1、標準合同示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-205編號：_建設施工合同甲方：_乙方：_日期：_建設施工合同用戶指南：該合同資料適用于合作中分清各自的權利義務責任，定義違約行為，實現在法律范圍內保護守約方，并且對違約行為進行追究責任，使損失的利益得到合理的經濟賠償。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。甲方：肥_XXXX公司乙方：甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。一、施工地點：汽車站南200米，泰西XX東臨

2、二、施工內容：315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。三、施工工期：1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為_年_月_日，_年_月_日達到運行條件。2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于_年_月至_月期間，甲方提前_日通知乙方進場。四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。五、工程造價：本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。六、結算方式：乙方施工人員進場后_日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后_日內甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方

3、施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。七、雙方責任和義務：1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負

4、荷試車所需的荷重由甲方提供。5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。6、乙方于開工前_日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程

5、中造成設備損壞，由乙方負責賠償。12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。八、違約責任：1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。九、糾紛處理辦法：本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。十一