1、真題2021年建設工程法規及相關知識真題單項選擇題第1題： 行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致,不能確定如何適用時,由裁決.A.最局人民法院B.國務院C.全國人民代表大會D.全國人民代表大會常務委員會參考答案：B解析法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致,不能確定 如何適用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決. 行政法規之間對同一事項的 新的一般規定與舊的特別規定不一致,不能確定如何適用時,由國務院裁決.第2題: 關于建設工程中代理的說法,正確的選項是 A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理B.建設工程中的代理主要是法定代理C.建設工程中應由本人實施的民事法律

2、行為,不得代理D.建設工程中為被代理人的利益,代理人可直接轉托他人代理參考答案：C解析?民事訴訟法?第五十八條規定,以下人員可以被委托為訴訟代理人： 律師、基層法律效勞工作者；2當事人的近親屬或者工作人員；3當時人 所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民.因此建設工作合同訴訟也可以委 托律師以外的符合規定的人員代理. 應選項A錯誤.建設工程代理行為多為民事 法律行為的委托代理.應選項B錯誤.代理人需要轉委托第三人代理的, 應當取 得被代理人的同意或者追認.?民法總那么?第一百六十九條規定,轉委托代理未 經被代理人同意或者追認的,代理人應當對轉委托的第三人的行為承當責任,但是在緊急情況下代理人

3、為了維護被代理人的利益需要轉委托第三人代理的除外. 應選項D錯誤.第3題：建設用地使用權自時設立A. 土地交付B.轉讓C.登記D.支付出讓金參考答案：C解析設立建設用地使用權的,應當向登記機構申請建設用地使用權登記.建 設用地使用權自登記時設立.第4題：甲公司是某混凝土預制構件的專利權人,乙公司未經授權制造和銷售該專利產 品.甲發現后,對乙提起侵權之訴.經查,乙共銷售侵權產品800件,因乙的侵權行為,甲少銷售600件.甲銷售專利產品每件獲利2000元,乙銷售專利產 品每件獲利1000元,乙應賠償甲 A.60萬元B.80萬元 C.120萬元 D.160萬元參考答案：C解析在建設工程知識產權侵權的

4、案件中,賠償損失的數額有4種確定方法：1侵權的賠償數額根據權利人因被侵權所受到的實際損失確定；2實際損失難以確定的,可以根據侵權人因侵權所獲得的利益確定；3權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該知識產權許可使用費的倍數合理確定；4權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素,確定給予一定數額的賠償. 此題應采用第1種計算方法,甲實際損失為：600X 2000=1200000元尸120萬 元.第5題：甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同,約定設計費為200萬元,甲按約定向乙支付了定金50萬元.如果乙在規定期限內不履

5、行設計合同,應該返還給甲A.50萬元B.80萬元C.90萬元 D.100萬元參考答案：C解析?擔保法?規定,當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保. 債務人履行債務后,定金應當抵作價款或者收回.給付定金的一方不履行約定的 債務的,無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金.定金的數額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的20%此題中,定金的最高額為200X 20%=40萬元,乙在規定期限內不履行設計合同,應雙倍 返還定金.止匕外,甲按約定向乙支付定金50萬元中,超出定金最高額的10萬元也應返還給甲建設單位.因此,應返還給甲建設單位金額為 40X2+10=90萬

6、元 第6題：某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為2021年5月1日.同年2月10日,該建設單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同.施工企業為保證工期,于同年4月20日將建筑材料運至工地.后因設備原因,工程實際開工日為同年5月10日,該建筑工程一切險保險責任的生效日期為 A.2021年2月10日B.2021年4月20日C.2021年5月1日D.2021年5月10日 參考答案：B解析建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地開工或用于保險工程的材 料、設備運抵工地之時起始,至工程所有人對局部或全部工程簽發完工驗收證書 或檢驗合格,或工程所有人實際占用或使用或接收該局部或全部工程之時

7、終止, 以先發生者為準.但在任何情況下,保險期限的起始或終止不得超出保險單明細 表中列明的保險生效日或終止日.第7題：在承攬合同中,承攬人應承當違約責任的情形是 A.承攬人發現定作人提供的圖紙不合理,市即停止工作并通知定作人,因等 待答復,未能如期完成工作B.承攬人發現定作人提供的材料不合格, 遂自行更換為自己確認合格的材料C.因不可抗力造成標的物毀損D.兇定作人未按期支付報酬,承攬人拒絕交付工作成果參考答案：B解析承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定 作人.因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失.如果定作人提供材料的,承攬人應當對定作人提供的材料及時檢

8、驗, 發現不符合約定時,應 當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救舉措.承攬人不得擅自更換定作 人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件.不可抗力屬于違約責任的法定免 責事由,所以因不可抗力造成標的物毀損的, 承攬人可以不承當違約責任. 除當 事人另有約定的外,定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權.第8題：根據?招標投標違法行為記錄公告暫行方法?,關于招標投標違法行為記錄公 告的說法,正確的選項是A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定,所認定的限制期限長于6個月,公告期限為6個月B.原行政處理決定被依法變更或撤銷的,公告部門應當及時對公告

