因，增加工程量和／或工程項目更改時，工期順延。3。5工程竣工后，甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。3.6因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤,工期順延.３。7因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤,工期順延。3。８因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤,工期順延。3．9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價０.3%的標準向甲方支付延誤費。第四條 工程項內容）變更的約定450％,向乙方支100%第五條 工程質量及驗收的約定5.15.4竣工工程驗收：工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到《工程驗收通知單》7日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。第六條工程結算的約定7６．2工程結算款內容包括:工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。6.3甲方按規定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質量保修單。第七條 服務的約定7.1施工過程中，乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。7。2工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。360７.4保修內容及保修范圍:７。4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修；7。4。2乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修（包括賠償甲方自購材料)；347。5。5合同簽訂之后,如單方毀約,毀約方須向對方支付合同總價的5％作為違約金。第八條 其他約定8。1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的２%向對方予以賠償.82８。3施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔.84亡由乙方負全部責任。8。5施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。部分履行合同、延期履行合同事宜。第九條 爭議解決的約定９.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決。9.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。第十條