1、2022年內部承包合同樣本甲方：乙方：_ 身份證號：_為深化企業(yè)改革，把競爭機制引入企業(yè)管理中，提高企業(yè)經濟效益，甲方在企業(yè)內部推行市場化管理，依照我國相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合公司實際，在平等協(xié)商基礎上，本著自愿、誠信原則，就乙方承包工程事宜達成以下協(xié)議內容，共同遵守：一、工程概況如下：1、項目名稱：2、建設單位：3、合同工期：4、工程價款：5、建筑面積：6、質量標準：二、承包范圍及承包方式：(一)承包范圍：乙方內部承包工程范圍以建設單位與甲方簽訂的建設工程施工合同中約定的甲方施工范圍一致;以工程施工圖紙、設計交底、圖紙會審紀要、設計變更通知等資料(或技術核定單)為準。(二)承包方式：乙方進行

2、工程經濟總承包，自負盈虧、自擔風險。乙方在對在施工期間形成的債務，由乙方承擔還款責任。三、承包費用(一)乙方按照甲方與建設單位簽訂的施工合同額向甲方交納承包費用元。承包費不包括稅費，稅費由乙方據(jù)實承擔。甲方根據(jù)每次收到的工程款額預提，工程竣工結算后再據(jù)實結算承包費用和稅費，多退少補。(二)施工工程的計價方式以甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同以及相關補充協(xié)議為準。四、雙方責任(一)甲方公司責任1、提供與建設方簽訂的建設施工合同;2、協(xié)助承包人辦理開工前一切手續(xù);3、組織圖紙會審、提供會審紀要一份;4、技術、質量部門對工程項目實行全過程監(jiān)督管理，組織定期不定期的質量檢查驗收。發(fā)現(xiàn)重大質量問題，

3、組織協(xié)調處理，特別嚴重的，報告有關主管部門或司法機關。協(xié)助承包人完善施工質量保證措施。協(xié)調承包人與建設方、質監(jiān)站、監(jiān)理方之間的關系，協(xié)助乙方組織竣工驗交。5、安全部門對工程項目安全生產、現(xiàn)場管理、設備管理，實行全過程監(jiān)督管理。組織定期或不定期的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。協(xié)助承包人完善安全管理措施、制度。6、財務部門對本工程資金的結算和使用，實行監(jiān)督和檢查，協(xié)助承包人完善財務管理制度。(二)乙方承包人責任：1、嚴格按甲方公司與建設方簽訂的建設工程施工合同要求和本承包合同。2、編制施工計劃和相關資料。組織施工力量，調配施工設備進駐工地按照施工計劃組織購進材料入場，做好施工準備工作。3、制定工程質

4、量、安全、財務管理制度、措施，確保工程進度。4、編制施工預算和工程用料計劃。工程材料包括主材和輔材的采購、運輸、入庫、存放、領用必須建立規(guī)范的管理制度和書面手續(xù)，并按月盤點登記，作好記錄，甲方有權隨機檢查。5、乙方以及項目工程部全體員工(包括甲方委派的本工程的管理人員、技術人員等)的工資以及各項社會保險、人身傷害保險費用等由乙方承擔全部費用，并計入工程成本費用。6、組織有關人員熟悉施工圖紙，施工規(guī)范要求及質量驗收標準。開工前對各工序的質量安全工作進行書面技術交底。7、接受和服從公司技術、質量等部門的監(jiān)督管理，按照程序規(guī)范標準施工，保證工程質量。乙方必須保證在施工過程中嚴格按照國家的有關規(guī)定和規(guī)

5、范、建設單位提供的設計圖紙及相關資料、合同約定內容事項，認真組織施工，確保工程的施工進度及質量。若有施工改動，必須經建設單位及監(jiān)理單位、設計單位商議簽字認可后，方可實施。乙方應服從建設單位、監(jiān)理方和甲方指令，認真施工，保證保質保量的及時完成施工任務。乙方在施工過程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。為保證工程質量，工程完工驗收合格并經建設單位決算確認付款后，甲方按公司規(guī)定扣除乙方承包工程的質量保證金和承包費、稅金后，一個月內向乙方支付結算尾款。工程質保金的退還按甲方與建設單位簽訂建設工程施工合同約定為準。8、加強安全教育，搞好崗前培訓，配備專人專管安全工作，服從公司安