9、記錄予以 變更或撤銷,并在公告平臺上予以聲明C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符 的,可以向公告部門提出書面更正申請,公告部門在作出答復前停止對違法行為 記錄的公告D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間, 公告部門應當停止對違法行 為記錄的公告參考答案：B解析?招標投標違法行為記錄公告暫行方法?第九條規定,依法限制招標投 標當事人資質資格等方面的行政處理決定,所認定的限制期限長于6個月的,公告期限從其決定.第十二條規定,被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行 政處理決定的相關內容不符的,可向公告部門提出書面更正申請,并提供相關證 據.公告部門在作出答復前不停止

10、對違法行為記錄的公告.第十三條規定,行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間, 公告部門依法不停止對違法行為記錄的 公告,但行政處理決定被依法停止執行的除外. 第十四條規定,原行政處理決定 被依法變更或撤銷的,公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷, 并在公告 平臺上予以聲明.第9題：關于二級建造師變更注冊的說法,正確的選項是 A.變更注冊后,注冊有效期重新計算B.因變更注冊申報不及時導致工程工程出現損失的,由注冊建造師承當責任C.變更注冊只能由原聘用企業申請D.申請變更注冊應當提交工作調動證實 參考答案：D解析?注冊建造師治理規定?第十三條規定,在注冊有效期內,注冊建造師 變更執業單位,應當

11、與原聘用單位解除勞動關系,并根據規定辦理變更注冊手續, 變更注冊后仍延續原注冊有效期.應選項A錯誤.?注冊建造師執業治理方法試 行?第十八條規定,注冊建造師變更聘用企業的,應當在與新聘用企業簽訂聘 用合同后的1個月內,通過新聘用企業申請辦理變更手續. 因變更注冊申報不及 時影響注冊建造師執業、導致工程工程出現損失的,由注冊建造師所在聘用企業 承當責任,并作為不良行為記入企業信用檔案.應選項B、C錯誤.第10題：關于施工合同解除的說法,正確的選項是A.合同約定的期限內承包人沒有完工,發包人可以解除B.承包人將承包的工程轉包,發包人可以解除C.發包人未按約定支付工程價款,承包人可以解除D.承包人已

12、經完工的建設工程質量不合格,發包人可以解除參考答案：B解析?最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解 釋?第八條規定,承包人具有以下情形之一,發包人請求解除建設工程施工合同 的,應予支持：1明確表示或者以行為說明不履行合同主要義務的；2合同約 定的期限內沒有完工,且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；3已經完成的建設工程質量不合格,并拒絕修復的；4將承包的建設工程非法轉包、違法 分包的.第九條規定,發包人具有以下情形之一,致使承包人無法施工,且在催 告的合理期限內仍未履行相應義務, 承包人請求解除建設工程施工合同的, 應予 支持：1未按約定支付工程價款的；2提供的主要建筑材

13、料、建筑構配件和設 備不符合強制性標準的；3不履行合同約定的協助義務的.第11題：關于民事訴訟執行程序的說法,正確的選項是 A.具有執行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執行B.執行可以采取查封、扣押、凍結等舉措C.執行異議審查和復議期間,暫停執行D.執行申請人只能是訴訟當事人參考答案：B解析發生法律效力的民事判決、裁定,以及刑事判決、裁定中的財產局部, 由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執行的財產所在地人民法院 執行.民事訴訟的執行舉措中包括查封、扣押、凍結、劃拔、變價被執行人的存 款、債券、股票、基金份額等財產.執行異議審查和復議期間,不停止執行.人 民法院的執行依據不只包括

14、人民法院的生效法律文書,故執行申請人不只是訴訟 當事人.第12題：關于聯合體投標的說法,正確的選項是A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的,聯合體應當在提交資格預審中請文件后組成B.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯 合體投標C.聯合體某成員在同一招標工程中以自己名義單獨投標,其投標有效D.由同一專業的單位組成的聯合體, 根據資質等級較高的單位確定其資質等 級 參考答案：B解析?招標投標法實施條例?第三十七條規定,招標人應當在資格預審公告、 招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標.招標人接受聯合體投標并 進行資格預審的,聯合體應當在提交資格預審申請文件前

15、組成. 資格預審后聯合 體增減、更換成員的,具投標無效.聯合體各方在同一招標工程中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的,相關投標均無效. ?招標投標法?第三H一 條規定,聯合體各方均應當具備承當招標工程的相應水平； 國家有關規定或者招 標文件對投標人資格條件有規定的,聯合體各方均應當具備規定的相應資格條件. 由同一專業的單位組成的聯合體,根據資質等級較低的單位確定資質等級.第13題：根據?全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準?,屬于施工企業工程安全不良行為的是A.在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋B.未根據節能設計進行施工C.未對涉及結構平安的試塊、試件以及有關材料取樣檢測

