1、原告江西xxxx有限公司訴被告江西xxxx有限公司建設工程合同糾紛一案之原告方對被告方證據的質證意見被告方第一組證據合同及相關文件證據名稱：1、合同書(p1-2)2、土地平整合同(p3-5);3、裝修工程施工合同(p6-12);4、關于江西xxxx有限公司項目的報告及xx縣xx鎮黨政綜合辦公室證明(p17-20);5、xx縣公安局證明函(p21)。證明內容：一、2011年1月1日，江西xxxx有限公司(下稱xx公司)與江西xxxx有限公司(下稱隆基公司)就圍墻、擋土墻工程的承包施工簽訂了合同書。雙方約定：1、承包方式為包工包料；2、建設工期為2011年6月18日前全部完工。3、工程量為：寬度2

2、90米、長度150米(標準的長方形四面圍墻范圍)，按實際測量數量結算；4、工程單價：圍墻長度470元/米，擋土墻高度198元/米。5、付款方式：工程全部完工并驗收合格后支付90%余款1年后付清。二、2011年6月22日，xx公司與xx公司就xx公司地塊土地平整事宜簽訂了土地平整合同。雙方約定：1、工程承包范圍：地塊土石方的開挖、運棄、平整等。2、合同工期為90天。3、承包價格為包干價：98萬元。4、付款方式：驗收合格后1個月內一次性付清。三、2013年，xx公司與xx公司就新鳳公司辦公大樓（一樓展廳除外）、招待所、食堂等項目內外部裝修工程等事宜簽訂了裝修工程施工合同。雙方約定：1、施工內容：招

3、待所和食堂包廂以及所有工程外墻漆施工工程，按合同、裝修施工設計圖及裝修說明范圍內的所有工程內容進行施工，具體詳見圖紙及效果圖。其余房間和宿舍樓等工程予以簡裝。具體內容為：貼地面磚、刮仿瓷涂料、安技水電網線等。如有變動，以新風公司書面通知為準。2、錄包方式為包工包料、包工期、包質量、包制作、包驗收等。3、竣工日期2013年9月30日，4、工程竣工后，xx公司應提前通知驗收，并辦理驗收移交手續。5、合同價款及支付；按照實際工程量計算，具體以雙方核定為準。合同第八條對合同價款計算方式進行了詳細約定。6、xx公同應當提供真實、完整的峻工圖紙二套，若因圖紙不完整導致結算工作無法進行、由xx公司自行承擔責

4、任。7、違約責任：工期每延誤1天，xx公司向xx公司支付500元違約金。四、xx公司違反約定，對未完工程延誤施工進度，無故不核對工程量，并在2015年5月擅自停工退場后多次派人封堵廠門。原告方對被告方提供的第一組證據的質證意見：對該組證據1合同書、證據2土地平整合同、證據3裝修工程施工合同的三性無異議；對該組證據4項目的報告內容的真實性、合法性、關聯性及證明目的有異議；對該組證據5xx鎮辦公室證明、證據6派出所證明函部分內容真實性、關聯性、合法性及證明目的有異議，證據5、證據6恰恰證明了被告延期付款、違約之事實。被告方第二組證據付款憑證證據名稱：收款收據(收據)、網上銀行電子回單、電子渠道行內

5、轉賬回單、收取承兌匯票收據、銀行承兌匯票、委托書、銀行進賬單共33份(p1-33)。證明內容：載止xx公司提起訴訟時，xx公司至少已向xx公司支付工程款1350956為元。原告方對被告方提供的第二組證據的質證意見：對該組證據33份共計1350.956萬元，根據原告核算僅收到被告1250.956萬元，具體以原告核對無誤的相關票據憑證為準；另外，根據票據上記載的付款時間和付款金額，再次證明被告延期付款、違約之事實。被告方第三組證據工程質量證據名稱：1、照片共81份(p1-81);2、關于廠區內主道路水泥硅硬化的技術變更通知書(p82)。證明內容：1、xx公司承建的辦公樓和宿舍樓裝修和安裝工程存在建

6、筑物多處和大面積滲水；因樓房地面及屋面排水施工錯誤，造成污(雨)水完全不能正常排放；樓房中部分房間和走廊至今未安裝窗戶和燈具；辦公樓、宿舍樓、綜合樓中存在部分工程尚未完工；辦公樓東面化糞池未安裝井蓋；食堂洗碗區未安裝下水管道與外部連接、墻體開裂等嚴重的質量問題，使得xx公司至今無法正常使用。2、廠區值班室采用的是鋁合金窗戶，并非玻璃幕墻(見p78-81頁)。3、xx公司在對廠區內主道路施工時，并未按照相關技術變更通知書的要求進行施工，應當據實核定工程量(見p82頁)。原告方對被告方提供的第三組證據的質證意見：對該組證據1照片共81份三性及證明目的有異議；2、技術變更通知書三性無異議，但對證明目