6、全部門的監(jiān)督管理，確保安全無事故目標完成。建立健全項目安全生產保證體系，建立和實施安全生產責任制，確保必須的安全設施投入、購置必備的勞動保護用品、安全設備及配套設施，消除事故隱患，完全滿足安全生產的需要。特種作業(yè)人員包括機械工、電工等必須持證上崗，嚴格執(zhí)行有關安全技術操作規(guī)程，確保安全施工。施工現(xiàn)場使用的施工機械、機具和電氣設備狀況良好、能安全運行。施工現(xiàn)場除應設置安全宣傳標語牌外，危險地點必須懸掛安全標志、警示牌等，確保施工人員、過往行人、周邊住戶的人身及財產安全。乙方不得違反操作規(guī)程施工，嚴禁違章作業(yè)，嚴禁野蠻施工。如發(fā)生安全事故，產生的法律責任和發(fā)生的一切費用，均由乙方承擔。給甲方聲譽造

7、成影響的，應當賠償甲方損失。9、遵守公司的財務管理制度，服從公司財務部門的監(jiān)督管理，接受財務部門的檢查指導，加強對工程資金的使用管理。(1)所有工程價款必須進入甲方指定帳戶，除扣除承包人應上交的稅金、管理費、質保金外，余款由公司按照工程進度撥付承包人。(2)工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行為，甲方可提前解除本合同，乙方除應當退回挪用資金外，應當承擔挪用金額_%的違約金;乙方挪用資金情節(jié)嚴重的，甲方有權向司法機關匯報追究乙方其他法律責任。(3)未經甲方書面授權，乙方不得單獨在建設單位結算工程款，工程款一律入甲方帳戶。如出現(xiàn)乙方未經甲方許可，私自截留工程款或私自結算工

8、程款不向甲方財務部門如實入賬的，甲方有權提前解除本合同，并要求乙方將工程款及時交還公司財務部門，要求乙方承擔違規(guī)結算資金額_%的違約金(構成挪用資金的，按本合同相關規(guī)定處理)。10、依法納稅和交納管理費等費用;工程結束后，核實債權債務、出具債權債務清結承諾書，報公司存檔。乙方組織施工過程中所發(fā)生的應付或應收款項，需根據(jù)雙方簽訂的合同或有效書面手續(xù)，獲取合法有效憑證入賬。11、乙方不能將工程再轉包他人施工。五、承包工程的竣工驗收和工程款的結算(一)工程竣工驗收工程具備竣工驗收條件，承包人按照國家竣工驗收有關規(guī)定，向建設單位提供完整的竣工資料及竣工驗收報告，甲方提供便利和協(xié)助。乙方向建設單位送達竣

9、工驗收資料時，應當要求建設單位提供簽收手續(xù)，以便備查。(二)工程款結算乙方應當在工程竣工驗收合格后_天內向建設單位提交正式、完整的竣工結算報告和結算資料;結算報告和結算資料經甲方審核蓋章后，由乙方報送建設單位審核。乙方向建設單位報送竣工結算資料時，應當要求建設單位提供簽收手續(xù)，以便備查。六、工程質量保修乙方承諾依照甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同中的約定的質量保修期承擔保修責任。質量保修期自工程竣工驗收合格并交付建設單位之日起計算。七、違約責任(一)承包期間，如遇乙方質量、安全、財務管理混亂或出現(xiàn)重大質量、安全責任事故，或因施工質量、工期引起建設方嚴重不滿(因建設單位原因除外)，或不服從甲

10、方監(jiān)督管理，或發(fā)現(xiàn)乙方擅自轉包等，甲方有權解除承包合同，并要求乙方承擔給甲方造成的全部損失。(二)因乙方經濟實力和組織人員力量不能勝任本工程繼續(xù)施工和不能滿足施工進度，甲方有權終止合同，乙方必須先退場，再辦理已施工部分的工程量結算。(三)乙方承包施工期間，所發(fā)生的一切債權債務均由乙方承擔，乙方不得借用承包便利，損害甲方利益，如給甲方造成損失，全額予以賠償。八、其它約定(一)乙方必須保證人工工資的正常發(fā)放。不能造成群訪群訴事件，否則，甲方有權隨時解除本合同，并要求乙方承擔給甲方造成的一切損失。(二)在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成由甲方所在地人民法院訴訟解決。(三)本合同雙