16、D.根據規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗,情節嚴重參考答案：A解析施工單位資質行為可分為資質不良行為、承攬業務不良行為、工程質量 不良行為、工程平安不良行為、拖欠工程款或工人工資不良行為. 選項A屬于工 程平安不良行為.選項B、C屬于工程質量不良行為.選項D屬于資質不良行為.第14題：關于實施工程建設強制性標準的說法,正確的選項是 A.工程建設強制性標準均為關于工程質量標準的強制性條文B.工程建設中采用新技術、新工藝、新材料且沒有國家技術標準的,可不受 強制性標準的限制C.工程建設地方標準中,對直接涉及環境保護和公共利益的條文,經國務院 建設行政主管部門確定后,可作為強制性條

17、文D.工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未作規定的,可不受強制性標準的限制參考答案：C解析?工程建設地方標準化工作治理規定?第十一條規定,工程建設地方標 準中,對直接涉及人民生命財產平安、人體健康、環境保護和公共利益的條文, 經國務院建設行政主管部門確定后,可作為強制性條文.第15題：關于建設工程合同承包人工程價款優先受償權的說法,正確的選項是 A.承包人的優先受償權優于抵押權B.承包人的優先受償權可以對抗已經交付購置商品房大局部款項的消費者C.優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失D.承包人行使優先受償權的期限為1年參考答案：A解析?最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問

18、題的批復? 中規定：1 人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中,應當依照?合同法?第二百 八十六條的規定,認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權.2消費者交付購置商品房的全部或者大局部款項后,承包人就該商品房享有的 工程價款優先受償權不得對抗買受人.3建筑工程價款包括承包人為建設工程 應當支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用,不包括承包人因發包人違 約所造成的損失.4建設工程承包人行使優先權的期限為 6個月,自建設工程 竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算.第16題：關于行政復議的說法,正確的選項是A.行政復議既可以解決行政爭議,也可以解決民事或者其他爭議B.

19、在行政復議中隨時可以調解C.行政復議可以一并向行政復議機關提出審查抽象行政行為D.行政復議決定具有終局性參考答案：C解析行政復議的任務是解決行政爭議,而不是解決民事或其他爭議.應選項A錯誤.行政復議以書面審查為主,以不調解為原那么.應選項B錯誤.行政復議的結論作出后,即具有法律效力.只要法律未規定復議決定為終局裁決的, 當事 人對復議決定不服的,仍可以按?行政訴訟法?的規定,向人民法院提請訴訟. 應選項D錯誤.第17題：關于建設工程竣工驗收備案的說法,正確的選項是 A.施工企業自竣工驗收合格之日起 15日內辦理備案B.竣工驗收備案必須提交監理單位出具的工程正式驗收合格證實文件C.工程竣工驗收完

20、成后,建設單位應向備案機關提交工程質量監督報告D.工程竣工驗收備案表一式二份,1份由建設單位保存,1份留備案機關存 檔 參考答案：D解析?房屋建筑和市政根底設施工程竣工驗收備案治理方法?第四條規定, 建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起 15日內,依照本方法規定,向工程所 在地的縣級以上地方人民政府建設主管部門以下簡稱備案機關備案.建設單位 辦理工程竣工驗收備案應當提交工程竣工驗收備案表和工程竣工驗收報告.第五條規定,竣工驗收報告應當包括工程報建日期, 施工許可證號,施工圖設計文件 審查意見,勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件及驗收 人員簽署的竣工驗收原始文件,市政根底設施

21、的有關質量檢測和功能性試驗資料 以及備案機關認為需要提供的有關資料.第七條規定,工程質量監督機構應當在 工程竣工驗收之日起5日內,向備案機關提交工程質量監督報告.第六條規定, 工程竣工驗收備案表一式兩份,一份由建設單位保存,一份留備案機關存檔.第18題：關于節能技術進步的說法,正確的選項是A.利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的,應當制定創新方案,并報有關 部門審批B.國家采取強制舉措研發施工節能技術C.節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布D.各級政府應當對循環經濟重大科技攻關工程的自主創新研究,安排財政性資金予以支持 參考答案：A解析?節約能源法?第八條規定,國家鼓勵、支持節能科學技術的

22、研究、開 發、示范和推廣,促進節能技術創新與進步.應選項B錯誤.第五十六條規定,國務院治理節能工作的部門會同國務院科技主管部門發布節能技術政策大綱,指導節能技術研究、開發和推廣應用.應選項 C錯誤.?循環經濟促進法?第四十 三條規定,國務院和省、自治區、直轄市人民政府及其有關部門應當將循環經濟 重大科技攻關工程的自主創新研究、應用示范和產業化開展列入國家或者省級科 技開展規劃和高技術產業開展規劃,并安排財政性資金予以支持.應選項D錯誤.第19題：以下建筑施工條件中,屬于建筑施工企業申領平安生產許可證應當具備的是A.建設資金已經落實B.主要負責人經有關部門考核合格C.配備了兼職平安生產治理人員D