7、的有異議。原告已按照技術變更通知書要求施工，已完工且被告早已使用，不存在質量問題。被告的該組證據的證明目的不成立、被告方第四組證據違約部分證據名稱：1、關于圍墻、擋土墻工程的合同書1份(p1-2)。2、關于辦公樓等項目的裝修工程施工合同1份(p3-9)。3、xx公司提供的毛石擋土墻基礎工程相關資料(p10-19)證明內容：1、圍墻及擋土墻的合同書約定竣工日期為2011年6月18日。但根據xx公司提供證據顯示:2012年11月21日才對擋土墻基礎工程進行驗收；且擋土墻竣工后才能進行圍墻施工，正常工期約為60天。故圍墻及擋土墻工程逾期583天，依據該合同書第十條約定，xx公司有權不支付工程款。另暫

8、按xx公司提供證據中載明的擋土墻工程造價為計算基數，隆基公司應當向xx公司支付逾期完工違約金118943.81元。2、裝修工程施工合同約定竣工日期為2013年9月30日，但xx公司在尚有部分工程未完工情形下擅自撤場，應當視為xx公司工程逾期。故該工程逾期1277天（暫計算至2017年3月30日），依據該合同第13.2條約定，xx公司應當向新鳳公司支付逾期完工違約金639777元。原告方對被告方提供的第四組證據的質證意見：對合同書、土地平整合同、裝修工程施工合同的三性無異議；圍墻及擋土墻延期是因被告未解決建設用地，而延誤工期責任在被告，責任不在原告。對裝修工程延期問題，皆因被告未按合同約定支付工

9、程款所致，在被告法定代表人冷素敏的要求下，原告舉債推進施工進度。第一組證據和第二組證據已證明被告延期付款、違約的事實，故工程延期過錯完全在被告，被告應承擔完全責任。被告主張的違約責任根本不成立.被告方第五組證據工程結算書證據名稱:1、值班室、圍墻、擋土墻、廠門前彩道板工程造價為1872986.56元(p1-11)。2、1#廠房窯爐基礎等工程造價為1595246.02元(p12-21)。3、xx貨運門崗工程造價為62804.08元(p22-30)。4、拋光線設備基礎工程造價為59200.31元(p31-37)。5、廠區地面硬化工程造價為4977025.64元(p38-42)。6、管網工程造價為8

10、28603.97元(p43-56)。7、土地平整工程造價為980000元(p57-60)。8、辦公樓裝修工程造價為743640.26元(p61-68)。9、宿舍樓裝修工程造價為804043.42元(p69-72)。10、綜合樓裝修工程造價為821305.53元(p73-78)。11、辦公樓室內水電安裝工程造價為260675.54元(p79-85)。12、宿舍樓室內水電安裝工程造價為265172.63元(p86-88)。13、綜合樓室內水電安裝工程造價為198119.06元(p89-91)。證明內容：案涉工程總造價為13468823.02元。原告方對被告方提供的第五組證據的質證意見：對該組證據的

11、三性及證明目的有異議，早在2015年9月份之前,原告向被告送達了工程結算資料和結算書，應以原告送達的結算書為依據。2016年1月29日被告的回復恰恰證明原告已向被告提交了工程結算資料和結算書，并且被告也早已收到原告提交的工程結算資料和結算書的事實。被告方第六組證據或xx施工部分證據名稱：1、煤倉工程承包合同（p1-3）;2、硅及模板工程承包合同（p4-6）;3、土方、鋼筋及砌體工程承包合同（p7-9）;4、零星硅墊層及機械工程承包合同（p10-12）;5、驗收決算表（p13）;6、路面施工用商品硅送貨單（p13-151）;7、轉賬憑證、網上銀行電子回單、收據、銀行借記通知、賬戶交易明細單、委托書、付款申請單、客戶收付款入賬通知、支付業務付款回單（p152-187）。證明內容：由于隆基公司擅自撤場，新鳳公司將包括廠區地面硬化工程在內的其他程交由案外人或xx承包施工。原告方對被告方提供的第六組證據