11、方、簽章生效;本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。2022年內部承包合同樣本（二）第一章總則第一條 為保護本企業(yè)內部承包合同當事人的合法權益，用法律手段強化管理機制，提高經濟效益，特制定本章程，第二條 企業(yè)內部承包合同是本企業(yè)內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協(xié)議，是用合同方式固定下來的法律文件。第三條 訂立承包合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t；貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則，實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。第四條 承包合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規(guī)定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合

12、同。第二章基本條款第五條 承包合同的范圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協(xié)作等。第六條 數(shù)量。數(shù)量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規(guī)定品種、規(guī)格、數(shù)量、經營管理目標成果等，沒有數(shù)量條款的合同是無效合同。第七條 質量。質量是檢驗承包合同完成情況的標準和依據(jù)之一.雙方在簽訂承包合同時，應明確規(guī)定質量標準。特殊要求應在合同中注明。沒有質量條款的合同是無效合同。第八條 期限。期限是對承包合同履行完成預期目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業(yè)經營計劃進度要求簽訂。沒有期限條款的合同是無效合同。第九條 價格。按照廠內規(guī)定核準的價格計算，簽訂承包合同

13、。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫(yī)療勞動保險費等等一律按廠內核定價格，進行控制結算。廠內沒有規(guī)定訂價的，由雙方另行協(xié)商訂價，經廠價格管理部門審定。第十條 違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規(guī)定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。第十一條 屬于“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明后，可免除承擔違約責任。第三章法律責任第十二條 由于設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30_%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)并按價值的_%支付受損方違約金

14、，從獎金中扣除。損失價值在_元以下只罰賠償金。第十三條 由于工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30_%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)，并按價值的_%支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在_元以下只罰賠償金。第十四條 由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調入需方后發(fā)現(xiàn)所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位復檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件年合同規(guī)定履行期限，按廠內規(guī)定價格核算，供方承擔支付需方_%違約金，從獎金中扣除(用廠內支票結算)。屬于檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。第十五條 使用工模具的單位，在使用

15、過程中發(fā)現(xiàn)工模具不合格，經檢查(計量)單位鑒定后，屬于工模具制造單位的責任，使用單位可退回原工模具并有權要求制造單位提供合格工模具。工模具制造單位承擔支付使用單位_%違約金(從獎金中扣除)，并承付_%由于工具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。第十六條 對鉚裝工具在試壓時，已經需方人簽收，再發(fā)現(xiàn)工模具不合格，其責任由使用方負責。第十七條 由于檢驗部門誤檢、漏檢所造成的廢品損失，按損失價值總額_%承擔違約金，從獎金中扣除。第十八條 由于材料供應不及時，生產單位因等工待料而造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據(jù)雙方簽訂承包合同所規(guī)定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的資金中支付。第十九條 由于外協(xié)配套

16、件不齊，使產品不能按要求完成，對所造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據(jù)雙方簽訂承包合同所規(guī)定的違約金進行裁決，其違約金從外協(xié)部門的資金中支付。第二十條 由于生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據(jù)雙方簽訂的承包合同所規(guī)定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的資金中支付，并補償供方臨時措施使用。第二十一條 產品對外銷售合同中，由于銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發(fā)貨銷售的產品資金不能回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失(含訴訟費用，聘請律師、法律顧問費用)，根據(jù)雙方所簽訂的承包合

17、同所規(guī)定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的資金中支付。第二十二條 供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規(guī)定的違約責任處罰。第二十三條 供方所交付的產品或零部件，不符合承包合同的規(guī)定，包括規(guī)格、品種、數(shù)量、質量等，供方應承付違約金，按承包合同所規(guī)定的違約責任處罰。第四章變更或解除第二十四條 承包合同依法成立后，不得因承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。第二十五條 發(fā)生下列情況之一者，允許變更或解除合同。(1)訂立承包合同所依據(jù)的國家計劃被修改或取消。(2)在不影響國家和企業(yè)集體的經濟效益，又不影響企業(yè)生產經營總目標完成的前提下，根據(jù)變化的實際情況，經雙方當事人充分協(xié)商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協(xié)議后。(3)由于不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明，取得有關部門合法書面證明書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行合同的理由，在取得“仲裁委員會”認證后，可允許延期履行