23、.為職工辦理了意外傷害保險 參考答案：B解析建筑施工企業取得平安生產許可證,應當具備12項平安生產條件：1建立、健全平安生產責任制,制定完備的平安生產規章制度和操作規程；2保證本單位平安生產條件所需資金的投入；3設置平安生產治理機構,根據國家 有關規定配備專職平安生產治理人員；4主要負責人、工程負責人、專職平安 生產治理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格；5特種作業人員經有關業務主管部門考核合格,取得特種作業操作資格證書；6治理人員和作業人員每年至少進行1次平安生產教肓培訓并考核合格；7依法參加工傷保險, 依法為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,為從業人員交納保險費;8施工現

24、場的辦公、生活區及作業場所和平安防護用具、機械設備、施工機具 及配件符合有關平安生產法律、法規、標準和規程的要求；9有職業危害防治舉措,并為作業人員配備符合國家標準或者行業標準的平安防護用具和平安防護 服裝；10有對危險性較大的分局部項工程及施工現場易發生重大事故的部位、 環節的預防、監控舉措和應急預案；11有生產平安事故應急救援預案、應急救 援組織或者應急救援人員,配備必要的應急救援器材、設備； 12法律、法規規 定的其他條件.第20題：甲公司向乙公司購進一批建材.乙根據合同約定為甲代辦鐵路托運,運往合同約定的交貨地點M縣.在運輸過程中,甲與丙簽訂合同,約定將這批建材轉讓 給丙,在M縣火車站

25、交貨.由于山洪爆發,火車在運輸途中出軌,建材毀損. 該損失應由A.甲承當B.乙承當C.甲與丙分擔D.丙承當參考答案：D解析出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,除當事人另有約定的以外, 毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承當. 但在合同成立時出賣人知道或 者應當知道標的物已經毀損、滅失卻未告知買受人的,出賣人應當負擔標的物毀 損、滅失的風險.第21題：某建設工程施工招標,甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司,乙施工過程不符合規定的質量標準,給建設單位造成損失.關于向建設單 位承當賠償責任的說法,正確的選項是A.甲、乙承當連帶賠償責任B.建設單位與甲有合同關系,應由甲承當賠償責任

26、C.乙為實際施工人,應由乙承當賠償責任D.甲和乙承當按份賠償責任參考答案：A解析?建筑法?第六十七條規定,承包單位將承包的工程轉包的,或者違反 本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處分款,可以責令停業整頓, 降低資質等級；情節嚴重的,撤消資質證書.承包單位有前款規定的違法行為的, 對因轉包工程或者違法分包的工程不符合規定的質量標準造成的損失,與接受轉包或者分包的單位承當連帶賠償責任.第22題：關于平安專項施工方案實施的說法,正確的選項是 A.由工程經理兼任專項方案實施情況檢查員,對現場實施監督B.發現不根據專項方案施工的,報建設單位后整改C.施工企業技術負責人應當定期巡查專項方案的實

27、施情況D.發現有危及人身平安隱患時,立即組織作業人員撤離參考答案：C 解析施工單位應當指定專人對專項方案實施情況進行現場監督和按規定進行 監測.發現不根據專項方案施工的,應當要求其立即整改；發現有危及人身平安 緊急情況的,應當立即組織作業人員撤離危險區域. 施工單位技術負責人應當定 期巡查專項方案實施情況.第23題：關于仲裁裁決執行的說法,正確的選項是A. 一方當事人不履行仲裁裁決的,另一方當事人可以向仲裁機構申請執行B.申請仲裁裁決強制執行的期間為 2年,不能中止、中斷C.仲裁裁決作出后,當事人不服裁決,可以就裁決的事項提起訴訟D.仲裁裁決被法院裁定不予執行后,當事人就該糾紛可以重新達成仲裁

28、協議, 申請仲裁 參考答案：D解析仲裁裁決作出后,當事人應當履行裁決.一方當事人不履行的,另一方 當事人可以依照我國?民事訴訟法?的規定,向人民法院申請執行.申請仲裁裁 決強制執行必須在法律規定的期限內提出根據?民事訴訟法?的規定,申請執 行的期間為2年.申請執行時效的中止、中斷,適用法律有關訴訟時效中止、 中斷的規定.裁決書自作出之日起發生法律效力. 仲裁實行一裁終局制度,當事 人不得就已經裁決的事項再行中請仲裁, 也不得就此提起訴訟；當事人申請人民 法院撤銷裁決的,應當依法進行.仲裁裁決被法院依法裁定不予執行的, 當事人 就該糾紛可以重新達成仲裁協議,并依據該仲裁協議申請仲裁,也可以向法院

