定做合同范本3篇_第1頁
定做合同范本3篇_第2頁
定做合同范本3篇_第3頁
定做合同范本3篇_第4頁
定做合同范本3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。定做合同范本3篇定作合同與加工合同區別的根據是誰提供原材料,當原材料由定作人提供時我們稱之為加工合同,反之,原材料由承攬人提供時為定作合同。以下是范文網小編為大家精心準備的:定做合同范本3篇,歡迎參考閱讀!定做合同范本一甲方:住所:電話:乙方:住所:代表人:電話:甲方向乙方,定作下列木器家具,經雙方協商訂立本合同,共同信守。1.原料供應及檢驗:甲方供應,乙方完成定作的家具后,如有余料應退還給甲方,乙方應于甲方供料之日起 天內完成檢驗工作,發現所供原料不符合要求應及時通知甲方更換。2.規格標準:按圖紙式樣規格制作。

2、圖號家具名稱單位(個)數量單價總價油漆顏色交貨日期以上共計加工費人民幣(大寫)3.質量及技術標準:乙方應采用不低于其同行業的技術標準完成合同約定的工作任務。4.交貨方式及檢驗方式:在乙方廠內交貨,由甲方自提,甲方應于提貨當時進行檢驗,自收貨之日起 天內未提出異議視為貨物符合合同約定的質量標準。5.付款辦法:甲方應于交提貨的同時向乙方支付貨款。6.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。本合同一式四份,雙方各執兩份。甲方:(蓋章)代表人:乙方:(蓋章)代表人:定做合同范本二定作方:承攬方:簽訂地點:簽訂時間: 年 月 日一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定

3、作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限規格型號計量單位數 量名或項目 單價總金額合計二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額三、質量要求、技術標準四、承攬方對質量負責的條件及期限五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求六、驗收標準、方法和期限七、包裝要求及費用負擔八、交(提)貨方式及地點九、交付定金預付款數額及時間十、結算方式及期限十一、違約責任十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方單位名稱(章)單位名稱(章)單位地址:

4、單位地址:法定代表人: 法定代表人:年月日 年月日有效期限: 年月日至年月日定做合同范本三承攬人:定作人:定作人委托承攬人制作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條定作成品1.定作成品名稱為:2.定作成品規格為:3.定作成品數量為:,單位為:第二條定作成品質量要求定作成品的質量要求為:,(定作物品,需封存樣品的,應寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收依據。)第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限1.承攬人提供原材料的數量為:消耗定額為:規格為:2.定作人對原材料檢驗期限是:,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時,定作人有權要求重作、

5、修理、減少價款數或退貨。3.原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規定執行。第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限1.技術資料、圖紙由一方提供。2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為:3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知定作人;定作人應在日/月內回復,提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。4.保密要求:(注意,承攬人對于承攬的工作,定作人是否要求保密,要明確約定。如果定作人要求保密,承攬人應嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)第五條報酬承攬人按合同有關要求交付全

6、部定作物時,定作人付給承攬人價款(或酬金)元。(若有國家或主管部門規定,則應按該規定執行。)第六條驗收標準和方法1.驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。2.驗收期限為:_定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前,承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。3.保證期限為:_對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,由雙方協商保證期限。保證期內發生問題,除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外,定作物成品由承攬人負責修復或退換。4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量,在檢驗中發生爭議時,可由_質量監督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨時間和地點1.交(提)定作物期限

7、為:_。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的,以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)2.交貨地點:_第八條包裝1.包裝定作物的材料:2.包裝定作物的方式:3.包裝定作物的標準與要求:4.包裝定作物的費用由_一方負擔。第九條運輸1.本次定作承攬中,采用_運輸方式。2.本次定作承攬中的運輸費用由一方承擔。第十條結算1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的日/月內,與承攬人結算。2.定作人采用(寫明是現金結算

8、,還是轉賬結算,還是銀行匯款結算)作為結算方式。第十一條定金與預付款1.承攬人要求定作人交付元定金;定作人不履行合同,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應雙倍返還定金。2.定作人可向承攬人給付元預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余額的,定作人可以請求返還。第十二條承攬人的違約責任1.承攬人未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應按質論價;定作人不同意利用的,承攬人應負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后,定作物仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。2.交貨

9、時間到期,承攬人交付定作物數量少于合同規定,定作人仍然需要的,承攬人應照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,定作人有權解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。3.承攬人未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。4.承攬人逾期交付定作物,應向定作人償付違約金元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的償付違約金。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權暫

10、不接收。5.承攬人不能交付定作物,應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的%(一般為10%30%)或酬金總額的_%(一般為20%60%)的違約金。6.異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。7.實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收入時,承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的,承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的,定作人有權要求重作、修理、

11、減少價款或退貨。第十三條定作人違約責任1.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應賠償承攬人因此造成的損失。2.定作人中途終止合同,定作人償付承攬人未履行部分價款總值的%(一般為10%30%)的違約金。3.定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的,沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的,承攬人有權解除合同,定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應償付承攬人停工待料的損失。4.定作人逾期領取定作物,應支付違約金元,應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的,承攬人有權將定作物變賣,所

12、得價款在扣除報酬、保管費、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時,定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣,定作人應賠償承攬人的損失。5.定作人逾期付款,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的一償付違約金。6.定作人無故拒收定作物的,應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。7.定作人變更交付定作物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力1.在合同履行期內,由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定作人不對承攬人負賠償責任。2.在合同履行期內,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。3.在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定作人遲延接受或無故拒收,此時,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論