29、提 起訴訟.第24題：關于施工企業專職平安生產治理人員責任的說法,正確的選項是 A.組織制定本單位平安生產操作規程B.編制平安專項施工方案C.如實記錄平安生產教育和培訓情況D.建立健全本單位平安生產責任制參考答案：C解析?平安生產法?第二十二條規定,生產經營單位的平安生產治理機構以 及平安生產治理人員履行以下責任：1組織或者參與擬訂本單位平安生產規章 制度、操作規程和生產平安事故應急救援預案；2組織或者參與本單位平安生產教育和培訓,如實記錄平安生產教育和培訓情況；3催促落實本單位重大危險源的平安治理舉措；4組織或者參與本單位應急救援演練；5檢查本單位的 平安生產狀況,及時排查生產平安事故隱患,

30、提出改良平安生產治理的建議；6 制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；7催促落實本單位平安生產整改舉措.第25題：關于專職平安生產治理人員配備要求的說法,正確的選項是 A.按建筑施工總承包企業資質治理要求,資質等級越高那么專職平安生產治理人員配備越多B.建筑施工企業經營規模較小的,可以不配備專職平安生產治理人員C.建筑施工企業的分支機構不必配備專職平安生產治理人員D.作業難度大的施工作業班組必須配備專職平安生產治理人員參考答案：A解析?建筑施工企業平安生產治理機構設置及專職平安生產治理人員配備辦 法?第八條規定,建筑施工企業平安生產治理機構專職平安生產治理人員的配備 應滿足以下

31、要求,并應根據企業經營規模、設備治理和生產需要予以增加. 建筑 施工總承包資質序列企業：特級資質不少于6人；一級資質不少于4人；二級和 二級以下資質企業不少于3人.建筑施工企業的分公司、區域公司等較大的分支 機構應依據實際生產情況配備不少于 2人的專職平安生產治理人員.第九條規 定,建筑施工企業應當實行建設工程工程專職平安生產治理人員委派制度.建設工程工程的專職平安生產治理人員應當定期將工程平安生產治理情況報告企業 平安生產治理機構.第十五條規定,采用新技術、新工藝、新材料或致害因素多、 施工作業難度大的工程工程,工程專職平安生產治理人員的數量應當根據施工實 際情況,在規定的配備標準上增加.第

32、十六條規定,施工作業班組可以設置兼職 平安巡查員,對本班組的作業場所進行平安監督檢查.第26題：關于無效施工合同工程款結算的說法,正確的選項是 A.施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,修復后的建設工程經竣工 驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持B.施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支 付工程價款的,不予支持C.施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,承包人請求參照合同約定 支付工程價款的,應予支持D.施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,修復后的建設工程經竣工 驗收合格,發包人請求承包人承當修復費用的,不予支持參考答案：A解析?最高人民法院關于

33、審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解 釋?第二條規定,建設工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人 請求參照合同約定支付工程價款的, 應予支持.第三條規定,建設工程施工合同 無效,且建設工程經竣工驗收不合格的,根據以下情形分別處理：1修復后的建設工程經竣工驗收合格,發包人請求承包人承當修復費用的,應予支持；2修復后的建設工程經竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持. 因建設工程不合格造成的損失,發包人有過錯的,也應承當相應的民事責任.第27題：關于評標結果異議的說法,正確的選項是A.對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件B,只有投標人有權對工程的評標結果提

34、出異議C.對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間提出D.招標人對評標結果的異議作出答復前,招標投標活動繼續進行參考答案：C解析?招標投標法實施條例?第六十條規定,投標人或者其他利害關系人認 為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起 10日內向有關行政監督部門投訴.但是,對資格預審文件、招標文件、開標以及 對依法必須進行招標工程的評標結果有異議的,應當依法先向招標人提出異議, 其異議答復期間不計算在以上規定的期限內. 第五十四條規定,投標人或者其他 利害關系人對依法必須進行招標的工程的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出.招標人應當自收到異議之日起 3

35、日內作出答復；作出答復前,應 當暫停招標投標活動.第28題：施工現場發現的地下遺存文物,所有權屬于 A.施工企業B.建設單位C.建設用地使用權人D.國家參考答案：D解析?文物保護法?第五條規定,中華人民共和國境內地下、內水和領海中 遺存的一切文物,屬于國家所有.國有文物所有權受法律保護,不容侵犯.第29題：根據?建筑企業資質治理規定?,關于施工企業資質證書的說法,正確的選項是A.資質許可機關未在企業資質證書有效期屆滿前作出是否準予延續資質證 書決定的,視為不準予延續B.企業發生合并、別離、重組以及改制等事項,可以直接承繼原施工企業資 質C.資質證書有效期屆滿,未依法申請延續的,資質許可機關應當

36、撤回其資質 證書D.工程未取得施工許可證,施工企業擅自施工的,資質許可機關不予批準該 施工企業的資質升級申請和增項申請參考答案：D解析資質許可機關應當在建筑業企業資質證書有效期屆滿前做出是否準予延 續的決定；逾期未做出決定的,視為準予延續.應選項 A錯誤.企業發生合并、 分立、重組以及改制等事項,需承繼原建筑業企業資質的,應當申請重新核定建 筑業企業資質等級.應選項B錯誤.資質證書有效期為5年.建筑業企業資質證 書有效期屆滿,企業繼續從事建筑施工活動的,應當于資質證書有效期屆滿3個 月前,向原資質許可機關提出延續申請. 資質證書有效期屆滿,未依法申請延續 的,資質許可機關應當依法注銷建筑業企業

37、資質.應選項 C錯誤.第30題：根據?企業平安生產費用提取和使用治理方法?,施工投標人平安防護、文明 施工舉措的報價下限,是依據工程所在地工程造價治理機構測定費率計算所需 費用總額的A.60%B.90%C.70%D.80% 參考答案：B解析建設單位、設計單位在編制工程概預算時,應當依據工程所在地工程 造價治理機構測定的相應費率,合理確定工程平安防護、文明施工舉措費.投標 方平安防護、文明施工舉措的報價,不得低于依據工程所在地工程造價治理機構 測定費率計算所需費用總額的90%第31題：關于招標文件澄清或者修改的說法,正確的選項是 A.招標文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的內容可能影

38、響投標文件編制的, 招標人應在投標截止時間 至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人D.澄清或者修改通知至投標截止時問缺乏 15日的,在征得全部投標人同意 后,可按原投標截止時間開標參考答案：B解析?招標投標法?第二十三條規定,招標人對已發出的招標文件進行必要 的澄清或者修改的,應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前,以書面形式通知所有招標文件收受人.該澄清或者修改的內容為招標文件的組成 局部.應選項A錯誤.?招標投標法實施條例?第二十一條規定,招標人可以對 已發出的資格預審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改.澄清或者修改的內容可能

39、影響資格預審申請文件或者投標文件編制的, 招標人應當在提交資格預 審申請文件截止時間至少3日前,或者投標截止時間至少15日前,以書面形式 通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人； 缺乏3日或者15日的,招標人應當順延提交資格預審申請文件或者投標文件的截止時間.應選項C、D錯誤.第32題：甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車,該車實際行駛里程 8萬公里, 市場價格約為16萬元,里程表顯示行駛里程為4萬公里.甲明知上述情況存 在,仍將該車以23萬元價格賣給了施工企業,乙知情后訴至法院.乙的以下訴 訟請求可以獲得支持的是A.請求減少價款至16萬元B.以欺詐為由請求解除合同C.以重大誤解

40、為由請求撤銷合同D.請求甲承當締約過失責任 參考答案：A解析?合同法?第五十四條規定,以下合同,當事人一方有權請求人民法院 或者仲裁機構變更或者撤銷：1因重大誤解訂立的.2在訂立合同時顯失公平 的.一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂 立的合同,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷.當事人請求變更的,人民法院或者仲裁機構不得撤銷.合同撤銷不等于合同解除.應選項 B 錯誤.由題干可知,該情形屬于欺詐而非重大誤解,應選項 C錯誤.締約過失責 任是指在合同訂立過程中,一方因違背其依據的老實信用原那么所產生的義務,而致另一方的信賴利益的損失,并應承當損害賠償責

41、任.應選項D錯誤.第33題：關于電子招標投標的說法,正確的選項是 A.投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件B.投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的,視為撤銷投標文件C.投標人在投標截止時間后送達的投標文件,電子招標投標交易平臺不得拒 收D.投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交 參考答案：D解析?電子招標投標方法?第二十七條規定,投標人應當在投標截止時間前 完成投標文件的傳輸遞交,并可以補充、修改或者撤回投標文件.投標截止時間 前未完成投標文件傳輸的,視為撤回投標文件.投標截止時間后送達的投標文件, 電子招標投標交易平臺應當拒收.第34題：根據?建設工程質量治理

42、條例?,設計文件應注明工程合理使用年限,該年限從之日起算.A.頒發施工許可證B.工程竣工驗收合格C.工程缺陷責任期屆滿D.工程法定最低保修期屆滿 參考答案：B解析?建設工程質量治理條例?第二十一條規定,設計單位應當根據勘察成 果文件進行建設工程設計.設計文件應當符合國家規定的設計深度要求, 注明工 程合理使用年限.工程合理使用年限是指從工程竣工驗收合格之日起,工程的地基根底、主體結構能保證在正常情況下平安使用的年限.第35題：根據?建筑工程施工合同示范文本?,關于隱蔽工程檢查程序的說法,正確 的是A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的,承包人按監理人指示完成修復后即可覆蓋,無需重新檢查B.隱蔽工

43、程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求,并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋C.監理人不能按時進行檢查的,應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求D.監理人未按時進行檢查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆蓋工作參考答案：B解析?建設工程施工合同示范文本?GF-2021-0201第5.3.2條規定, 監理人應按時到場并對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查.經監 理人檢查確認質量符合隱蔽要求,并在驗收記錄上簽字后,承包人才能進行覆蓋.經監理人檢查質量不合格的,承包人應在監理人指示的時間內完成修復, 并由監 理人重新檢查,由此增加的費用和或延誤的工期由承包人承當.除專用合同條 款另有約定

44、外,監理人不能按時進行檢查的,應在檢查前24小時向承包人提交書面延期要求,但延期不能超過 48小時,由此導致工期延誤的,工期應予以順 延.監理人未按時進行檢查,也未提出延期要求的,視為隱蔽工程檢查合格,承 包人可自行完成覆蓋工作,并作相應記錄報送監理人,監理人應簽字確認.第36題：建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的 A.中央B.毗鄰建筑物C.邊界D.周邊50米參考答案：C解析所謂建筑施工噪聲,是指建筑施工過程中產生的干擾周圍生活環境的聲 音.建筑施工場界,是指由有關主管部門批準的建筑施工場地邊界或建筑施工過程中實際使用的施工場地邊界.建筑施工過程中場界環境噪聲不得超過規定的排 放限

45、值.第37題：建設單位申請領取施工許可證時,建設工期超過 1年的建設工程,到位資金原 那么上最少為工程合同價的A.20%B.30%C.40%D.50%參考答案：B解析?建筑工程施工許可治理方法?第四條規定,建設工期缺乏 1年的,到 位資金原那么上不得少于工程合同價的 50%建設工期超過1年的,到位資金原那么 上不得少于工程合同價的30% 第38題：關于投標保證金的說法,正確的選項是A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致B.投標分兩階段進行,招標人要求投標人提交投標保證金的,應當在第一階 段提出C.投標保證金有效期從提交投標文件之日起算D.招標人終止招標的,應當及時退還已收取的投標保證金,招標

46、文件未規定 利息的,可以不返還利息參考答案：A解析?招標投標法實施條例?第二十六條規定,投標保證金有效期應當與投 標有效期一致.第三十條規定,對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的工程, 招標人可以分兩階段進行招標.招標人要求投標人提交投標保證金的,應當在第 二階段提出.第二十五條規定,招標人應當在招標文件中載明投標有效期. 投標 有效期從提交投標文件的截止之日起算.第三十一條規定,招標人終止招標的, 應當及時發布公告,或者以書面形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、 招標文件的潛在投標人.已經出售資格預審文件、招標文件或者已經收取投標保 證金的,招標人應當及時退還所收取的資格預審文件、招標

47、文件的費用,以及所收取的投標保證金及銀行同期存款利息.第39題：關于用人單位向勞動者支付報酬的說法,正確的選項是 A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付C.勞動者依法參加社會活動期間,用人單位應當依法支付工資D.勞動者在焙喪假期間,用人單位可以不支付工資參考答案：C解析勞動報酬通常包括貨幣工資、實物報酬和社會保險.其中貨幣工資包括 各種工資、獎金、津貼、補貼等.工資應當以貨幣形式按月支付勞動者本人,即 不得以實物或有價證券等形式替代貨幣支付. 勞動者在法定休假日、焙喪假期間、 探親假期間、產假期間和依法參加社會活動期間以及

48、非因勞動者原因停工期間, 用人單位應當依法支付工資.第40題：關于施工生產平安事故報告的說法,正確的選項是 A.事故造成的傷亡人數發生變化的,應當及時補報B.報告事故發生地點不包括具體發生地點以外的涉及區域C.單位負責人接到報告后,應立即向縣級以上人民政府報告D.立即報告是指在事故發生1小時內報告 參考答案：A解析事故報告后出現新情況的,應當及時補報.自事故發生之日起30日內,事故造成的傷亡人數發生變化的, 應當及時補報.道路交通事故、火災事故自發 生之日起7日內,事故造成的傷亡人數發生變化的, 應當及時補報.報告事故發 生的地點要準確,除事故發生的中央地點外,還應當報告事故所涉及的區域； 事

49、 故發生后,事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告； 單位負責人接到報 告后,應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府平安生產監督治理部門和 負有平安生產監督治理責任的有關部門報告.所謂立即報告,是指在事故發生后 的第一時間用最快捷的報告方式進行報告.第41題：關于仲裁協議效力的說法,正確的選項是 A.當事人對仲裁協議有異議的,可以在仲裁進行中隨時提出B.如果合同終止,那么合同中仲裁條款的效力也終止C.當事人對仲裁協議效力有異議的,只能請求仲裁機構作出決定D.未約定仲裁機構的仲裁協議無效參考答案：D解析當事人對仲裁協議效力有異議的,應當在仲裁庭首次開庭前提出.當事 人既可以請求仲裁委員會

50、作出決定, 也可以請求人民法院裁定.一方請求仲裁委 員會作出決定,另一方請求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定.應選項A、C錯誤.仲裁協議獨立存在,合同的變更、解除、終止或者無效,以及合同成立 后來生效、被撤銷等,均不影響仲裁協議的效力.當事人在訂立合同時就爭議達 成仲裁協議的,合同未成立也不影響仲裁協議的效力.應選項 B錯誤.第42題：根據?民事訴訟法?,當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解 協議,由雙方當事人依法共同向 基層人民法院提出.A.當事人住所地B.調解協議履行地C.調解協議簽訂地D.調解組織所在地參考答案：D解析?民事訴訟法?第一百九十四條規定,申請司法確認調解協議,

51、由雙方 當事人依照人民調解法等法律,自調解協議生效之日起30日內,共同向調解組織所在基層人民法院提出.第43題：關于投標文件撤回和撤銷的說法,正確的選項是 A.投標人可以選擇 或書面方式通知招標人撤回投標文件B.招標人收取的投標保證金,應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的,招標人應當退還投標保證金D.投標人撤回已提交的投標文件,應當在投標截止時問前通知招標人參考答案：D解析?招標投標法實施條例?第三十五條規定,投標人撤回已提交的投標文 件,應當在投標截止時間前書面通知招標人. 招標人已收取投標保證金的,應當 自收到投標人書面撤回通知之日起 5日內退還

52、.投標截止后撤銷投標文件的,招 標人可以不退還投標保證金.第44題：關于建設工程合同一方違約后,另一方采取舉措預防損失擴大的說法,正確的是A.接到違約方的通知后,守約方應當及時采取舉措預防損失擴大B.守約方沒有采取適當舉措致使損失擴大的,可以就擴大的損失要求賠償 C.當事人因預防損失擴大而支小的合恥費用,由自己承當D.未接到違約方的通知,守約方無需采取舉措預防損失擴大參考答案：A解析?合同法?規定,當事人一方違約后,對方應當采取適當舉措預防損失 的擴大；沒有采取適當舉措致使損失擴大的, 不得就擴大的損失要求賠償.當事 人因預防損失擴大而支出的合理費用, 由違約方承當.對于當事人一方違反合同 的

53、,另一方不能任憑損失的擴大,在接到對方的通知后,應當及時采取舉措預防 損失擴大,即使沒有接到對方通知,也應當采取適當舉措；如果沒有及時采取措 施致使損失擴大的,無權就擴大的損失局部請求賠償.第45題：關于運輸合同的說法,正確的選項是A.托運人違反包裝規定的,承運人不得拒絕運輸B.貨物在運輸過程中因不可抗力滅失,已收取運費的,托運人不得要求返還C.貨物運輸到達后,承運人知道收貨人的,應當及時通知收貨人D.聯運合同中,損失發生在同一區段的承運人向托運人承當責任 參考答案：C解析托運人違反包裝的規定的,承運人可以拒絕運輸.應選項 A錯誤.貨物 在運輸過程中因不可抗力滅失,未收取運費的,承運人不得要求

54、支付運費；已收 取運費的,托運人可以要求返還.應選項B錯誤.兩個以上承運人以同一運輸方 式聯運的,與托運人訂立合同的承運人應當對全程運輸承當責任.損失發生在某一運輸區段的,與托運人訂立合同的承運人和該區段的承運人承當連帶責任.故選項D錯誤.第46題：施工企業發生的以下事故中,可構成工程重大平安事故罪的是 A.勞務作業人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B.施工企業對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示舉措,造成路人李某摔成重傷C.施工企業工程施工質量不符合標準,造成建筑物倒塌,砸死砸傷多人D.勞務作業人員張某在工地食堂下毒,致使勞務作業人員集體中毒參考答案：C解析建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位

55、違反國家規定,降低工 程質量標準,造成重大平安事故的,屬于工程重大平安事故罪.第47題：關于民事訴訟送達的說法,正確的選項是 A.送達訴訟文書必須有送達回證B.訴訟文書寄出的日期為送達日期C.受送達人被監禁的,應當公告送達D.直接送達訴訟文書有困難的,應當公告送達參考答案：A解析?民事訴訟法?第八十四條規定,送達訴訟文書必須有送達回證,由受 送達人在送達回.證上記明收到日期,簽名或者蓋章.受送達人在送達回證上的 簽收日期為送達日期.第九十條規定,受送達人被監禁的,通過其所在監所轉交. 第八十八條規定,直接送達訴訟文書有困難的,可以委托其他人民法院代為送達, 或者郵寄送達.第48題：關于平安生產

56、監督檢查人員執法的說法,正確的選項是 A.平安生產監督檢查人員不得接觸施工企業的商業秘密B.不同部門的平安生產監督檢查人員應當獨立檢查C.平安生產監督檢查人員無權將存在的平安問題移送其他部門處理D.平安生產監督檢查人員必須出示有效執法證件參考答案：D解析?平安生產法?第六十四條規定,平安生產監督檢查人員執行監督檢查 任務時,必須出示有效的監督執法證件；對涉及被檢查單位的技術秘密和業務秘 密,應當為其保密.第六十六條規定,負有平安生產監督治理責任的部門在監督 檢查中,應當互相配合,實行聯合檢查；確需分別進行檢查的,應當互通情況, 發現存在平安問題應當由其他有關部門進行處理的,應當及時移送其他有關部門并形成記錄備查,接受移送的部門應當及時進行處理.第49題：根據?全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準?,屬于施工企業資質不 良行為的是A.以